2025年度厂房内墙抹灰工程劳务分包合同（含施工安全防护措施）4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度厂房内墙抹灰工程劳务分包合同（含施工安全防护措施）本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期延误责任4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证5.工程进度款支付5.1支付方式5.2支付比例5.3支付时间5.4支付条件6.材料供应6.1材料采购6.2材料验收6.3材料保管6.4材料费用7.施工安全防护措施7.1安全责任7.2安全管理7.3安全培训7.4安全防护设施7.5事故处理8.环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境污染处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更内容14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：劳务分包1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方住所：省市区路号1.1.4分包方联系电话：138xxxx56781.1.5分包方开户银行：银行分行1.1.6分包方银行账号：0561.2总包方信息1.2.1总包方名称：建筑1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方住所：省市区路号1.2.4总包方联系电话：139xxxx56781.2.5总包方开户银行：银行分行1.2.6总包方银行账号：65432109876543212.工程概况2.1工程名称：2025年度厂房内墙抹灰工程2.2工程地点：省市区工业园区2.3工程规模：建筑面积10000平方米2.4工程内容：包括厂房内墙抹灰、腻子批刮、打磨等工序3.合同工期3.1工期开始时间：2025年1月1日3.2工期结束时间：2025年3月31日3.3工期延误责任：如因分包方原因导致工期延误，每延误一天，分包方应向总包方支付合同总价款的1%作为违约金。4.工程质量要求4.1质量标准：符合国家相关工程质量验收规范及行业标准4.2质量检验：分包方应按国家相关质量检验标准进行自检，总包方有权进行抽检4.3质量保证：分包方应保证工程质量，如因质量问题导致返工，分包方应承担全部责任5.工程进度款支付5.1支付方式：按工程进度分阶段支付5.2支付比例：第一阶段支付合同总价款的30%，第二阶段支付合同总价款的50%，第三阶段支付合同总价款的20%5.3支付时间：每个阶段完成后5个工作日内支付5.4支付条件：工程进度符合合同约定，且质量合格6.材料供应6.1材料采购：分包方负责材料的采购6.2材料验收：材料进场后，双方共同验收6.3材料保管：分包方负责材料的保管，确保材料质量6.4材料费用：材料费用计入合同总价款7.施工安全防护措施7.1安全责任：分包方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全7.2安全管理：分包方应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任制7.3安全培训：分包方应对施工人员进行安全培训，提高安全意识7.4安全防护设施：分包方应按规定配备安全防护设施，确保施工安全7.5事故处理：发生安全事故，分包方应立即采取措施，并按规定上报相关部门8.环境保护8.1环境保护责任8.1.1分包方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取措施防止环境污染。8.1.2分包方应采取措施减少施工过程中产生的噪音、粉尘、废水等对周围环境的影响。8.2环境保护措施8.2.1分包方应使用环保型材料，减少施工过程中对环境的污染。8.2.2分包方应设置临时污水处理设施，确保施工废水达标排放。8.2.3分包方应设置噪音控制设施，降低施工噪音对周边居民的影响。8.3环境污染处理8.3.1如发生环境污染事件，分包方应立即采取措施进行整改，并承担相应的处理费用。8.3.2分包方应积极配合环保部门进行调查和处理。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应立即停止争议行为，并书面通知对方。9.2.2双方应在收到书面通知后15日内进行协商。9.3争议解决费用9.3.1争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1总包方有权在分包方严重违约时解除合同。10.1.2分包方有权在总包方未按约定支付工程款时解除合同。10.2合同解除程序10.2.1一方提出解除合同时，应书面通知对方。10.2.2收到解除通知后，对方应在15日内确认或提出异议。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后，双方应按照约定进行工程结算。10.3.2分包方应将工程现场清理干净，并撤离施工现场。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程进度。11.1.2分包方未按合同约定保证工程质量。11.1.3分包方未按合同约定履行安全防护责任。11.2违约责任承担11.2.1分包方应承担由此产生的全部损失和费用。11.2.2分包方应向总包方支付违约金，违约金按合同总价款的2%计算。11.3违约赔偿11.3.1分包方应赔偿因违约给总包方造成的直接经济损失。12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效。