版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电力线路建设合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表2.电力线路建设项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目预算3.电力线路建设内容3.1线路设计3.2材料采购3.3施工安装3.4质量要求3.5安全保障4.合同价款及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付4.3付款方式4.4付款条件4.5逾期付款责任5.交工验收与保修5.1交工验收标准5.2交工验收程序5.3保修期限5.4保修责任6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约赔偿6.4违约解除合同7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3合同解除与终止程序8.争议解决方式8.1争议解决方式选择8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.合同生效与变更9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同变更内容10.合同附件10.1附件一:电力线路建设施工图纸10.2附件二:电力线路建设材料清单10.3附件三:电力线路建设施工方案10.4附件四:合同签订日期11.合同履行监督11.1监督机构11.2监督方式11.3监督内容12.合同解除后的处理12.1合同解除后的财产返还12.2合同解除后的债务承担12.3合同解除后的争议处理13.其他约定事项13.1合同签订地13.2合同生效日期13.3合同附件14.合同签署与生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:建设集团有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56781.4合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:赵六1.5合同双方授权代表甲方授权代表:乙方授权代表:第二条电力线路建设项目概况2.1项目名称市区域电力线路建设项目2.2项目地点省市区2.3项目规模新建高压输电线路公里,新增变电站一座,配套设备若干。2.4项目工期自合同生效之日起12个月内完成全部建设任务。2.5项目预算合同总价为人民币壹仟万元整。第三条电力线路建设内容3.1线路设计乙方负责根据甲方提供的项目要求,进行线路设计,确保设计符合国家标准和甲方要求。3.2材料采购乙方负责采购符合国家标准和甲方要求的电力线路建设材料。3.3施工安装乙方负责电力线路的施工和安装工作,确保工程质量符合国家标准和甲方要求。3.4质量要求电力线路建设质量必须达到国家电力行业标准,确保安全可靠。3.5安全保障乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。第四条合同价款及支付方式4.1合同总价合同总价为人民币壹仟万元整。4.2分阶段支付第一阶段:设计费,合同签订后10日内支付。第二阶段:材料采购费,工程进度达到50%时支付。第三阶段:施工安装费,工程进度达到80%时支付。第四阶段:验收合格后支付剩余款项。4.3付款方式采用银行转账方式支付。4.4付款条件乙方提交符合合同要求的发票和付款申请,甲方审核无误后支付。4.5逾期付款责任甲方逾期付款,应向乙方支付逾期付款金额的千分之五的违约金。第五条交工验收与保修5.1交工验收标准电力线路建设完成后,必须按照国家电力行业标准进行交工验收。5.2交工验收程序乙方提交验收申请,甲方组织验收,验收合格后,乙方提交验收报告。5.3保修期限电力线路建设完成后,保修期为2年。5.4保修责任在保修期内,因乙方施工质量问题导致的电力线路损坏,乙方应免费维修或更换。第六条违约责任6.1违约情形任何一方未按合同约定履行义务,均构成违约。6.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际损失确定,最高不超过合同总价的20%。6.4违约解除合同如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。第七条合同解除与终止7.1合同解除条件发生不可抗力事件,经双方协商一致,可以解除合同。7.2合同终止条件合同期满,合同自然终止。7.3合同解除与终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并办理合同解除或终止手续。第八条争议解决方式8.1争议解决方式选择本合同项下发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。8.2争议解决程序提交仲裁的争议,仲裁庭应依据中华人民共和国法律进行审理,并作出最终裁决。8.3争议解决地点仲裁地点为省市。第九条合同生效与变更9.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。9.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致并签订书面变更协议后生效。9.3合同变更内容合同变更协议应包括变更的内容、变更的理由、变更的生效日期等。第十条合同附件10.1附件一:电力线路建设施工图纸10.2附件二:电力线路建设材料清单10.3附件三:电力线路建设施工方案10.4附件四:合同签订日期第十一条合同履行监督11.1监督机构甲方有权对乙方履行合同情况进行监督。