2024版建筑合同施工协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建筑合同施工协议书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期第二条合同范围及内容2.1工程设计2.2工程施工2.3工程保修第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工进度与质量4.1施工进度计划4.2施工质量标准4.3工程变更第五条合同的履行5.1承包人责任5.2发包人责任5.3工程验收第六条合同的变更与解除6.1合同变更6.2合同解除第七条违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决第九条合同的生效、终止与失效9.1合同生效9.2合同终止9.3合同失效第十条合同的附件10.1附件列表10.2附件内容第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的补充14.3合同的修订第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.1.1发包人是指按照本合同约定，拥有工程所有权，负责组织、监督和协调工程建设的法人或其他组织。1.1.2发包人的授权代表有权代表发包人签署本合同及合同的任何补充和修订。1.2承包人1.2.1承包人是指按照本合同约定，承担工程设计、施工和保修义务的法人或其他组织。1.2.2承包人应具备相应的资质和能力，并按照合同约定完成工程。1.3工程1.3.1工程是指按照本合同约定，由承包人设计和施工的建筑物、构筑物及其附属设施。1.3.2工程的范围和规模详见合同附件一。1.4施工期1.4.1施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付之日止的期限。1.4.2施工期的具体期限详见合同附件一。第二条合同范围及内容2.1工程设计2.1.1承包人应按照发包人的要求，完成工程的设计工作。2.1.2工程设计应符合国家及行业的标准和规范，并满足发包人的功能和使用要求。2.2工程施工2.2.1承包人应按照工程设计文件和施工技术规范，完成工程的施工工作。2.2.2承包人应保证工程施工的安全、质量和进度。2.3工程保修2.3.1承包人应按照合同约定，对工程进行保修。2.3.2保修期限自工程竣工交付之日起计算，具体期限详见合同附件一。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1本合同的工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），详见合同附件二。3.2价格调整3.2.1合同价格调整的条件和方式详见合同附件三。3.3支付方式3.3.1发包人应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包人支付合同价款。3.3.2支付方式为银行转账，具体账户信息详见合同附件四。第四条施工进度与质量4.1施工进度计划4.1.1承包人应按照本合同约定的施工进度计划完成工程。4.1.2施工进度计划详见合同附件五。4.2施工质量标准4.2.1工程的施工质量应符合国家及行业的标准和规范。4.2.2承包人应按照发包人的要求，进行质量自检和验收。4.3工程变更4.3.1工程变更的条件和程序详见合同附件六。第五条合同的履行5.1承包人责任5.1.1承包人应按照本合同的约定，完成工程的设计、施工和保修工作。5.1.2承包人应保证工程施工的安全，防止发生安全事故。5.2发包人责任5.2.1发包人应按照本合同的约定，按时支付合同价款。5.2.2发包人应提供施工所需的场地、资料和其他必要的条件。5.3工程验收5.3.1工程的验收应按照本合同约定的验收程序进行。5.3.2验收合格的工程，发包人应按时支付剩余的合同价款。第六条合同的变更与解除6.1合同变更6.1.1合同变更的条件和程序详见合同附件七。6.2合同解除6.2.1合同解除的条件和程序详见合同附件八。第八条争议解决8.1协商解决8.1.1双方应通过友好协商的方式解决本合同履行过程中发生的任何争议和纠纷。8.1.2协商不成的，双方应在争议发生之日起【】日内向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。8.2调解解决8.2.1双方可以约定由第三方进行调解，调解不成的，仍应按照本合同约定的争议解决方式处理。8.3仲裁解决8.3.1仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.3.2仲裁费用由败诉方承担，但仲裁委员会可能有其他规定。第九条合同的生效、终止与失效9.1合同的生效9.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.1.2合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。