版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版城市综合体承包施工项目居间代理合同本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立的时间1.2合同订立地点1.3合同订立主体2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.居间代理职责3.1居间代理的范围3.2居间代理的义务3.3居间代理的权利4.项目承包方4.1承包方名称4.2承包方资质4.3承包方责任5.居间代理费用5.1费用金额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.项目施工进度6.1施工计划6.2施工阶段划分6.3施工进度要求7.质量要求与验收7.1质量标准7.2验收程序7.3验收标准8.施工安全管理8.1安全生产责任8.2安全管理制度8.3应急预案9.合同变更与解除9.1变更程序9.2解除条件9.3解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除后的处理12.1合同解除后的资产处理12.2合同解除后的费用结算12.3合同解除后的资料移交13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.合同签署与生效14.1签署时间14.2签署地点14.3签署主体第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立的时间:本合同于2024年1月1日订立。1.2合同订立地点:本合同在甲乙双方所在地签订。1.3合同订立主体:甲方为(甲方名称),乙方为(乙方名称)。2.项目概述2.1项目名称:二零二四版城市综合体承包施工项目。2.2项目地点:(具体项目地址)。2.3项目规模:总建筑面积为(具体数值)平方米。2.4项目性质:住宅、商业、办公综合楼。3.居间代理职责3.1居间代理的范围:乙方作为甲方的居间代理人,负责联系和协调项目承包方,促成合同签订。3.2居间代理的义务:乙方应尽合理努力,为甲方提供真实、准确、完整的项目信息,并协助甲方与承包方进行沟通。3.3居间代理的权利:乙方有权收取居间代理费用,并在合同履行过程中,享有对项目的知情权。4.项目承包方4.1承包方名称:(具体承包方名称)。4.2承包方资质:具备国家规定的相应施工资质等级。4.3承包方责任:承包方应按照合同约定,按时、保质、保量完成项目施工任务。5.居间代理费用5.1费用金额:居间代理费用为项目合同金额的(具体百分比)。5.2费用支付方式:居间代理费用在项目合同签订后一次性支付。5.3费用支付时间:居间代理费用在项目合同签订后的(具体天数)个工作日内支付。6.项目施工进度6.1施工计划:项目施工计划按照(具体施工进度表)执行。6.2施工阶段划分:项目施工分为(具体施工阶段)。6.3施工进度要求:每个施工阶段应在规定的时间内完成,确保项目整体进度。7.质量要求与验收7.1质量标准:项目施工质量应符合国家相关标准和规范。7.2验收程序:项目施工完成后,由甲方、乙方和承包方共同进行验收。7.3验收标准:验收标准按照国家相关标准和规范执行。8.施工安全管理8.1安全生产责任:甲方负责项目的整体安全管理,乙方负责在自身职责范围内提供安全施工保障。8.2安全管理制度:乙方应建立健全安全管理制度,包括安全操作规程、安全教育培训、安全检查等。8.3应急预案:乙方应制定应急预案,包括火灾、自然灾害、安全事故等紧急情况的处理措施。9.合同变更与解除9.1变更程序:任何合同变更需经甲乙双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。9.2解除条件:发生不可抗力、一方违约、合同目的不能实现等情形,可解除合同。9.3解除程序:任何一方提出解除合同时,应提前(具体天数)天书面通知对方,并说明解除原因。10.违约责任10.1违约情形:包括未按时付款、未按期完成施工、质量不符合要求等。10.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。10.3违约金计算:违约金按合同金额的(具体百分比)计算。11.争议解决11.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交(具体仲裁机构)仲裁。11.2争议解决机构:仲裁机构应根据仲裁规则和程序进行裁决。11.3争议解决程序:仲裁程序按照仲裁规则执行,仲裁裁决为终局裁决。