2025年消防通道及设施改造工程承包施工合同3篇_第1页
2025年消防通道及设施改造工程承包施工合同3篇_第2页
2025年消防通道及设施改造工程承包施工合同3篇_第3页
2025年消防通道及设施改造工程承包施工合同3篇_第4页
2025年消防通道及设施改造工程承包施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年消防通道及设施改造工程承包施工合同本合同目录一览1.合同订立依据与目的2.工程概况3.承包人及业主信息4.工程内容与范围5.工程进度与工期6.合同价款及支付方式7.质量要求与验收标准8.施工安全与环境保护9.保修责任与期限10.违约责任11.争议解决方式12.合同生效、变更与解除13.合同附件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.1合同订立依据与目的1.2.1合同订立依据:本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及相关法律法规制定。1.2.2合同目的:为确保2024年消防通道及设施改造工程顺利进行,提高消防安全水平,保障人民群众生命财产安全。2.工程概况2.1工程名称:2024年消防通道及设施改造工程2.2工程地点:[具体地址]2.3工程规模:[具体规模描述]2.4工程内容:包括消防通道拓宽、消防设施更新、消防标志设置等。3.承包人及业主信息3.1承包人:[承包人名称]3.2业主:[业主名称]3.3承包人资质:[承包人资质等级]3.4业主联系方式:[业主联系方式]4.工程内容与范围4.1工程内容:详见附件一《2024年消防通道及设施改造工程清单》。4.2工程范围:包括但不限于消防通道拓宽、消防设施更新、消防标志设置等。5.工程进度与工期5.1工程进度:按附件一《2024年消防通道及设施改造工程进度计划》执行。5.2工期:自合同签订之日起[具体工期],共计[具体天数]天。6.合同价款及支付方式6.1合同价款:[具体金额]元。6.2支付方式:6.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的[具体比例]%作为预付款。6.2.2进度款:按实际完成工程量及进度支付,每月支付合同价款的[具体比例]%。6.2.3结算款:工程验收合格后支付合同价款的[具体比例]%。6.2.4保修金:工程验收合格后支付合同价款的[具体比例]%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。7.质量要求与验收标准7.1质量要求:严格按照国家标准、行业标准及设计要求执行。7.2验收标准:7.2.1工程材料应符合国家及行业标准,具有合格证明。7.2.2工程施工质量应符合设计要求及施工规范。7.2.3工程验收合格后,承包人应提供完整的工程技术资料。8.施工安全与环境保护8.1施工安全:承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。8.2施工现场安全措施:8.2.1设置安全警示标志,确保施工区域安全。8.2.2定期对施工人员进行安全教育培训。8.2.3配备必要的安全防护设施和应急救援设备。8.3环境保护:8.3.1采取有效措施减少施工对环境的影响。8.3.2妥善处理施工产生的废弃物,不得随意丢弃。9.保修责任与期限9.1保修范围:本合同约定的消防通道及设施改造工程内容。9.2保修期限:自工程验收合格之日起[具体期限],如消防设施设备出现质量问题,承包人应负责免费维修或更换。9.3保修责任:承包人在保修期内,应负责维修或更换因施工质量问题造成的损坏或故障。10.违约责任10.1业主违约:10.1.1业主未按约定支付款项,应向承包人支付违约金。10.1.2业主未按时提供施工场地,应承担相应责任。10.2承包人违约:10.2.1承包人未按合同约定完成工程,应承担违约责任,并支付违约金。10.2.2承包人未按质量要求施工,造成工程不合格,应承担修复或重做责任。11.争议解决方式11.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效、变更与解除12.1合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同的变更或解除,必须经双方协商一致,并以书面形式作出。12.3如合同解除,承包人应按合同约定完成剩余工程,并办理相关手续。13.合同附件13.1.1《2024年消防通道及设施改造工程清单》13.1.2《2024年消防通道及设施改造工程进度计划》13.1.3《施工图纸及技术要求》13.1.4《工程量清单》14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义:本合同所指的第三方,包括但不限于监理单位、质量检测机构、造价咨询机构、安全评估机构、项目管理公司等。15.2第三方选择与指定:15.2.1业主有权选择第三方,并指定其参与本合同的履行。15.2.2承包人应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。15.3第三方职责:15.3.1监理单位:负责对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全符合合同要求。15.3.2质量检测机构:负责对施工材料、设备进行检测,确保其符合国家标准。15.3.3造价咨询机构:负责对工程量进行核算,提供造价咨询意见。15.3.4安全评估机构:负责对施工现场进行安全评估,提出安全改进建议。15.3.5项目管理公司:负责项目的整体管理,协调各方关系,确保项目顺利实施。15.4第三方权利:15.4.1第三方有权根据合同约定和职责要求,对工程进行监督检查。15.4.2第三方有权要求承包人提供相关资料和配合工作。15.4.3第三方有权对不符合合同要求的工程提出整改意见。15.5第三方与其他各方的关系:15.5.1第三方与业主、承包人之间的关系为委托与被委托的关系。15.5.2第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定,维护各方合法权益。