12.1.2合同签订后7日内，双方应办理合同备案手续。12.2合同生效时间12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.合同变更13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致。13.1.2变更内容不得违反法律法规。13.2合同变更程序13.2.1双方应书面提出变更请求。13.2.2双方应在收到变更请求后15日内书面确认。13.3合同变更内容13.3.1变更内容应包括但不限于工程量、工期、质量标准、付款方式等。14.合同终止14.1合同终止条件14.1.1合同履行完毕。14.1.2双方协商一致解除合同。14.2合同终止程序14.2.1双方应书面通知对方合同终止。14.2.2收到终止通知后，双方应在15日内办理合同终止手续。14.3合同终止后的处理14.3.1双方应按照约定进行工程结算。14.3.2分包方应将工程现场清理干净，并撤离施工现场。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方同意，参与合同相关活动或提供专业服务的独立第三方。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其法定代表人或授权代表。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中明确约定，并在合同附件中列明。15.2.2第三方的责任限额不包括因自身故意或重大过失造成的损失。15.3第三方介入条件15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.3.2第三方介入需符合国家相关法律法规及行业规范。15.4第三方责任15.4.1第三方在合同约定的范围内，对其提供的服务或活动承担相应责任。15.4.2第三方的责任不因甲乙双方之间的任何约定而免除。15.5第三方权利15.5.1第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。15.5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。15.6第三方与其他各方的划分15.6.1第三方与甲乙双方的权利义务关系独立于甲乙双方之间的关系。15.6.2第三方对甲乙双方的权利义务仅限于合同约定的范围。15.6.3第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方的介入不违反国家法律法规及行业规范。16.1.2甲方应监督第三方履行合同义务，确保第三方提供的服务符合合同要求。16.1.3甲方应承担第三方介入产生的合理费用。16.2乙方责任16.2.1乙方应确保第三方的介入不违反国家法律法规及行业规范。16.2.2乙方应监督第三方履行合同义务，确保第三方提供的服务符合合同要求。16.2.3乙方应承担第三方介入产生的合理费用。17.第三方介入后的合同变更17.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，甲乙双方应书面同意，并按照第13条“合同变更”的约定执行。18.第三方介入后的争议解决18.1第三方介入后的争议解决方式，仍按照第9条“争议解决”的约定执行。19.第三方介入后的合同终止19.1第三方介入后的合同终止，仍按照第10条“合同解除”的约定执行。20.第三方介入后的其他条款20.1第三方介入不影响本合同的完整性，甲乙双方应继续履行本合同的其他条款。20.2第三方介入产生的任何问题，甲乙双方应协商解决，协商不成的，按照第9条“争议解决”的约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程量清单要求：详细列出工程量，包括抹灰面积、腻子批刮量等，并附有单价和总价。说明：此附件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。2.合同附件二：材料清单要求：详细列出所需材料名称、规格、型号、数量、单价和总价。说明：此附件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。3.合同附件三：施工安全防护措施方案要求：详细列出施工过程中的安全防护措施，包括人员、设备、材料等方面的安全要求。说明：此附件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。4.合同附件四：环境保护措施方案要求：详细列出施工过程中的环境保护措施，包括噪音、粉尘、废水等方面的处理措施。说明：此附件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。5.合同附件五：第三方介入协议要求：详细列出第三方介入的具体内容、权利义务、责任限额等。说明：此附件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。6.合同附件六：工程进度款支付计划要求：详细列出工程进度款支付的时间节点、金额和支付条件。说明：此附件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。7.合同附件七：争议解决机制要求：详细列出争议解决的方式、程序和费用承担。说明：此附件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间完成工程进度。责任认定标准：每延误一天，分包方应向总包方支付合同总价款的1%作为违约金。示例：若合同工期为90天，实际工期延误10天，则分包方应支付违约金9000元。2.违约行为：分包方未按合同约定保证工程质量。