12.合同解除后的处理12.1合同解除后的资产处理:合同解除后,双方应妥善处理剩余物资、设备等。12.2合同解除后的费用结算:双方应按照合同约定和实际发生情况,进行费用结算。12.3合同解除后的资料移交:乙方应将项目相关资料完整移交给甲方。13.合同附件13.1合同附件清单:包括施工图纸、工程量清单、技术规范等。13.2合同附件内容:合同附件内容与本合同具有同等法律效力。14.合同签署与生效14.1签署时间:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点:本合同在甲乙双方所在地签署。14.3签署主体:甲方代表(姓名)、乙方代表(姓名)签字盖章。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,因合同履行需要而介入的任何个人、组织或机构,包括但不限于设计单位、监理单位、审计单位、供应商等。16.第三方介入的引入16.1引入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、维护合同双方的合法权益。16.2引入方式:第三方介入应由甲乙双方协商一致,并以书面形式明确第三方的职责和权利。17.第三方责任限额17.1责任限额定义:第三方在本合同项下的责任限额指第三方因违约或其他原因导致的损失,甲乙双方同意的最高赔偿金额。17.2责任限额确定:责任限额应在合同中明确约定,可根据第三方提供的资质、经验和合同内容进行合理设定。17.3责任限额的调整:如需调整责任限额,甲乙双方应书面同意,并通知第三方。18.第三方责任界定18.1责任范围:第三方应在其职责范围内,对合同履行的相关事项承担相应的责任。18.2责任划分:甲乙双方应明确划分第三方的责任边界,确保第三方不承担超出其职责范围的责任。19.第三方权利和义务19.1权利:第三方享有根据合同约定获取报酬、费用及合同履行相关的其他权利。19.2义务:第三方应按照合同约定,履行相应的职责和义务,包括但不限于提供专业服务、遵守法律法规等。20.第三方介入的程序20.1介入申请:第三方介入前,应由甲乙双方提出书面申请,并经对方同意。20.2介入审查:甲乙双方应对第三方的资质、经验和信誉进行审查,确保其符合合同要求。20.3介入协议:甲乙双方与第三方应签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。21.第三方介入后的合同履行21.1合同主体:第三方介入后,甲乙双方仍为合同主体,但第三方应按照合同约定履行相应职责。21.2信息共享:甲乙双方应与第三方共享合同履行相关信息,确保信息透明。21.3联合决策:甲乙双方与第三方在合同履行过程中,应就重大事项进行联合决策。22.第三方介入的终止22.1终止条件:出现合同约定的终止条件,或第三方无法履行其职责时,甲乙双方可终止第三方的介入。22.2终止程序:终止第三方介入时,甲乙双方应书面通知第三方,并按照合同约定处理相关事宜。23.第三方介入的争议解决23.1争议解决方式:第三方介入产生的争议,按照本合同的争议解决方式解决。23.2争议解决机构:争议解决机构可根据争议的性质和内容选择合适的解决方式。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:项目施工图纸要求:图纸应详细标注项目设计尺寸、结构、材料等信息,符合国家相关标准。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,确保施工质量和进度。2.合同附件二:工程量清单要求:清单应详细列出各项工程量,包括单位、数量、单价等。说明:工程量清单是结算工程款项的依据,确保工程款项的准确性。3.合同附件三:技术规范要求:规范应包括施工过程中的技术要求、验收标准等。说明:技术规范是确保施工质量的重要依据。4.合同附件四:施工进度计划要求:计划应详细列出各施工阶段的开始和结束时间。说明:施工进度计划是确保项目按期完成的依据。5.合同附件五:安全管理方案要求:方案应包括安全管理制度、安全操作规程、应急预案等。说明:安全管理方案是保障施工人员安全和项目顺利进行的重要措施。6.合同附件六:第三方介入协议要求:协议应明确第三方的职责、权利和义务。说明:第三方介入协议是确保第三方介入合法、有效的重要文件。7.合同附件七:变更协议要求:协议应详细记录合同变更的内容、原因和双方意见。说明:变更协议是合同履行过程中对合同内容进行调整的重要文件。8.合同附件八:验收报告要求:报告应详细记录项目验收的结果、存在问题及整改措施。