15.5.3第三方不得泄露合同信息,不得利用其地位谋取不正当利益。16.第三方责任限额16.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的责任,其责任限额由业主与第三方另行约定。16.2第三方在履行职责过程中,因承包人原因导致的责任,由承包人承担相应责任。16.3第三方在履行职责过程中,因业主原因导致的责任,由业主承担相应责任。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入后,业主、承包人应按照合同约定,向第三方支付相应的服务费用。17.2第三方介入后,业主、承包人应与第三方协商确定工作计划和流程,确保各方工作协调一致。17.3第三方介入后,业主、承包人应确保第三方的工作不受不正当干扰,保障第三方独立、公正地履行职责。18.第三方介入的合同变更18.1第三方介入导致合同内容需变更的,业主、承包人应与第三方协商一致,并以书面形式对合同进行修改。18.2合同变更不影响本合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《2024年消防通道及设施改造工程清单》:详细列出工程内容、工程量、材料清单及规格要求。2.《2024年消防通道及设施改造工程进度计划》:明确工程各阶段的时间节点和预期完成日期。3.《施工图纸及技术要求》:包含工程所需的施工图纸、设计说明、技术规范等。4.《工程量清单》:详细列出工程量及单价,作为工程结算的依据。5.《合同签订确认书》:双方确认合同条款无误,并签字盖章的文件。6.《工程验收报告》:工程完工后,由业主、承包人及第三方共同签署的验收报告。7.《工程质量保证书》:承包人承诺工程质量及保修期限的文件。8.《工程进度款支付申请》:承包人申请支付进度款的文件。9.《工程结算书》:工程完工后,由双方共同审核的工程结算文件。10.《安全生产管理制度》:承包人制定的安全生产管理制度及措施。11.《环境保护措施》:承包人采取的环境保护措施及要求。12.《第三方服务协议》:业主与第三方签订的服务协议,明确第三方职责和权利。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:业主未按约定支付款项。责任认定标准:业主未按约定支付款项,应向承包人支付违约金,违约金按合同约定比例计算。示例说明:若业主未按合同约定支付进度款,应向承包人支付合同价款的1%作为违约金。2.违约行为:承包人未按约定完成工程。责任认定标准:承包人未按约定完成工程,应承担违约责任,并支付违约金。示例说明:若承包人未按合同约定工期完成工程,应向业主支付合同价款的1%作为违约金。3.违约行为:承包人未按质量要求施工。责任认定标准:承包人未按质量要求施工,造成工程不合格,应承担修复或重做责任。示例说明:若消防设施安装不符合国家标准,承包人应负责重新安装,直至合格。4.违约行为:第三方未按约定履行职责。责任认定标准:第三方未按约定履行职责,由业主与第三方协商解决,若协商不成,可向法院提起诉讼。示例说明:若监理单位未按约定对施工过程进行监督,业主可要求监理单位承担相应责任。5.违约行为:因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。示例说明:若因自然灾害导致工程停工,双方均不承担责任。全文完。2024年消防通道及设施改造工程承包施工合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同目的和依据第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程质量要求第三章工程承包范围3.1承包范围3.2工程量清单3.3工程变更3.4施工图纸及技术要求第四章合同价款4.1工程合同价款4.2工程计价方式4.3工程结算方式4.4工程款支付方式第五章工期安排5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工期延误责任5.4工期调整第六章施工组织设计6.1施工组织架构6.2施工方案6.3施工进度计划6.4施工安全措施第七章材料设备供应7.1材料设备供应要求7.2材料设备采购方式7.3材料设备质量要求7.4材料设备验收第八章施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全文明施工8.3施工现场环境保护8.4施工现场协调管理第九章工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收资料9.4验收争议处理第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构第十二章合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理第十三章合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理第十四章合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件内容合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年消防通道及设施改造工程承包施工合同”。1.2合同编号合同编号:2024FCTG0011.3合同签订日期合同签订日期:2024年3月15日1.4合同双方基本信息甲方(建设单位):名称:市区街道地址:市区街道路号联系人:联系电话:138xxxx5678乙方(施工单位):名称:市建筑工程有限公司地址:市区街道路号联系人:联系电话:139xxxx56781.5合同目的和依据本合同旨在明确甲乙双方在2024年消防通道及设施改造工程中的权利和义务,确保工程顺利进行,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。第二章工程概况2.1工程名称2024年消防通道及设施改造工程2.2工程地点市区街道2.3工程规模总面积:5000平方米2.4工程建设内容包括消防通道拓宽、消防设施更新、消防水池改造等。