2024施工保险合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024施工保险合同范本本合同目录一览第一条：合同主体及保险范围1.1：发包人信息1.2：承包人信息1.3：保险范围第二条：保险责任2.1：保险期间2.2：保险事故范围2.3：保险金额第三条：保险费用3.1：保险费率3.2：保险费用支付方式3.3：保险费用缴纳期限第四条：保险理赔4.1：理赔程序4.2：理赔资料要求4.3：理赔金额计算第五条：合同的变更与解除5.1：变更条件5.2：解除条件5.3：变更与解除的程序第六条：争议解决6.1：争议解决方式6.2：仲裁地点6.3：仲裁费用承担第七条：合同的生效、变更与终止7.1：生效条件7.2：变更条件7.3：终止条件第八条：保密条款8.1：保密内容8.2：保密期限8.3：违约责任第九条：违约责任9.1：发包人违约9.2：承包人违约9.3：违约责任的具体承担方式第十条：不可抗力10.1：不可抗力的定义10.2：不可抗力的后果10.3：不可抗力的处理第十一条：合同的转让11.1：转让条件11.2：转让程序11.3：转让后的责任承担第十二条：合同的解释12.1：解释权归属12.2：语言版本12.3：附件解释第十三条：合同的附件13.1：附件名称13.2：附件内容13.3：附件的补充说明第十四条：其他约定14.1：双方的其他约定内容14.2：补充条款14.3：未尽事宜的处理方式第一部分：合同如下：第一条：合同主体及保险范围1.1：发包人信息1.1.1：发包人全称1.1.2：发包人地址1.1.3：发包人联系人及联系方式1.2：承包人信息1.2.1：承包人全称1.2.2：承包人地址1.2.3：承包人联系人及联系方式1.3：保险范围1.3.1：工程名称1.3.2：工程地点1.3.3：保险涵盖的工程范围第二条：保险责任2.1：保险期间2.1.1：保险开始日期2.1.2：保险结束日期2.2：保险事故范围2.2.1：自然灾害导致的损失2.2.2：意外事故导致的损失2.2.3：其他保险事故范围2.3：保险金额2.3.1：总保险金额2.3.2：各分项保险金额第三条：保险费用3.1：保险费率3.1.1：基础费率3.1.2：调整后的费率3.2：保险费用支付方式3.2.1：支付方式3.2.2：支付时间3.2.3：支付对象3.3：保险费用缴纳期限3.3.1：缴纳开始日期3.3.2：缴纳结束日期第四条：保险理赔4.1：理赔程序4.1.1：事故报告4.1.2：理赔申请4.1.3：理赔审核4.2：理赔资料要求4.2.1：理赔申请所需的基本资料4.2.2：附加资料要求4.3：理赔金额计算4.3.1：理赔金额计算公式4.3.2：计算示例第五条：合同的变更与解除5.1：变更条件5.1.1：变更的申请条件5.1.2：变更的审批程序5.2：解除条件5.2.1：解除的申请条件5.2.2：解除的审批程序5.3：变更与解除的程序5.3.1：变更与解除的申请流程5.3.2：变更与解除的审批流程第六条：争议解决6.1：争议解决方式6.1.1：友好协商解决6.1.2：提交仲裁机构仲裁6.1.3：向人民法院提起诉讼6.2：仲裁地点6.2.1：仲裁机构的地点6.2.2：仲裁语言6.3：仲裁费用承担6.3.1：仲裁费用的承担方6.3.2：仲裁费用的支付方式第七条：合同的生效、变更与终止7.1：生效条件7.1.1：合同签字盖章7.1.2：合同的备案程序7.2：变更条件7.2.1：合同变更的条件7.2.2：变更的备案程序7.3：终止条件7.3.1：合同终止的条件7.3.2：终止的备案程序第八条：保密条款8.1：保密内容8.1.1：合同双方的商业秘密8.1.2：合同文件的保密信息8.2：保密期限8.2.1：保密信息的保密期限8.3：违约责任8.3.1：违反保密条款的违约责任第九条：违约责任9.1：发包人违约9.1.1：发包人未按合同约定履行义务的违约责任9.2：承包人违约9.2.1：承包人未按合同约定履行义务的违约责任9.3：违约责任的具体承担方式9.3.1：违约金的计算方式9.3.2：其他违约责任承担方式第十条：不可抗力10.1：不可抗力的定义10.1.1：不可抗力的范围10.2：不可抗力的后果10.2.1：不可抗力事件对合同履行的影响10.3：不可抗力的处理10.3.1：不可抗力事件的申报程序10.3.2：不可抗力事件的处理方式第十一条：合同的转让11.1：转让条件11.1.1：合同转让的条件11.2：转让程序11.2.1：合同转让的程序11.3：转让后的责任承担11.3.1：转让后的责任承担方式第十二条：合同的解释12.1：解释权归属12.1.1：合同条款的解释权归属12.2：语言版本12.2.1：合同的正本语言版本12.3：附件解释12.3.1：附件的解释顺序第十三条：合同的附件13.1：附件名称13.1.1：附件的名称列表13.2：附件内容13.2.1：附件的具体内容13.3：附件的补充说明13.3.1：附件的补充说明事项第十四条：其他约定14.1：双方的其他约定内容14.1.1：其他特殊约定事项14.2：补充条款14.2.1：合同补充条款的内容14.3：未尽事宜的处理方式14.3.1：对合同未涉及事项的处理方式第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：保险条款详细内容：包含保险类型、保险责任、保险金额、保险费率、保险期限等具体保险条款内容。附件二：工程图纸详细内容：包含工程的设计图纸、施工图纸等详细工程图纸信息。附件三：工程量清单详细内容：列明工程项目的名称、工程量、工程单价、工程总价等详细信息。附件四：工程进度计划详细内容：详细列明工程项目的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件五：保险费支付凭证详细内容：包含保险费的支付凭证，证明承包人已按照合同约定支付保险费。附件六：工程验收标准详细内容：列明工程验收的标准和流程，包括验收的条件、验收的程序等。附件七：争议解决方式选择声明详细内容：声明双方选择的争议解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼等。附件八：保密协议详细内容：列明双方需要保密的信息范围、保密期限以及违约责任等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按合同约定支付工程款项。2.发包人未按合同约定提供施工场地。3.承包人未按合同约定完成工程。4.承包人未按合同约定支付保险费。责任认定标准：1.违约金计算方式：按照合同金额的一定比例计算违约金。2.其他违约责任承担方式：如赔偿损失、延长工期等。示例说明：如发包人未按合同约定支付工程款项，承包人可以要求发包人支付违约金，并有权要求赔偿因延期付款导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.保险条款：保险合同中约定的保险责任、保险金额、保险费率等内容。3.