说明:验收报告是项目完成的重要标志。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成施工责任认定:承包方应按照合同约定的工期完成施工,如未按时完成,应支付违约金,违约金按每日工程总价的(具体百分比)计算。示例:若合同工期为120天,承包方实际完成时间为150天,则应支付违约金。2.违约行为:施工质量不符合要求责任认定:若施工质量不符合国家相关标准和规范,承包方应负责返工或修复,并承担由此产生的费用。示例:若项目主体结构出现质量问题,承包方应承担修复责任。3.违约行为:未按约定支付工程款责任认定:甲方未按时支付工程款,应向承包方支付逾期付款利息,利息按中国人民银行同期贷款利率计算。示例:若合同约定每月支付工程款,甲方逾期支付,则应支付逾期付款利息。4.违约行为:第三方违约责任认定:第三方未履行合同义务,应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。示例:若监理单位未按时进行验收,导致项目延期,则应承担相应的违约责任。全文完。二零二四版城市综合体承包施工项目居间代理合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方的定义1.2合同术语的定义2.项目概述2.1项目背景2.2项目范围2.3项目地点2.4项目规模3.居间代理服务内容3.1居间代理服务范围3.2居间代理服务方式3.3居间代理服务期限4.居间代理费用及支付4.1居间代理费用计算方法4.2居间代理费用支付方式4.3居间代理费用支付时间5.合同双方的权利与义务5.1居间代理方的权利与义务5.2承包方的权利与义务6.项目进度与节点6.1项目进度计划6.2项目节点时间表7.项目变更与调整7.1项目变更的提出7.2项目变更的审批7.3项目变更的影响8.项目质量要求与验收8.1质量标准8.2验收程序8.3验收标准9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.违约责任12.1居间代理方违约责任12.2承包方违约责任12.3违约责任承担方式13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同双方的定义1.1.1本合同中的“甲方”指委托居间代理的一方,即城市综合体项目业主。1.1.2本合同中的“乙方”指接受委托提供居间代理服务的一方,即居间代理服务公司。1.2合同术语的定义1.2.1“项目”指甲方委托乙方进行居间代理的城市综合体承包施工项目。1.2.2“居间代理服务”指乙方在项目范围内,为甲方提供包括但不限于信息收集、咨询建议、协调沟通等服务。1.2.3“承包方”指承担项目施工任务的企业或单位。2.项目概述2.1项目背景2.1.1甲方根据城市发展需要,决定在指定地点建设城市综合体项目。2.2项目范围2.2.1项目包括住宅、商业、办公、休闲娱乐等多种功能区域。2.3项目地点2.3.1项目位于X城市,具体地址为X。2.4项目规模2.4.1项目总建筑面积约万平方米,总投资约亿元。3.居间代理服务内容3.1居间代理服务范围3.1.1乙方负责协助甲方进行项目前期筹备工作,包括但不限于市场调研、规划设计、政策咨询等。3.1.2乙方负责协助甲方寻找合适的承包方,并组织招投标活动。3.2居间代理服务方式3.2.1乙方通过实地考察、收集资料、网络查询等方式,为甲方提供信息支持。3.3居间代理服务期限3.3.1本合同居间代理服务期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。4.居间代理费用及支付4.1居间代理费用计算方法4.1.1居间代理费用按项目总投资的%计算。4.2居间代理费用支付方式4.2.1居间代理费用分三次支付:合同签订后支付%,项目招投标完成后支付%,项目竣工验收合格后支付%。4.3居间代理费用支付时间4.3.1居间代理费用支付时间按照本合同约定的节点时间执行。5.合同双方的权利与义务5.1居间代理方的权利与义务5.1.1乙方有权要求甲方提供必要的信息和数据。5.1.2乙方应按照合同约定,及时、准确地为甲方提供居间代理服务。5.2承包方的权利与义务5.2.1甲方有权要求承包方按照合同约定履行施工义务。5.2.2甲方应按照合同约定支付工程款项。6.项目进度与节点6.1项目进度计划6.1.1项目进度计划应包括项目前期筹备、招投标、施工建设、竣工验收等阶段。6.2项目节点时间表6.2.1项目节点时间表应详细列出各阶段的开始和结束时间。7.