责任认定标准：分包方应承担由此产生的全部损失和费用。示例：若因分包方施工质量问题导致返工，返工费用为5000元，则分包方应承担5000元费用。3.违约行为：分包方未按合同约定履行安全防护责任。责任认定标准：分包方应承担由此产生的全部损失和费用。示例：若因分包方安全防护措施不到位导致安全事故，事故赔偿费用为10000元，则分包方应承担10000元费用。4.违约行为：总包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：总包方应支付违约金，违约金按合同总价款的1%计算。示例：若总包方未按约定支付工程款，应支付违约金10000元。5.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担由此产生的全部损失和费用。示例：若第三方提供的服务不符合合同要求，导致工程延误，延误费用为5000元，则第三方应承担5000元费用。全文完。2025年度厂房内墙抹灰工程劳务分包合同（含施工安全防护措施）1合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度厂房内墙抹灰工程劳务分包事宜中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保障双方的合法权益。2.2目的：本合同旨在规范厂房内墙抹灰工程劳务分包行为，明确双方责任，确保工程质量和安全，实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）厂房内墙抹灰：指对厂房内墙进行抹灰施工，包括基层处理、抹灰层施工等。（2）劳务分包：指乙方将厂房内墙抹灰工程中的部分或全部劳务工作，按照约定条件分包给具有相应资质的劳务分包单位。3.2关键词解释：（1）甲方：指委托乙方进行厂房内墙抹灰工程劳务分包的业主单位。（2）乙方：指承担厂房内墙抹灰工程劳务分包任务的施工单位。（3）劳务分包单位：指由乙方分包给承担部分或全部劳务工作的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成厂房内墙抹灰工程劳务分包任务。（2）有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）有权要求乙方在工程完成后，对工程进行验收，并支付相应款项。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成厂房内墙抹灰工程劳务分包任务。（2）确保施工过程中的质量、进度、安全，遵守国家相关法律法规和行业标准。（3）对施工过程中发生的问题，及时与甲方沟通，协商解决。（4）在工程完成后，配合甲方进行工程验收，并按照约定支付相关款项。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至厂房内墙抹灰工程劳务分包任务完成之日止。5.2合同履行地点：厂房内墙抹灰工程劳务分包任务的施工地点为：____________________。5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，自行组织施工队伍，完成厂房内墙抹灰工程劳务分包任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）厂房内墙抹灰工程劳务分包任务完成，经甲方验收合格。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商。（2）协商一致后，双方应签订终止协议，明确合同终止的具体事宜。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照约定，将工程现场清理干净，并移交给甲方。（2）合同终止后，双方应按照约定，结算工程款项，并处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）劳务费用：指乙方提供劳务人员的工资、福利、社会保险等费用。（2）材料费用：指施工过程中所需材料的采购、运输、保管等费用。（3）机械费用：指施工过程中使用的机械设备租赁、维修、折旧等费用。（4）管理费用：指乙方在施工过程中产生的管理费用。（5）利润：指乙方根据合同约定应得的合理利润。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。（2）进度款：乙方在工程进度达到合同约定节点时，向甲方提交进度付款申请，甲方应在收到申请后7个工作日内支付相应款项。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后30个工作日内支付剩余款项。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后5个工作日内支付。（2）进度款：根据工程进度，每个进度节点后5个工作日内支付。（3）竣工结算款：竣工验收合格后15个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付款项时，应出具付款凭证，乙方应在收到款项后5个工作日内出具收据。（2）甲方支付款项后，如乙方未按合同约定完成工作，甲方有权要求乙方退还已支付的部分款项。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的2%。（2）甲方因自身原因导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金为每日工程总价的0.5%。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每日工程总价的0.5%。