11.2监督方式甲方可通过现场检查、查阅文件、召开会议等方式对乙方进行监督。11.3监督内容监督内容包括但不限于施工质量、进度、安全、材料采购等。第十二条合同解除后的处理12.1合同解除后的财产返还合同解除后,双方应按照合同约定和实际情况返还各自应得的财产。12.2合同解除后的债务承担合同解除后,双方应继续履行合同中未履行完毕的债务。12.3合同解除后的争议处理合同解除后的争议,应按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。第十三条其他约定事项13.1合同签订地本合同签订地为省市。13.2合同生效日期本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。13.3合同附件本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署与生效日期14.1合同签署日期本合同于2024年X月X日签署。14.2合同生效日期本合同自签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同指定的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立第三方机构或个人。1.2.1设计单位:负责提供电力线路设计服务。2.2.2监理单位:负责对电力线路建设过程进行监督和验收。2.2.3材料供应商:负责提供符合合同要求的电力线路建设材料。2.2.4质量检测机构:负责对电力线路建设质量进行检测。第二条第三方介入程序2.1第三方的介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。2.2第三方协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。2.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三条第三方责任3.1第三方在合同履行过程中,应严格按照合同约定和法律法规的要求,履行其职责。3.2第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。3.3第三方的责任限额应在本合同附件中明确,最高不超过合同总价的一定比例。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲方的划分:4.1.1第三方应向甲方报告工作进展和存在问题。4.1.2甲方对第三方的服务质量、进度和费用有监督权。4.1.3第三方在履行职责过程中,如需甲方提供协助,甲方应予以配合。4.2第三方与乙方的划分:4.2.1第三方应向乙方提供所需的服务、咨询或监督。4.2.2乙方对第三方的服务质量、进度和费用有监督权。4.2.3第三方在履行职责过程中,如需乙方提供协助,乙方应予以配合。第五条第三方介入时的额外条款5.1.1第三方应按照合同约定的时间、地点和方法向甲乙双方提供所需服务。5.1.2第三方提供的服务质量应符合国家相关标准和合同要求。5.1.3第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方违反合同约定,应及时通知甲乙双方。第六条第三方责任限额的明确6.1.1第三方的专业能力和服务质量。6.1.2合同总价和工程风险。6.1.3国家相关法律法规的规定。6.2第三方责任限额在本合同附件中明确,具体如下:6.2.1设计单位:责任限额为合同总价的5%。6.2.2监理单位:责任限额为合同总价的3%。6.2.3材料供应商:责任限额为合同总价的2%。6.2.4质量检测机构:责任限额为合同总价的1%。6.3如第三方责任超出责任限额,甲乙双方应协商解决超出部分的责任承担问题。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后,如发生争议,应通过友好协商解决。7.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。7.3第三方介入后的争议处理,应适用本合同第八条约定的争议解决方式。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:电力线路建设施工图纸要求:详细展示电力线路的设计方案,包括线路布局、设备规格、安全距离等。说明:施工图纸是施工的依据,必须准确、完整。2.附件二:电力线路建设材料清单要求:列出所有用于电力线路建设的材料名称、规格、数量、品牌等信息。说明:材料清单是材料采购的依据,确保材料质量。3.附件三:电力线路建设施工方案要求:详细描述施工步骤、施工工艺、安全措施、环境保护措施等。说明:施工方案是施工的指导文件,确保施工顺利进行。4.附件四:合同签订日期要求:记录合同正式签订的日期和时间。说明:合同签订日期是合同生效的标志。5.附件五:第三方介入协议要求:明确第三方的身份、职责、权利、义务和责任限额。说明:第三方介入协议是合同履行的重要补充,确保第三方服务质量和责任。6.附件六:验收报告要求:记录电力线路建设完成后的验收结果,包括质量、安全、进度等。说明:验收报告是合同履行的最终结论,证明工程符合要求。7.附件七:工程变更记录要求:记录工程实施过程中发生的任何变更,包括原因、内容、影响等。说明:工程变更记录是合同履行过程中的重要记录,确保变更合法有效。8.附件八:付款凭证要求:记录每次付款的金额、时间、用途等。说明:付款凭证是合同履行过程中的财务记录,确保资金流向清晰。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约:未按时支付合同价款。未按时提供施工图纸或材料。未按时进行验收。故意隐瞒工程问题。1.2乙方违约:未按时完成工程进度。施工质量不符合合同要求。故意拖延工程进度。