项目变更与调整7.1项目变更的提出7.1.1项目变更由甲方或乙方提出,并书面通知对方。7.2项目变更的审批7.2.1项目变更需经甲方和乙方共同协商一致后,方可实施。7.3项目变更的影响7.3.1项目变更可能影响项目进度、费用和质量,双方应协商解决。8.项目质量要求与验收8.1质量标准8.1.1项目施工质量应符合国家相关质量标准及行业标准。8.1.2乙方应协助甲方进行施工质量监督,确保施工质量符合要求。8.2验收程序8.2.1项目验收分为初步验收和竣工验收两个阶段。8.2.2初步验收由甲方组织,乙方参与,验收合格后进行竣工验收。8.3验收标准8.3.1初步验收标准:项目主体结构安全、质量合格,功能基本完善。8.3.2竣工验收标准:项目按照设计要求全部完成,质量合格,文档齐全。9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方应保守项目信息、商业秘密等保密内容。9.2保密期限9.2.1本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。9.3违约责任9.3.1如一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应遵循我国相关法律法规。11.合同生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后,本合同即生效。11.2合同变更程序11.2.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式确认。11.3合同终止条件11.3.1合同因项目完成、合同解除或其他原因终止。12.违约责任12.1居间代理方违约责任12.1.1乙方未按合同约定履行居间代理服务,应承担违约责任。12.1.2乙方违反保密义务,应承担违约责任。12.2承包方违约责任12.2.1承包方未按合同约定完成施工任务,应承担违约责任。12.3违约责任承担方式12.3.1违约方应根据违约情况,支付违约金或赔偿损失。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2一方违约,另一方有权解除合同。13.2合同解除程序13.2.1合同解除应书面通知对方,并说明理由。13.3合同解除后果13.3.1合同解除后,双方应按照约定处理剩余事项。14.其他14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数14.2.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于项目合同、招标文件、验收报告等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同中的“第三方”指除甲乙双方之外的,在项目实施过程中提供专业服务或参与项目管理的其他组织或个人,包括但不限于设计师、监理公司、审计机构、保险公司等。15.2第三方的责任15.2.1第三方应按照合同约定或行业规范,履行其专业服务或管理职责。15.2.2第三方的责任范围、责任限额及违约责任应在相关合同或协议中明确。15.3第三方的选择与介入程序15.3.1第三方的选择由甲方负责,乙方有权参与意见。15.3.2第三方的介入应经甲方同意,并签订相应的服务或管理协议。16.第三方责任限额16.1责任限额的明确16.1.1第三方的责任限额应在相关合同或协议中明确约定。16.1.2责任限额应包括但不限于直接损失、间接损失、违约金等。16.2责任限额的调整16.2.1第三方责任限额可根据项目实际情况和风险评估进行调整。16.2.2调整责任限额需经甲乙双方同意,并书面确认。17.第三方与其他各方的责任划分17.1责任划分原则17.1.1第三方应在其专业服务或管理职责范围内承担责任。17.1.2甲乙双方应各自承担其合同项下的责任。17.2责任划分具体条款17.2.1第三方在设计、监理、审计等方面的责任,应在相关合同或协议中明确。17.2.2第三方在保险、赔偿等方面的责任,应在保险合同或赔偿协议中明确。18.第三方介入后的合同调整18.1合同调整原则18.1.1第三方介入后,甲乙双方应根据实际情况调整合同内容。18.1.2合同调整应遵循公平、合理原则。18.2合同调整具体内容18.2.1合同调整应包括但不限于第三方责任、费用、时间、质量等方面的变更。18.2.2合同调整需经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式确认。19.