2.5工程质量要求工程质量应符合国家现行建筑工程质量标准,达到合格等级。第三章工程承包范围3.1承包范围包括但不限于消防通道拓宽、消防设施更新、消防水池改造等。3.2工程量清单详见附件一:《工程量清单》。3.3工程变更工程变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。3.4施工图纸及技术要求详见附件二:《施工图纸及技术要求》。第四章合同价款4.1工程合同价款合同总价:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.2工程计价方式按实际完成工程量计算。4.3工程结算方式工程结算按月进行,甲方在收到乙方提交的结算申请及相应资料后15个工作日内支付。4.4工程款支付方式支付比例为:开工前支付合同价款的30%,中间阶段支付合同价款的50%,工程竣工验收合格后支付合同价款的20%。第五章工期安排5.1工程开工日期2024年4月1日5.2工程竣工日期2024年11月30日5.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金。5.4工期调整因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误,工期可相应顺延,并签订书面延期协议。第六章施工组织设计6.1施工组织架构详见附件三:《施工组织架构》。6.2施工方案详见附件四:《施工方案》。6.3施工进度计划详见附件五:《施工进度计划》。6.4施工安全措施详见附件六:《施工安全措施》。第七章材料设备供应7.1材料设备供应要求乙方负责供应工程所需的全部材料设备,并保证材料设备质量符合国家相关标准。7.2材料设备采购方式乙方应按甲方要求进行材料设备的采购。7.3材料设备质量要求材料设备质量应符合国家现行建筑工程质量标准。7.4材料设备验收材料设备验收由甲乙双方共同进行,验收合格后方可投入使用。第八章施工现场管理8.1施工现场布置乙方应按照施工组织设计的要求,合理布置施工现场,确保施工安全和文明施工。8.2施工现场安全文明施工乙方应严格遵守国家和地方有关施工现场安全文明施工的规定,确保施工现场安全、整洁、有序。8.3施工现场环境保护乙方应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染,并遵守国家有关环境保护的法律、法规。8.4施工现场协调管理乙方应与甲方、监理单位、设计单位等相关单位保持良好沟通,及时解决施工现场出现的问题。第九章工程验收9.1验收标准工程验收标准应符合国家现行建筑工程质量标准。9.2验收程序工程验收应按照国家现行建筑工程验收程序进行。9.3验收资料乙方应提供完整的工程验收资料,包括施工图纸、质量检验报告、验收记录等。9.4验收争议处理工程验收中出现争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十章违约责任10.1违约情形包括但不限于工期延误、质量不合格、未按时付款等。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约责任赔偿违约赔偿金额根据实际情况计算,并经甲乙双方确认。第十一章争议解决11.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。11.2争议解决程序争议解决程序按照相关法律法规和双方约定的方式进行。11.3争议解决机构争议解决机构由甲乙双方协商确定。第十二章合同解除12.1合同解除条件包括但不限于违约行为、不可抗力等。12.2合同解除程序合同解除程序按照相关法律法规和双方约定的方式进行。12.3合同解除后的处理第十三章合同终止13.1合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致等。13.2合同终止程序合同终止程序按照相关法律法规和双方约定的方式进行。13.3合同终止后的处理第十四章合同附件14.1合同附件清单详见附件七:《合同附件清单》。14.2合同附件内容详见附件七所列附件的具体内容。甲方(建设单位):________________________乙方(施工单位):________________________日期:________________________附件:附件一:《工程量清单》附件二:《施工图纸及技术要求》附件三:《施工组织架构》附件四:《施工方案》附件五:《施工进度计划》附件六:《施工安全措施》附件七:《合同附件清单》多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的条款及说明1.1设计变更权甲方在工程实施过程中,如因规划调整或政策要求等原因,需要对设计进行变更时,有权提出设计变更要求。乙方应无条件配合,并在接到甲方设计变更通知后五个工作日内完成设计变更的修改工作。1.2工程进度监督权甲方有权对工程进度进行监督,包括但不限于定期检查施工现场、审查施工进度计划等。乙方应提供必要的便利条件,并积极配合甲方的工作。1.3质量控制权甲方有权对工程质量进行控制,包括但不限于组织质量检验、审查质量报告等。乙方应按照甲方的要求进行质量控制,确保工程质量符合合同约定。附加条款二:乙方为主导时的条款及说明2.1施工方案决定权乙方在施工过程中,有权根据实际情况对施工方案进行调整,但应提前向甲方报告,并经甲方同意后方可实施。2.2材料采购权乙方有权根据工程需要采购材料,但应确保材料质量符合国家规定和合同要求。采购过程中,乙方应接受甲方的监督和指导。2.3工程变更权在施工过程中,如因设计变更、现场条件变化等原因,需要对工程进行变更时,乙方有权提出变更申请,经甲方批准后实施。附加条款三:有第三方中介时的条款及说明3.1中介机构职责第三方中介机构负责对工程进行监理,确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。中介机构应具备相应的资质和经验。3.2中介机构权利中介机构有权对施工现场进行巡视、检查,对施工过程中的质量问题提出整改意见,并有权对施工进度进行监督。