（2）乙方在施工过程中造成安全事故，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的具体金额根据实际情况确定，但不得低于合同总价款的10%。（2）赔偿金额应通过协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容（1）甲方和乙方的商业秘密。（2）工程图纸、技术资料、施工方案等。（3）合同履行过程中的各类文件、数据、信息等。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同生效之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、政府命令等。（3）社会异常事件：如罢工、暴动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同，并协商解决合同履行事宜。（3）如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并免除违约责任。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水等自然灾害。（2）政府政策调整导致工程无法继续。（3）罢工、暴动等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同主体资格的转让。（2）合同内容的转让。（3）合同目的的转让。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对厂房内墙抹灰工程劳务分包的监督权，包括但不限于施工质量、进度和安全。（2）乙方保留对甲方提供的工程图纸、技术资料等保密权的权利。13.2特殊权力保留（1）在任何情况下，甲方保留对厂房内墙抹灰工程劳务分包项目的最终决定权。（2）乙方保留对施工过程中遇到的技术难题提出解决方案的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签署附件，作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力经双方签署的修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，包括但不限于提供必要的施工条件。（2）乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保工程质量符合要求。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面报告等方式保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同项下所有协议、附件、补充协议的完整和独立文件，任何一方不得单独解释或修改。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的工程图纸、技术资料等。2.乙方提交的施工组织设计、施工方案等。3.甲方和乙方签订的修改和补充协议。4.乙方提交的工程进度报告、竣工结算报告等。5.甲方和乙方签订的保密协议。6.不可抗力事件证明材料。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按约定支付款项。乙方未按约定完成工程。乙方在施工过程中造成安全事故。双方未按约定进行工程验收。2.违约行为的认定：甲方未按约定支付款项，可由乙方提供支付凭证及催款记录等证明。乙方未按约定完成工程，可由甲方提供工程进度报告及验收记录等证明。乙方在施工过程中造成安全事故，可由相关事故调查报告及处理决定书等证明。双方未按约定进行工程验收，可由双方签字的验收记录等证明。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付一定数额的金钱。3.保密协议：指双方就保密事项达成的一致协议，约定保密内容、保密期限和保密履行方式等。4.竣工验收：指工程完成后，由发包方组织验收，确认工程是否符合合同约定和质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到的技术难题。解决办法：乙方应提出解决方案，甲方应协助解决，必要时可邀请专业机构进行技术支持。2.问题：工程进度延误。解决办法：双方应协商调整工程进度计划，确保工程按期完成。3.问题：施工过程中出现安全事故。解决办法：乙方应立即采取应急措施，报告甲方，并积极配合事故调查和处理。4.问题：合同争议。解决办法：双方应友好协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体引入本合同中，甲方或乙方（主导方）可引入第三方合同主体参与厂房内墙抹灰工程劳务分包。2.第三方责任第三方应具备相应的资质和条件，承担相应的工程责任，并对自身行为负责。3.第三方权利第三方有权要求甲方或乙方（主导方）提供必要的施工条件和支持。第三方有权参与工程验收，并对工程质量提出意见。4.第三方义务第三方应按照合同约定，按时、按质、按量完成分包任务。第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。乙方有权要求甲方协助解决施工过程中遇到的问题。2.乙方利益条款乙方有权在工程验收合格后，获得相应的工程款项。乙方有权在合同期内获得合理的利润。3.甲方的违约及限制条款甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要的施工图纸和技术资料，应承担相应的责任。甲方限制乙方在合同期内与其他工程合作，除非双方协商一致。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可要求乙方按照合同约定完成工程。