9.2合同的终止9.2.1合同终止的条件和程序详见合同附件九。9.3合同的失效9.3.1本合同在履行完毕后失效。9.3.2合同失效后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事项。第十条合同的附件10.1附件列表10.1.1附件一：工程设计文件10.1.2附件二：工程量清单和价格10.1.3附件三：施工进度计划10.1.4附件四：支付账户信息10.1.5附件五：施工质量标准10.1.6附件六：工程变更协议10.1.7附件七：合同变更协议10.1.8附件八：合同解除协议10.1.9附件九：合同终止和失效协议第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，包括但不限于技术资料、经营计划等。11.2保密期限11.2.1双方的保密义务自本合同生效之日起计算，至本合同终止或失效之日起【】年止。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.1.1工程设计文件、施工图纸等知识产权归发包人所有。12.1.2承包人施工的工程成果归发包人所有。12.2知识产权保护措施12.2.1双方应尊重对方的知识产权，未经对方书面同意，不得使用对方的知识产权。12.2.2双方应对侵犯对方知识产权的行为采取法律手段进行维权。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。13.2不可抗力后果13.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。第十四条其他条款14.1合同的转让14.1.1未经对方书面同意，双方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的补充14.2.1双方可以签订补充协议，对本合同的内容进行补充和修改。14.3合同的修订14.3.1本合同的修订应采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包含工程的设计图纸、技术说明、施工图纸等，应符合国家及行业的标准和规范。附件说明：工程设计文件是本合同的重要组成部分，承包人应根据发包人的要求进行设计，并保证设计文件的准确性和完整性。附件二：工程量清单和价格详细要求：包含工程的所有工程量清单、材料单价、人工费用等，应详细列出各项工程的费用。附件说明：工程量清单和价格是本合同的重要组成部分，双方应按照合同约定的价格支付合同价款。附件三：施工进度计划详细要求：包含工程的施工进度计划、关键节点、施工时间表等，应详细列出各项工程的施工时间。附件说明：施工进度计划是本合同的重要组成部分，承包人应按照约定的进度计划完成工程。附件四：支付账户信息详细要求：包含发包人的支付账户信息，包括银行名称、账号、开户行等。附件说明：支付账户信息是本合同的重要组成部分，发包人应按照约定的账户支付合同价款。附件五：施工质量标准详细要求：包含工程的施工质量标准、验收标准等，应符合国家及行业的标准和规范。附件说明：施工质量标准是本合同的重要组成部分，承包人应按照约定的质量标准完成工程。附件六：工程变更协议详细要求：包含工程变更的条件、程序、变更内容等，应详细列出变更的各个方面。附件说明：工程变更协议是本合同的重要组成部分，双方应按照约定的条件和方法处理工程变更。附件七：合同变更协议详细要求：包含合同变更的条件、程序、变更内容等，应详细列出变更的各个方面。附件说明：合同变更协议是本合同的重要组成部分，双方应按照约定的条件和方法处理合同变更。附件八：合同解除协议详细要求：包含合同解除的条件、程序、解除后果等，应详细列出解除的各个方面。附件说明：合同解除协议是本合同的重要组成部分，双方应按照约定的条件和方法处理合同解除。附件九：合同终止和失效协议详细要求：包含合同终止和失效的条件、程序、终止和失效后果等，应详细列出终止和失效的各个方面。附件说明：合同终止和失效协议是本合同的重要组成部分，双方应按照约定的条件和方法处理合同终止和失效。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约违约行为：未能按照合同约定完成工程设计、施工或保修工作。责任认定：承包人应承担违约责任，包括赔偿发包人的损失、支付违约金等。示例说明：如果承包人未能在约定的时间内完成工程设计，则应按照合同约定支付违约金。2.发包人违约违约行为：未能按照合同约定支付合同价款或提供施工所需的条件。责任认定：发包人应承担违约责任，包括赔偿承包人的损失、支付违约金等。示例说明：如果发包人未能在约定的时间内支付合同价款，则应按照合同约定支付违约金。3.工程变更违约违约行为：未能按照工程变更协议的约定处理工程变更。责任认定：双方应按照工程变更协议的约定承担相应的责任。示例说明：如果双方未能就工程变更达成一致，则应按照工程变更协议