3.3中介机构义务中介机构应公正、公平地履行职责,对工程中的问题进行客观、公正的评估,并及时向甲乙双方报告。3.4中介机构费用中介机构的费用由甲方承担,费用标准按照双方协商确定,并在合同中明确。3.5中介机构责任中介机构在履行职责过程中,因故意或重大过失导致工程质量、安全、进度等方面出现问题的,应承担相应的法律责任。3.6中介机构更换如甲乙双方对中介机构的履职不满意,可协商更换中介机构,更换程序按照相关法律法规和合同约定进行。3.7中介机构报告中介机构应定期向甲乙双方提交工程监理报告,报告内容包括工程进度、质量、安全等方面的情况。3.8中介机构保密中介机构应对工程信息保密,未经甲乙双方同意,不得泄露工程相关信息。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.施工图纸及技术要求3.施工组织架构4.施工方案5.施工进度计划6.施工安全措施7.合同附件清单8.甲方委托第三方中介机构协议9.工程监理报告10.工程验收资料二、违约行为及认定:1.违约行为:工期延误:未在约定工期内完成工程。质量不合格:工程质量不符合合同约定的标准。未按时付款:乙方未按时完成工程款支付。材料设备不合格:提供的材料设备不符合国家规定和合同要求。2.违约行为认定:工期延误:以实际完成工程日期与合同约定竣工日期的差值为准。质量不合格:通过质量检验报告、验收记录等文件认定。未按时付款:以甲方支付通知书和乙方收款凭证为依据。材料设备不合格:通过材料设备检验报告和验收记录认定。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.建筑法:调整建筑活动,保障建筑质量安全,促进建筑业的健康发展。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.违约金:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当承担的违约责任。5.仲裁:争议双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现设计变更。解决办法:乙方及时向甲方报告,经甲方同意后,按照变更后的设计进行施工。2.问题:施工过程中发现材料设备质量问题。解决办法:乙方及时通知甲方,由甲方负责处理,必要时更换材料设备。3.问题:施工进度落后于计划。解决办法:乙方采取措施加快施工进度,如增加施工人员、调整施工方案等。4.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:乙方可要求甲方支付,如协商不成,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.城市消防通道及设施改造工程。2.企事业单位消防设施改造工程。3.公共建筑消防设施改造工程。4.消防安全重点单位消防设施改造工程。全文完。2024年消防通道及设施改造工程承包施工合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(委托方)名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________1.2乙方(承包方)名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需要对其物业的消防通道及设施进行改造,以满足国家相关消防安全要求,保障业主生命财产安全,甲方决定对消防通道及设施进行改造。乙方愿意承接本工程,双方经友好协商,达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,结合双方实际情况,经协商一致,订立本合同。三、定义与解释3.1专业术语1)消防通道:指用于消防车辆、人员快速进入火灾现场进行灭火救援的专用通道。2)消防设施:指用于预防和控制火灾的设备、器材和装置。3.2关键词解释1)甲方:指本合同中委托消防通道及设施改造工程的单位或个人。2)乙方:指本合同中承接消防通道及设施改造工程的单位或个人。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全要求完成消防通道及设施改造工程。2)甲方应按照合同约定支付工程款,并负责提供施工所需的场地、设备等条件。3)甲方应配合乙方进行工程验收,并按时提出验收意见。4.2乙方的权利和义务1)乙方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成消防通道及设施改造工程。2)乙方应按照甲方要求,提供必要的施工图纸、技术资料等。3)乙方应遵守国家相关消防安全法规,确保施工安全。4)乙方应按时提交工程进度报告,接受甲方监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间乙方应在合同签订之日起_________个工作日内完成消防通道及设施改造工程。5.2合同履行地点消防通道及设施改造工程的施工地点为:__________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,采用_________的方式进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1)合同期满,双方协商一致同意终止合同。2)因不可抗力导致合同无法履行。3)一方违约,另一方有权解除合同。6.3终止程序1)终止合同前,双方应就终止事宜进行协商,达成一致意见。2)终止合同后,双方应按照国家相关法律法规,妥善处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果1)合同终止后,乙方应按照约定将施工现场清理完毕,并恢复原状。2)合同终止后,甲方应按照约定支付乙方已完成的工程款。七、费用与支付7.1费用构成1)工程款:包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、运输费、施工管理费等。2)设计费:若乙方提供设计服务,设计费按实际发生费用另行计算。3)其他费用:包括但不限于监理费、检测费、验收费等。