甲方可要求乙方在施工过程中遵守国家相关法律法规和行业标准。甲方可要求乙方提供施工进度报告和工程验收申请。2.甲方的利益条款甲方可获得工程验收合格后的工程款项。甲方可获得乙方在合同期内遵守合同约定的保证。3.乙方的违约及限制条款乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金。乙方在施工过程中违反国家相关法律法规和行业标准，应承担相应的法律责任。乙方限制甲方在合同期内对工程进行监督和检查，除非双方协商一致。全文完。2025年度厂房内墙抹灰工程劳务分包合同（含施工安全防护措施）2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止条件第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期第三章工程劳务分包内容3.1劳务分包范围3.2劳务分包方式3.3劳务分包人员要求3.4劳务分包人员资质第四章工程劳务分包费用4.1工程劳务分包总费用4.2工程劳务分包单价4.3工程劳务分包结算方式4.4工程劳务分包付款进度4.5工程劳务分包违约责任第五章施工安全防护措施5.1施工安全责任5.2安全防护措施5.3安全教育培训5.4安全检查与整改5.5事故处理与报告第六章质量要求与验收6.1质量标准6.2质量验收程序6.3质量保证措施6.4质量责任第七章施工进度管理7.1施工进度计划7.2进度调整与控制7.3进度违约责任7.4进度验收第八章合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序第九章违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决程序第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序第十一章合同履行与保管11.1合同履行11.2合同保管11.3合同档案管理第十二章合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容第十三章合同签订与生效13.1合同签订13.2合同生效13.3合同备案第十四章其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同修改与补充14.4合同解除与终止14.5合同争议解决14.6合同签订与生效合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度厂房内墙抹灰工程劳务分包合同”。1.2合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]1.3合同签订日期本合同签订日期为[签订日期]。1.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同终止条件（1）工程劳务分包工作完成；（2）合同双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）法律法规规定应当终止合同的其他情形。第二章工程概况2.1工程名称本工程名称为[工程名称]。2.2工程地点本工程地点位于[工程地点]。2.3工程规模本工程规模为[工程规模]。2.4工程内容本工程内容包括厂房内墙抹灰工程。2.5工程工期本工程工期为[工期]，自[开工日期]至[竣工日期]。第三章工程劳务分包内容3.1劳务分包范围本劳务分包范围包括但不限于：（1）抹灰材料的采购、运输及保管；（2）抹灰工程的施工；（3）施工过程中所需的人工、机械、材料等费用。3.2劳务分包方式本劳务分包采用固定总价的方式。3.3劳务分包人员要求（1）乙方应配备具有相关资质的施工管理人员；（2）乙方施工人员应具备相应的技能和经验；（3）乙方应确保施工人员的人身安全。3.4劳务分包人员资质乙方应提供施工人员的相关资质证明文件，包括但不限于：（1）身份证；（2）职业资格证书；（3）安全培训合格证书。第四章工程劳务分包费用4.1工程劳务分包总费用本工程劳务分包总费用为[总费用]元。4.2工程劳务分包单价本工程劳务分包单价按照[单价]计算。4.3工程劳务分包结算方式（1）工程劳务分包费用按月结算；（2）结算时需提供相关发票和证明材料。4.4工程劳务分包付款进度（1）合同签订后5个工作日内支付10%的预付款；（2）工程进度达到50%时支付30%的进度款；（3）工程进度达到80%时支付30%的进度款；（4）工程竣工验收合格后支付20%的尾款。4.5工程劳务分包违约责任（1）若乙方未按约定时间完成工程，每延迟一天，甲方有权按合同总价的1%收取违约金；（2）若乙方未按约定质量完成工程，甲方有权要求乙方进行返工，并承担由此产生的费用。第五章施工安全防护措施5.1施工安全责任（1）甲方负责提供安全施工的条件，包括但不限于安全防护设施、安全标志等；（2）乙方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工人员的人身安全。5.2安全防护措施（1）施工现场设置安全警示标志；（2）施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品；（3）施工机械必须定期检查，确保安全运行。5.3安全教育培训乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。5.4安全检查与整改（1）甲方应定期对施工现场进行安全检查；（2）发现安全隐患，乙方应立即整改，并向甲方报告。5.5事故处理与报告（1）发生安全事故，乙方应立即采取措施，防止事故扩大；（2）事故发生后，乙方应在24小时内向甲方报告，并配合甲方进行事故调查。第六章质量要求与验收6.1质量标准本工程质量应符合国家相关标准和规范。