故意降低工程质量。1.3第三方违约:提供的服务不符合合同要求。故意泄露甲方或乙方商业秘密。故意拖延工作进度。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:逾期付款,按日支付千分之五的违约金。未按时提供图纸或材料,每延迟一天支付千分之五的违约金。故意隐瞒工程问题,赔偿由此造成的损失。2.2乙方违约责任:逾期完成工程,每延迟一天支付千分之五的违约金。施工质量不符合要求,承担修复费用或重新施工费用。故意拖延工程进度,赔偿由此造成的损失。2.3第三方违约责任:提供的服务不符合要求,承担重新提供服务或赔偿损失的责任。泄露商业秘密,赔偿由此造成的损失。示例说明:甲方逾期支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的千分之五的违约金。乙方施工过程中发现质量问题,甲方有权要求乙方进行修复或重新施工,并承担相应费用。全文完。2024年电力线路建设合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目背景及目的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目建设目的3.项目范围及内容3.1项目范围3.2项目内容4.项目进度安排4.1项目总工期4.2各阶段工期4.3关键节点工期5.项目质量要求5.1质量标准5.2质量检测5.3质量责任6.工程量及工程造价6.1工程量计算6.2工程造价确定6.3工程款支付方式7.工程材料及设备7.1材料及设备采购7.2材料及设备质量要求7.3材料及设备验收8.施工组织与管理8.1施工组织机构8.2施工人员配备8.3施工安全管理9.项目验收与交付9.1验收标准9.2验收程序9.3交付时间10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决方式10.3争议解决费用11.违约责任及赔偿11.1违约情形11.2违约责任11.3赔偿标准12.合同解除条件12.1解除合同的条件12.2解除合同的程序12.3解除合同后的责任13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:电力公司(2)乙方:建设有限公司1.2合同双方地址(1)甲方地址:市区路号(2)乙方地址:市区路号1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话:138(3)乙方联系人:(4)乙方联系电话:13956782.项目背景及目的2.1项目名称:2024年市电力线路建设2.2项目地点:市区2.3项目建设目的:提高市电力供应能力,保障电力用户用电需求3.项目范围及内容3.1项目范围:包括电力线路的规划、设计、施工、验收及交付使用等全过程3.2项目内容:(1)电力线路规划:对项目所在地区进行电力线路规划,包括线路走向、线路长度、杆塔高度等;(2)电力线路设计:根据规划进行电力线路设计,包括线路结构、杆塔结构、导线规格等;(3)电力线路施工:按照设计图纸进行电力线路施工,包括杆塔基础施工、线路架设、接地施工等;(4)电力线路验收:对电力线路进行验收,包括外观质量、技术指标、安全性能等;(5)电力线路交付使用:完成电力线路建设,交付甲方使用。4.项目进度安排4.1项目总工期:12个月4.2各阶段工期:(1)规划阶段:1个月(2)设计阶段:2个月(3)施工阶段:7个月(4)验收阶段:1个月(5)交付使用阶段:1个月4.3关键节点工期:(1)规划阶段:完成电力线路规划报告(2)设计阶段:完成电力线路设计图纸(3)施工阶段:完成杆塔基础施工(4)验收阶段:完成电力线路验收报告(5)交付使用阶段:完成电力线路交付使用手续5.项目质量要求5.1质量标准:按照国家相关电力工程标准和甲方要求进行施工,确保电力线路安全、可靠、经济、适用5.2质量检测:在施工过程中,对电力线路的各项指标进行检测,确保符合质量要求5.3质量责任:乙方负责电力线路的建设质量,确保工程质量达到约定标准6.工程量及工程造价6.1工程量计算:按照国家相关电力工程计算规范进行工程量计算6.2工程造价确定:根据工程量、材料价格、人工费等因素,按照市场行情合理确定工程造价6.3工程款支付方式:采用分阶段支付方式,根据项目进度支付相应款项8.施工组织与管理8.1施工组织机构(1)成立项目领导小组,负责项目的总体协调和决策;(2)设立项目经理部,负责项目的具体实施和管理;(3)项目经理部下设施工、质量、安全、材料、财务等职能部门。8.2施工人员配备(1)项目经理:具备电力线路建设管理经验,负责项目的日常管理和协调;(2)施工人员:根据工程量及施工要求,配备相应的施工人员,包括电工、焊工、架子工等;(3)技术人员:负责施工图纸的解读、技术指导和质量监督。8.3施工安全管理(1)制定施工安全管理制度,确保施工过程中的安全;(2)对施工人员进行安全教育和培训,提高安全意识;(3)施工现场设置安全警示标志,确保施工人员及过往行人的安全。9.项目验收与交付9.1验收标准(1)外观质量:电力线路外观整洁,杆塔垂直,线路无弯曲;(2)技术指标:电力线路的各项技术指标符合国家相关标准;9.2验收程序(1)乙方提交验收申请;(2)甲方组织验收小组进行现场验收;(3)验收合格后,双方签署验收报告。9.3交付时间(1)项目验收合格后,乙方应在3个工作日内完成交付手续;(2)甲方应在收到乙方交付通知后5个工作日内完成验收和接收工作。10.争议解决方式10.1争议解决途径(1)双方协商解决;(2)提交仲裁委员会仲裁;(3)依法向人民法院提起诉讼。10.2争议解决方式(1)争议发生后,双方应在30日内协商解决;(2)协商不成,提交市仲裁委员会仲裁;(3)仲裁裁决为终局裁决。10.3争议解决费用(1)仲裁费用由败诉方承担;(2)诉讼费用按照国家规定由败诉方承担。