7.2支付方式1)工程款支付:甲方应按照合同约定分期支付工程款。2)设计费支付:设计费应在设计成果交付后支付。3)其他费用支付:其他费用应在实际发生或合同约定的支付节点支付。7.3支付时间1)工程款支付:第一次支付工程款应在合同签订后_________个工作日内,支付比例为合同总价的_________%。2)后续支付:后续支付时间根据工程进度按月或按阶段支付,具体支付比例和时间节点由双方协商确定。3)设计费支付:设计费应在设计成果交付后_________个工作日内支付。4)其他费用支付:其他费用应在实际发生或合同约定的支付节点支付。7.4支付条款1)甲方应在支付前核实乙方已按照合同约定完成相应工作。2)支付款项应通过银行转账方式进行,具体账户信息由乙方提供。3)甲方支付款项后,乙方应提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1)若甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的_________%。2)若甲方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1)若乙方未按约定时间完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的_________%。2)若乙方施工质量不符合约定,应负责返工并承担由此产生的费用。3)若乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1)违约金应在本合同约定的支付时间内支付。2)若违约行为导致甲方遭受损失的,乙方应承担赔偿责任,赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均属保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起_________年。9.3保密履行方式1)双方应采取合理的措施保护保密信息的安全。2)未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1)自然灾害:地震、洪水、台风等。2)政府行为:政策变动、法律法规变更等。3)其他不可抗力事件:如突发公共卫生事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2)在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同,并采取必要措施减少损失。3)不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例1)地震:地震发生时,乙方应立即停止施工,并采取必要措施确保人员安全。2)政策变动:若国家政策变动导致工程无法继续,双方应协商解决。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向双方共同选择的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1)未经对方同意,任何一方不得将合同权利、义务全部或部分转让给第三方。2)经双方同意,合同权利、义务可以转让给第三方。12.2不得转让的情形1)涉及国家安全、保密的合同内容。2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1)甲方保留对消防通道及设施改造工程的设计方案、施工技术等知识产权的完整权利。2)乙方在施工过程中产生的任何技术创新,甲方有权无偿使用。13.2特殊权力保留1)在合同履行期间,若甲方发现乙方存在违约行为,甲方有权单方面终止合同。2)在合同履行期间,若乙方发现甲方存在违约行为,乙方有权要求甲方履行合同义务。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1)合同的修改和补充需经双方协商一致,并以书面形式进行。2)合同的修改和补充应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1)合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。2)合同的修改和补充内容为本合同的组成部分。十五、协助与配合15.1相互协作事项1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题,如协调现场关系、提供必要的施工条件等。2)乙方应按照甲方要求,提供施工进度报告和相关技术资料。15.2协作与配合方式1)双方应通过定期会议、电话沟通等方式保持密切联系。2)双方应相互尊重,共同维护施工现场的和谐稳定。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式补充,并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________签订日期:__________甲方(委托方)签字(盖章):乙方(承包方)签字(盖章):见证人:__________见证人签字:__________附件及其他说明解释一、附件列表:1.消防通道及设施改造工程设计方案2.消防通道及设施改造工程施工图纸3.材料清单及设备清单4.施工进度计划5.质量检测报告6.验收报告7.支付凭证8.保密协议9.争议解决相关文件10.不可抗力事件证明材料二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付工程款,认定违约。未按约定提供施工条件,认定违约。违反保密条款,认定违约。2.乙方违约:未按约定时间完成工程,认定违约。施工质量不符合约定,认定违约。违反保密条款,认定违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.消防法:规定消防工作的法律规范。3.建设工程质量管理条例

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论