6.2质量验收程序（1）工程完工后，乙方应组织自检；（2）自检合格后，乙方应通知甲方进行验收；（3）验收合格后，甲方应签署验收报告。6.3质量保证措施（1）乙方应严格按照施工图纸和规范进行施工；（2）乙方应使用合格的材料和设备；（3）乙方应建立完善的质量管理体系。6.4质量责任（1）若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担全部责任；（2）若因甲方原因导致工程质量不合格，甲方应承担相应责任。第七章施工进度管理7.1施工进度计划乙方应制定详细的施工进度计划，并报送甲方审核。7.2进度调整与控制（1）如遇特殊情况，需调整施工进度计划，乙方应及时通知甲方；（2）甲方有权对施工进度进行监督和控制。7.3进度违约责任（1）若乙方未按计划完成工程，每延迟一天，甲方有权按合同总价的1%收取违约金；（2）若甲方未按计划提供施工条件，每延迟一天，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。7.4进度验收（1）工程进度达到约定节点时，乙方应通知甲方进行验收；（2）验收合格后，甲方应签署进度验收报告。第八章合同变更与解除8.1合同变更条件合同双方协商一致，且不影响工程质量和安全的前提下，可以变更合同内容。8.2合同变更程序（1）任何一方提出变更要求，应书面通知对方；（2）双方协商一致后，签署书面变更协议；（3）变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。8.3合同解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，经对方书面通知后，对方在合理期限内未采取补救措施。8.4合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）双方协商解除合同，并签署书面解除协议；（3）解除协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。第九章违约责任与争议解决9.1违约责任（1）违约方应承担由此产生的全部经济损失；（2）违约方应支付对方合理的违约金；（3）违约方应承担由此产生的法律责任。9.2争议解决方式（1）合同双方应友好协商解决争议；（2）协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序（1）提交争议解决申请；（2）人民法院受理后，依法进行审理；（3）人民法院作出判决或裁定。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件同第八章第3点。10.2合同终止条件同第一章第5点。10.3合同解除与终止程序同第八章第4点。第十一章合同履行与保管11.1合同履行合同双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。11.2合同保管合同双方应妥善保管合同文本，确保合同的真实性和有效性。11.3合同档案管理合同双方应将合同及相关文件归档保管，以备查证。第十二章合同附件12.1合同附件清单（1）施工图纸；（2）工程量清单；（3）施工进度计划；（4）质量保证措施；（5）安全防护措施；（6）其他相关文件。12.2合同附件内容合同附件内容应与合同内容一致，具有同等法律效力。第十三章合同签订与生效13.1合同签订合同双方应在本合同上签字盖章，合同自签字盖章之日起生效。13.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同备案合同双方应按照相关法律法规的规定，将合同报相关主管部门备案。第十四章其他约定事项14.1不可抗力（1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任；（3）发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。14.2合同附件同第十二章第1点。14.3合同修改与补充合同如有修改或补充，应以书面形式进行，并经双方签字盖章。14.4合同解除与终止同第十章。14.5合同争议解决同第九章。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：__________________乙方代表（签字）：__________________签订日期：_________________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1设计变更管理条款：在工程实施过程中，如甲方主导的设计变更导致工程量增加或减少，乙方应按照甲方的指示进行调整，并相应调整工程劳务分包费用。说明：此条款确保甲方在主导设计变更时，能够及时调整工程量及费用，避免因设计变更导致合同纠纷。1.2甲方提供的材料与设备条款：甲方提供的材料与设备应符合合同约定，并在交货前通知乙方。乙方在接收材料与设备时，应进行检查，如有质量问题，应立即通知甲方，甲方应在接到通知后3个工作日内予以更换。说明：此条款保障乙方在材料与设备方面得到甲方的支持，确保工程顺利进行。1.3甲方的监督权条款：甲方有权对工程进度、质量和安全进行监督检查，乙方应积极配合，并提供必要的协助。说明：此条款赋予甲方对工程全面监督的权利，以保证工程质量符合要求。1.4甲方指定的第三方验收条款：甲方有权指定第三方对工程进行验收，验收结果作为合同履行的依据。说明：此条款确保工程验收的公正性和权威性，避免因验收问题产生纠纷。1.5甲方对工程进度的影响条款：如甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿乙方因此产生的经济损失。