第三方介入后的争议解决19.1争议解决原则19.1.1第三方介入后的争议,应优先通过协商解决。19.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2争议解决程序19.2.1第三方介入后的争议解决程序,应遵循我国相关法律法规。20.第三方介入后的合同终止20.1合同终止条件20.1.1第三方介入后的合同终止条件,应在相关合同或协议中明确。20.1.2合同终止条件包括但不限于项目完成、合同解除等。20.2合同终止程序20.2.1合同终止应书面通知甲乙双方和第三方,并说明理由。20.2.2合同终止后,甲乙双方和第三方应按照约定处理剩余事项。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.居间代理服务协议详细要求和说明:协议应明确甲乙双方的权利和义务,服务内容,费用及支付方式,保密条款等。2.项目可行性研究报告详细要求和说明:报告应包含项目背景、市场分析、经济效益预测等内容。3.项目设计文件详细要求和说明:文件应包括总体设计、详细设计、施工图等。4.招标文件详细要求和说明:文件应包含招标条件、投标须知、评标标准等。5.施工合同详细要求和说明:合同应明确承包方的施工范围、质量标准、工期、费用等。6.验收报告详细要求和说明:报告应包含项目验收结果、存在问题及整改措施等。7.第三方服务协议详细要求和说明:协议应明确第三方服务内容、费用、责任等。8.保险合同详细要求和说明:合同应明确保险范围、保险金额、赔偿标准等。9.争议解决协议详细要求和说明:协议应明确争议解决方式、机构及程序等。10.合同变更协议详细要求和说明:协议应明确合同变更内容、原因及双方责任等。说明二:违约行为及责任认定:1.居间代理方违约违约行为:未按合同约定提供居间代理服务,或提供的服务不符合约定标准。责任认定:居间代理方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。示例说明:若乙方未按约定时间完成信息收集工作,导致甲方延误项目进度,乙方应赔偿甲方由此产生的损失。2.承包方违约违约行为:未按合同约定完成施工任务,或施工质量不符合约定标准。责任认定:承包方应承担违约责任,包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。示例说明:若承包方施工过程中发现质量问题,需进行返工,承包方应承担返工费用及因此产生的损失。3.第三方违约违约行为:第三方未按合同约定提供服务,或提供的服务不符合约定标准。责任认定:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。示例说明:若设计方未按约定时间提交设计方案,导致项目进度延误,设计方应赔偿甲方损失。4.保密违约违约行为:未经授权泄露项目信息或商业秘密。责任认定:违约方应承担保密违约责任,包括但不限于支付违约金、承担法律责任等。示例说明:若某第三方泄露项目招标信息,导致招标不公平,该第三方应承担保密违约责任。全文完。二零二四版城市综合体承包施工项目居间代理合同2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与地点1.3合同生效条件2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模与内容2.4项目总投资3.居间代理服务内容3.1居间代理服务范围3.2居间代理服务方式3.3居间代理服务期限4.居间代理服务费用4.1居间代理服务费用标准4.2费用支付方式与时间4.3费用变更与调整5.项目招标与投标5.1招标方式5.2投标条件与程序5.3中标通知书及合同签订6.施工单位选择与确定6.1施工单位资质要求6.2施工单位选择程序6.3施工单位确定方式7.施工合同签订与履行7.1施工合同内容7.2施工合同签订程序7.3施工合同履行与变更8.工程进度与质量8.1工程进度安排8.2工程质量控制8.3工程验收与交付9.付款方式与结算9.1付款方式9.2结算方式9.3付款期限与条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同变更与补充13.1合同变更程序13.2合同补充协议13.3合同变更与补充效力14.