建设工程施工索赔协议范本

建设工程施工索赔协议范本通用合同编号：__________索赔方（以下简称甲方）：法定代表人：地址：被索赔方（以下简称乙方）：法定代表人：地址：1.前言1.1协议背景本协议签订于[具体日期]，鉴于甲方作为[建设工程名称]的施工方，在工程施工过程中发生了一系列导致甲方权益受损的事件。该工程位于[工程地点]，合同约定的工程范围包括但不限于[详细列举工程范围]。在施工过程中，由于多种因素的综合作用，导致甲方产生了额外的费用支出以及工期延误等情况，需要向乙方提出索赔。1.2协议目的本协议的目的在于明确甲方索赔的事由、依据、金额、工期等具体内容，同时规定乙方在接到索赔要求后的确认、处理方式以及双方的权利和义务，保证双方在公平、公正、合法的基础上解决索赔相关事宜，避免可能产生的争议进一步扩大，保障建设工程的顺利进行或者妥善处理工程结束后的遗留问题。2.索赔方与被索赔方2.1索赔方信息甲方作为本建设工程的施工方，具备[相关施工资质]，在本行业拥有丰富的施工经验。在本工程中，甲方承担着[再次详细说明工程任务]等重要任务。甲方一直按照合同约定积极履行施工义务，但由于本协议后续所述事件的发生，导致甲方遭受了不应有的损失。2.2被索赔方信息乙方为[工程项目的相关方，如发包方等准确身份]，在本建设工程中处于[具体地位，如发包方的权利和义务等]。乙方与甲方签订的建设工程施工合同对双方的权利和义务进行了明确的约定，乙方在本工程中的主要职责包括但不限于[列举乙方主要职责]。3.索赔事由3.1事件概述在工程施工期间，发生了[概括性描述事件，如设计变更、不可抗力等]事件。该事件的发生是甲方提出索赔的直接原因，对整个工程的施工进度、成本控制以及质量保障等方面都产生了重大影响。3.2事件发生过程[详细描述事件发生的先后顺序，从事件的开端到发展过程。例如，如果是设计变更，描述何时收到变更通知，变更内容如何影响施工流程等；如果是不可抗力，描述不可抗力发生的具体时间、持续时长、对施工现场的具体破坏情况等]。3.3事件造成的影响由于上述事件的发生，对甲方造成了多方面的影响。在成本方面，甲方不得不增加[具体费用项目，如材料采购成本、人工成本等]的支出，经初步估算，额外费用达到了[具体金额]。在工期方面，工程进度受到严重阻碍，导致工期延误了[具体时长]。同时该事件还对工程质量保障措施产生了影响，甲方为了保证工程质量符合要求，不得不采取[具体质量保障措施]，这也进一步增加了成本。4.索赔依据4.1合同条款依据根据甲乙双方签订的建设工程施工合同，其中第[具体条款编号]条明确规定：“[引用合同条款原文，与索赔事件相关的条款内容]”。此条款表明在发生[与索赔事件对应的情况]时，甲方有权向乙方提出索赔要求，包括但不限于费用补偿和工期顺延等权利。4.2法律依据依据[相关法律法规名称，如《中华人民共和国民法典》中关于建设工程合同的规定]，其中第[具体条款编号]款规定：“[引用法律条款原文，与索赔事件相关的法律规定内容]”。该法律规定为甲方的索赔提供了坚实的法律基础，明确了在类似情况下受损方的合法权益应得到保护。4.3事实依据甲方提供了一系列事实依据来支持索赔要求。包括但不限于[列举事实依据，如事件发生时的现场照片、相关的工程变更通知文件、额外费用的发票凭证、人工工时记录等]。这些事实依据充分证明了索赔事件的真实性以及甲方所遭受损失的具体情况。5.索赔金额及计算方式5.1索赔金额经详细核算，甲方本次索赔的总金额为[具体索赔金额大写和小写]元。5.2计算方式说明材料费用增加：由于[事件原因]，甲方需要重新采购[材料名称]，原合同约定的材料采购量为[X]，单价为[X]元，现因[具体影响因素]，实际采购量增加至[X]，单价调整为[X]元。按照新的采购量和单价计算，材料费用增加了[具体金额]元。人工费用增加：在事件发生期间，为了处理相关问题，甲方额外投入了[X]人工工时，按照合同约定的人工单价[X]元/工时计算，人工费用增加了[具体金额]元。机械设备租赁费用增加：因工程进度延误，甲方租赁的[机械设备名称]租赁时长延长了[具体时长]，原租赁单价为[X]元/天，机械设备租赁费用增加了[具体金额]元。其他费用：包括为保证工程质量采取额外措施而产生的费用[具体金额]元，以及因工期延误导致的管理费用增加[具体金额]元等。6.索赔工期及计算依据6.1索赔工期甲方要求索赔的工期为[具体工期时长，如X个工作日或X天]。6.2计算依据阐述根据工程施工计划，在没有发生索赔事件之前，工程按照正常进度应该处于[描述正常进度对应的工程阶段]阶段。但由于[事件发生的原因]，从[事件开始影响工程进度的时间点]开始，工程进度受到阻碍。