说明：此条款保护乙方在甲方原因导致工程进度延误时的合法权益。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导的施工组织设计条款：乙方应制定施工组织设计，经甲方审核同意后方可实施。如需修改，应提前通知甲方。说明：此条款确保乙方在施工过程中的主导地位，同时保证施工方案的科学性和合理性。2.2乙方对材料与设备的质量控制条款：乙方应确保所使用的材料与设备符合合同约定，并对材料与设备的质量负责。说明：此条款强化乙方对工程材料与设备质量的控制责任，以保证工程质量。2.3乙方对工程进度、质量和安全的管理条款：乙方应制定完善的工程进度、质量和安全管理制度，确保工程按期、按质、安全完成。说明：此条款要求乙方对工程进行全面管理，以保障工程顺利实施。2.4乙方对甲方提供的条件的使用条款：乙方应合理使用甲方提供的施工条件，如因乙方原因造成资源浪费，乙方应承担相应责任。说明：此条款约束乙方合理利用资源，避免不必要的损失。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介的介入条款：在合同履行过程中，如需第三方中介介入，合同双方应同意并签署相关协议，明确第三方中介的职责和权限。说明：此条款确保第三方中介在合同履行过程中的合法性和权威性。3.2第三方中介的费用承担条款：第三方中介的费用由合同双方根据实际情况协商承担。说明：此条款明确第三方中介费用的承担方式，避免产生纠纷。3.3第三方中介的决策权条款：第三方中介在履行职责过程中，如需作出决策，应征得合同双方同意。说明：此条款保障合同双方在第三方中介决策过程中的权益。3.4第三方中介的报告提交条款：第三方中介应在履行职责完成后，向合同双方提交书面报告。说明：此条款要求第三方中介提交工作成果，便于合同双方了解工作情况。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.施工进度计划4.质量保证措施5.安全防护措施6.合同双方的身份证明文件7.劳务分包人员的资质证明文件8.甲方提供的材料与设备清单9.甲方指定的第三方验收报告10.第三方中介协议11.合同变更协议12.合同解除协议13.争议解决协议14.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程，认定标准为实际完成时间与合同约定时间的差异。2.违约行为：乙方使用的材料与设备不符合合同约定，认定标准为检测报告或甲方验收结果。3.违约行为：甲方未按合同约定提供施工条件，认定标准为甲方提供的条件与合同约定的差异。4.违约行为：甲方未按合同约定支付款项，认定标准为逾期支付的天数和金额。5.违约行为：乙方未按合同约定进行施工，认定标准为施工过程中的不符合合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。3.争议解决：指合同双方在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.第三方中介：指在合同履行过程中，为合同双方提供专业服务的第三方机构或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，影响工程进度。解决办法：及时沟通，协商解决设计变更问题，并调整施工进度计划。2.问题：甲方提供的材料与设备存在质量问题。解决办法：立即通知甲方，要求更换合格的材料与设备。3.问题：工程进度延误，影响合同履行。解决办法：分析延误原因，采取补救措施，并向甲方说明情况。4.问题：合同双方对工程质量存在争议。解决办法：委托第三方中介进行验收，或通过协商、调解解决争议。五、所有应用场景：1.厂房内墙抹灰工程劳务分包。2.工程施工过程中涉及安全防护措施。3.甲方主导或乙方主导的工程管理模式。4.存在第三方中介参与合同履行的情形。5.合同履行过程中可能出现的各种违约行为及争议解决。全文完。2025年度厂房内墙抹灰工程劳务分包合同（含施工安全防护措施）3合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的本合同由甲方委托乙方对2025年度厂房内墙抹灰工程进行劳务分包，以实现甲方厂房内墙抹灰工程的建设需求。本合同旨在明确甲乙双方的权利、义务及责任，确保工程顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定，并遵循公平、公正、诚实信用的原则。三、定义与解释3.1专业属于本合同中涉及的专业属于建筑工程劳务分包领域，包括但不限于内墙抹灰、施工安全防护措施等。3.2关键词解释（1）内墙抹灰：指使用水泥、石灰、砂等材料对厂房内墙表面进行平整、光滑处理。（2）施工安全防护措施：指为确保施工人员安全，采取的一系列防护措施，如安全帽、安全带、防护网等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同要求。（2）甲方应按时支付乙方劳务报酬，并按照合同约定支付其他费用。（3）甲方应提供乙方施工所需的施工图纸、技术资料等。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成内墙抹灰工程，确保工程质量符合要求。（2）乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取必要的施工安全防护措施，确保施工人员安全。（3）乙方应按照甲方要求，及时提供施工进度报告，并配合甲方进行工程验收。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，工期为（填写具体工期，如：90天）。