合同生效、终止与存档14.1合同生效日期14.2合同终止日期14.3合同存档与保管第一部分:合同如下:第一条合同订立与生效1.1合同双方基本信息甲方(居间代理方):名称:____________________法定代表人:____________________住所:____________________联系方式:____________________乙方(委托方):名称:____________________法定代表人:____________________住所:____________________联系方式:____________________1.2合同签订日期与地点本合同于____年__月__日,在____地点签订。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条项目概述2.1项目名称本项目名称为:____________________2.2项目地点项目地点位于:____________________2.3项目规模与内容项目规模:____________________项目内容:____________________2.4项目总投资项目总投资额为:人民币____元整。第三条居间代理服务内容3.1居间代理服务范围1.负责项目招标信息的搜集与发布;2.协助乙方进行项目招标文件的编制;3.协助乙方组织项目招标会议;4.协助乙方与中标单位签订施工合同;5.监督施工合同的履行。3.2居间代理服务方式1.通过互联网、媒体等渠道发布招标信息;2.召集招标会议,邀请潜在投标人参加;3.协助编制招标文件,包括但不限于招标公告、招标文件、投标邀请书等;4.组织招标会议,解答投标人的疑问;5.协助乙方与中标单位签订施工合同。3.3居间代理服务期限本居间代理服务期限自合同生效之日起至项目施工合同签订之日止。第四条居间代理服务费用4.1居间代理服务费用标准甲方居间代理服务费用为项目总投资额的____%。4.2费用支付方式与时间甲方居间代理服务费用于合同签订后__日内支付,支付方式为人民币现金或银行转账。4.3费用变更与调整如因国家政策、市场变化等原因导致居间代理服务费用发生变更,双方应协商一致,并签订补充协议。第五条项目招标与投标5.1招标方式本项目采用公开招标方式。5.2投标条件与程序1.投标人须具备相应的施工资质;2.投标人须按照招标文件要求提交投标文件;3.投标人须参加招标会议,进行投标答疑。5.3中标通知书及合同签订1.乙方将根据投标文件评审结果,向中标单位发出中标通知书;2.中标单位在接到中标通知书后__日内与乙方签订施工合同。第六条施工单位选择与确定6.1施工单位资质要求1.施工单位须具备国家规定的相应施工资质;6.2施工单位选择程序1.乙方将根据招标文件要求,对投标单位进行资格预审;2.通过资格预审的投标单位,将进入投标文件评审环节;3.乙方将根据评审结果,选择中标单位。6.3施工单位确定方式乙方将根据投标文件评审结果,选择符合要求的中标单位,并与其签订施工合同。第八条工程进度与质量8.1工程进度安排1.项目总工期为:__年__个月;2.各阶段工期安排如下:a.设计阶段:__个月;b.施工准备阶段:__个月;c.施工阶段:__个月;d.竣工验收阶段:__个月。8.2工程质量控制1.乙方应按照国家有关工程质量标准进行施工;2.甲方将对工程质量进行监督检查,包括但不限于材料检验、施工过程监督等;3.如发现质量问题,乙方应及时整改,并承担由此产生的费用。8.3工程验收与交付1.工程验收分为分项验收和竣工验收两个阶段;2.分项验收由乙方组织,甲方参与;3.竣工验收由甲方组织,乙方参与;4.工程验收合格后,甲方应在__日内向乙方出具验收报告,并办理工程交付手续。第九条付款方式与结算9.1付款方式1.乙方在完成合同约定的工程量后,甲方应在__日内支付工程进度款;2.工程竣工验收合格后,甲方应在__日内支付竣工结算款。9.2结算方式1.工程进度款和竣工结算款均以人民币支付;2.结算依据为合同约定的工程量、单价及甲乙双方确认的变更情况。9.3付款期限与条件1.乙方提交的工程量清单和结算报告经甲方审核无误后,甲方应在__日内支付相应的款项;2.如乙方提供的工程量清单或结算报告有误,甲方有权要求乙方更正,并在乙方更正后支付款项。第十条争议解决10.1争议解决方式1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构1.争议解决机构为合同签订地的人民法院;2.争议解决机构将依法公正地审理合同纠纷。10.3争议解决程序1.双方应在争议发生后__日内提交争议解决机构;2.争议解决机构将按照法定程序进行审理。第十一条违约责任11.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程进度;2.乙方提供的工程质量不符合国家标准;3.