在处理事件过程中，例如，对于[如果是设计变更，说明设计变更对应的施工工序需要重新规划、准备材料、组织人员等情况；如果是不可抗力，说明清理现场、修复损坏设施等所需的时间]，这一系列工作按照正常施工效率计算，总共需要花费[具体时长]，此即为索赔工期的主要部分。考虑到事件对后续工程衔接的影响，例如，[后续工程需要等待前序工程的某项检测结果，而由于事件导致检测推迟等情况]，这部分导致的工期延误为[具体时长]。综合以上各项因素，甲方索赔的工期为[汇总后的具体工期时长]。7.协议履行7.1被索赔方的确认与承诺乙方在收到甲方的索赔协议后，应在[具体时长，如X个工作日]内对协议内容进行审核。如果乙方对协议中的索赔事由、金额、工期等内容无异议，应当向甲方出具书面的确认函，表示认可甲方的索赔要求，并承诺按照本协议的约定履行相应的义务。乙方确认函应明确表示对甲方索赔金额[具体索赔金额大写和小写]元以及索赔工期[具体工期时长]的认可。7.2索赔方的责任与义务甲方在收到乙方的确认函后，应积极配合乙方完成相关的手续办理，如提供进一步的证据材料（如果乙方需要）等。同时甲方应按照合同约定以及工程实际情况，合理安排后续工程的施工计划，保证在索赔工期内完成工程剩余部分的施工任务，并且保证工程质量符合合同要求以及相关的工程质量标准。7.3付款方式与时间乙方应在确认甲方索赔要求后的[具体时长，如X个工作日]内，按照双方约定的付款方式向甲方支付索赔金额。付款方式可以为[列举常见付款方式，如银行转账、支票等，但具体方式留空]。如果乙方未能按时支付索赔金额，应按照本协议违约责任条款承担相应的责任。8.违约责任8.1被索赔方违约如果乙方在收到甲方索赔协议后，未在规定的时间内进行审核并给予答复，或者在审核后无正当理由拒绝甲方的索赔要求，乙方应承担违约责任。乙方应按照索赔金额的[具体比例，如X%]向甲方支付违约金，并且甲方有权通过法律途径要求乙方履行本协议约定的义务，包括支付索赔金额和给予索赔工期等。如果乙方逾期支付索赔金额，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体日利率，如X%]向甲方支付逾期利息。8.2索赔方违约如果甲方提供的索赔依据存在虚假信息或者故意夸大索赔金额、工期等情况，甲方应承担违约责任。甲方应退还乙方已经支付的索赔金额（如果有），并且按照索赔金额的[具体比例，如X%]向乙方支付违约金。同时甲方应承担因虚假索赔给乙方造成的其他损失，如名誉损失、额外的调查费用等。如果甲方在收到乙方的确认函后，未能按照本协议约定履行自己的责任和义务，如未能合理安排工程施工导致工程进一步延误等情况，甲方也应承担相应的违约责任，如按照合同约定向乙方支付工程延误违约金等。9.争议解决9.1协商解决在本协议履行过程中，如果双方发生争议，首先应通过友好协商解决。双方应指定各自的协商代表，协商代表应具备[协商代表应具备的条件，如熟悉工程情况、有一定的决策权等]。协商应在[具体地点]进行，双方应在协商开始后的[具体时长，如X个工作日]内，就争议事项进行充分的沟通和交流，寻求共同认可的解决方案。9.2仲裁或诉讼如果双方在协商后的[具体时长，如X个工作日]内未能就争议事项达成一致解决方案，那么双方可以选择将争议提交给[具体仲裁机构名称，如果选择仲裁；如果选择诉讼，则为有管辖权的法院名称]进行仲裁或诉讼。在仲裁或诉讼期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议的其他条款。10.协议变更与终止10.1协议变更本协议的任何变更都需要双方书面协商一致并签署相关的变更协议。变更协议应明确指出变更的内容、原因以及变更后的协议条款如何执行等内容。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本协议的条款。10.2协议终止条件本协议在以下情况下可以终止：双方协商一致同意终止本协议，并且就协议终止后的相关事宜（如已支付索赔金额是否退还、工程后续处理等）达成书面协议。如果甲方的索赔要求被全部驳回并且双方均无异议，本协议自动终止。如果因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致本协议无法继续履行，双方应及时通知对方，并协商处理协议终止后的相关事宜。11.附则11.1协议生效本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式[X]份，双方各执[X]份，具有同等法律效力。11.2其他条款本协议