5.2合同履行地点本合同履行地点为：（填写具体地址）5.3合同履行方式乙方按照甲方提供的施工图纸、技术资料，自行组织施工，确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同履行完毕；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）经甲乙双方协商一致，解除合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前（填写提前天数）书面通知对方；（2）双方应按照合同约定，对已发生的工程量进行结算，支付剩余劳务报酬；（3）终止合同后，双方应按照合同约定，办理工程移交手续。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照甲方要求，对施工现场进行清理，确保场地整洁；（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，对已发生的工程量进行结算，支付剩余劳务报酬；（3）合同终止后，双方应按照国家有关法律法规，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）人工费：包括施工人员工资、福利、社会保险等。（2）材料费：包括水泥、石灰、砂等原材料费用。（3）机械使用费：包括施工机械租赁、维修、燃料等费用。（4）管理费：包括施工现场管理、协调、监督等费用。（5）安全防护费：包括施工安全防护措施的费用。（6）其他费用：包括合同约定外的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总额的（填写百分比，如：30%）作为预付款。（2）进度款：在工程进度达到合同约定节点时，甲方支付乙方已完成工程量相应比例的劳务分包费用。（3）竣工结算款：工程完工后，甲方按照实际完成工程量及合同约定支付剩余劳务分包费用。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后（填写具体天数，如：15个工作日内）。（2）进度款支付时间：每个进度节点完成后（填写具体天数，如：7个工作日内）。（3）竣工结算款支付时间：工程验收合格后（填写具体天数，如：30个工作日内）。7.4支付条款（1）甲方支付劳务分包费用时，应提供相应的支付凭证，包括但不限于银行转账记录、发票等。（2）乙方应在收到甲方支付凭证后的（填写具体天数，如：3个工作日内）完成收款确认。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付劳务分包费用的，应向乙方支付（填写违约金比例，如：每日万分之五）的违约金。（2）甲方未按时提供施工图纸、技术资料等，导致工程延误的，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合要求的，应承担相应的修复责任，并支付（填写违约金比例，如：每日万分之五）的违约金。（2）乙方未按合同约定采取施工安全防护措施，导致安全事故的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定及法律法规的规定，承担相应的赔偿责任，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、精神损害赔偿等。九、保密条款9.1保密内容（1）甲方提供的施工图纸、技术资料等；（2）乙方在施工过程中了解到的甲方商业秘密；（3）合同履行过程中产生的其他保密信息。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同签订之日起至合同终止后（填写具体年限，如：5年）。9.3保密履行方式（1）对保密内容进行标识，确保保密信息不被泄露；（2）对知晓保密内容的人员进行保密教育，确保其履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、罢工、骚乱等社会异常事件；（3）政府行为导致合同无法履行。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，甲乙双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。（2）在不可抗力事件持续期间，甲乙双方应暂停合同履行，并采取必要措施减少损失。（3）不可抗力事件消除后，甲乙双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断；（2）政府政策调整导致施工材料价格上涨；（3）罢工导致施工人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调节、仲裁或诉讼（1）调节：由双方共同认可的调解机构进行调节；（2）仲裁：向合同签订地的人民法院申请仲裁；（3）诉讼：向合同签订地的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、国家秘密的；（2）合同约定不得转让的；（3）法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，甲方保留对厂房内墙抹灰工程的质量、进度、安全等方面的监督权。（2）乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，并接受甲方及相关部门的监督检查。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，对施工方案、施工工艺等进行合理调整的权利。（2）乙方在施工过程中，如遇特殊情况，需调整施工方案时，应提前（填写具体天数，如：3天）向甲方报告，并经甲方同意后方可实施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力，与本