甲方未按合同约定支付款项;4.双方违反合同其他约定的行为。11.2违约责任承担1.违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.违约金为合同总金额的__%。11.3违约责任赔偿1.违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的实际损失;2.赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,由人民法院判决。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件1.双方协商一致;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.一方严重违约,经另一方催告后未在合理期限内纠正。12.2合同终止条件1.项目竣工交付;2.双方约定的其他合同终止条件。12.3合同解除与终止程序1.双方协商一致解除或终止合同,应签订书面协议;2.因不可抗力导致合同无法履行,一方应在事件发生后__日内通知另一方;3.一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。第十三条合同变更与补充13.1合同变更程序1.双方协商一致,可对合同进行变更;2.变更内容应以书面形式签订补充协议,作为合同附件。13.2合同补充协议1.合同补充协议具有同等法律效力;2.合同补充协议的签订,不影响合同其他条款的效力。13.3合同变更与补充效力1.合同变更或补充协议自签订之日起生效;2.合同变更或补充协议的生效,不影响已履行合同的效力。第二部分:第三方介入后的修正14.1第三方概念界定14.1.1第三方是指在本合同履行过程中,除甲方、乙方以外的其他参与方,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商等。14.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担相应的法律责任。14.2第三方介入的情形1.甲方或乙方无法独立完成合同约定的义务;2.需要第三方提供专业服务或技术支持;3.双方协商一致,认为引入第三方有利于合同履行。14.3第三方责任限额14.3.1第三方的责任限额由双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。14.3.2第三方责任限额包括但不限于:1.因第三方自身原因导致的工程延误;2.因第三方提供的服务或产品不符合合同约定导致的损失;3.因第三方违反法律法规导致的损失。14.4第三方介入程序14.4.1甲方或乙方需书面通知对方,提出引入第三方的意向,并说明第三方介入的理由和目的。14.4.2双方应共同与第三方协商,签订第三方介入协议,明确各方的权利、义务和责任。14.4.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。14.5第三方权利与义务14.5.1第三方权利:1.按照合同约定,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版知识产权担保贷款合同范本3篇
- 二零二五版施工企业环保责任承诺书3篇
- 二零二五年度高等教育机构教师聘用合同范本3篇
- 二零二五年度二手房交易安全保障个人房屋买卖合同4篇
- 2025版食堂餐厅食材配送与食品安全责任保险服务协议3篇
- 铁路建设优化施工方案
- 二零二五年度冷链食品物流配送服务协议3篇
- 二零二五年度个人商铺租赁合同示范文本8篇
- 二零二五年度城市绿化树木清理及养护合同协议书2篇
- 2025版杉木方料电商平台信息安全合同2篇
- 护理人文知识培训课件
- GB/T 16895.3-2024低压电气装置第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置和保护导体
- 安徽省合肥市2025年高三第一次教学质量检测地理试题(含答案)
- 计划合同部部长述职报告范文
- 统编版八年级下册语文第三单元名著导读《经典常谈》阅读指导 学案(含练习题及答案)
- 风光储储能项目PCS舱、电池舱吊装方案
- 人教版高一地理必修一期末试卷
- GJB9001C质量管理体系要求-培训专题培训课件
- 二手车车主寄售协议书范文范本
- 窗帘采购投标方案(技术方案)
- 基于学习任务群的小学语文单元整体教学设计策略的探究
评论
0/150
提交评论