11.违约责任及赔偿11.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成工程;(2)乙方工程质量不符合约定;(3)甲方未按合同约定支付工程款。11.2违约责任(1)乙方未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失;(2)乙方工程质量不符合约定,应返工、修复或更换,直至符合约定标准;(3)甲方未按合同约定支付工程款,应支付逾期付款利息。11.3赔偿标准(1)赔偿金额按照实际损失计算;(2)逾期付款利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。12.合同解除条件12.1解除合同的条件(1)乙方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。12.2解除合同的程序(1)提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方;(2)收到通知的一方应在收到通知后5个工作日内予以回复;(3)双方协商一致解除合同。12.3解除合同后的责任(1)解除合同后,双方应按照合同约定结算已发生的款项;(2)解除合同后,双方应各自承担解除合同前的责任。13.合同生效与终止13.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同签订后3个工作日内,甲方支付首期工程款。13.2合同终止条件(1)合同约定的工程完工并验收合格;(2)合同约定的其他终止条件。13.3合同终止后的处理(1)合同终止后,双方应按照合同约定结算已发生的款项;(2)合同终止后,双方应各自承担合同终止前的责任。14.其他约定事项14.1保密条款(1)双方对本合同内容及项目信息负有保密义务;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2不可抗力条款(1)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任;(2)发生不可抗力事件,一方应在事件发生后3个工作日内通知对方;(3)双方应共同努力,采取措施减少不可抗力事件的影响。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、设计方等,在合同执行过程中提供专业服务或参与合同履行的单位或个人。1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。2.第三方介入的目的与程序2.1第三方介入的目的:(1)保证工程质量和进度;(2)提高合同履行的透明度和公正性;(3)协助解决合同执行过程中出现的争议。2.2第三方介入的程序:(1)甲方或乙方在合同执行过程中认为需要第三方介入时,应提前通知对方;(2)双方共同确定第三方及其职责;(3)第三方在接到通知后,应在5个工作日内确认是否接受委托。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任:(1)按照合同约定履行职责,确保工程质量、进度和安全生产;(2)对自身提供的服务或参与的工作承担相应的法律责任;(3)保守合同执行过程中的商业秘密。3.2第三方的权利:(1)获得合同约定范围内的报酬;(2)在合同执行过程中,有权对工程进行监督检查;(3)有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和资料。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:(1)甲方负责合同的整体执行和协调;(2)第三方在甲方授权范围内履行职责,甲方对第三方的工作承担连带责任。4.2第三方与乙方的划分:(1)乙方负责工程的具体施工;(2)第三方在乙方授权范围内履行职责,乙方对第三方的工作承担连带责任。4.3第三方与其他各方的划分:(1)第三方与其他各方之间不存在直接的合同关系;5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额:(1)第三方因自身原因导致工程损失,其赔偿责任不超过合同总额的%;(2)第三方在执行合同过程中,因不可抗力导致工程损失,其赔偿责任由甲方和乙方共同承担。5.2第三方的责任限额的确定:(1)在合同签订前,双方应共同确定第三方的责任限额;(2)若第三方在执行合同过程中出现违约行为,其赔偿责任不得超过约定的责任限额。6.第三方的更换与替代6.1第三方更换的条件:(1)第三方因自身原因无法继续履行职责;(2)双方协商一致同意更换第三方。6.2第三方更换的程序:(1)甲方或乙方提出更换第三方的申请;(2)双方共同确定新的第三方及其职责;(3)新的第三方在接到通知后,应在5个工作日内确认是否接受委托。6.3第三方的替代:(1)在合同执行过程中,若第三方无法继续履行职责,甲方或乙方有权选择替代第三方;(2)替代第三方的确定应遵循与更换第三方相同的程序。7.第三方的退出与解除7.1第三方退出的条件:(1)合同约定的工程完工;(2)第三方已完成合同约定的职责。7.2第三方退出的程序:(1)甲方或乙方提出第三方退出申请;(2)双方确认第三方已履行完毕合同约定的职责;(3)第三方在收到退出通知后,应在5个工作日内完成退出手续。7.3第三方的解除:(1)在合同执行过程中,若第三方严重违约,甲方或乙方有权解除合同,并要求第三方承担相应的违约责任;(2)第三方在合同解除后,应按照合同约定结算已发生的款项。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同双方营业执照复印件要求:清晰复印,加盖公章,有效期内。2.合同双方法定代表人身份证明要求:提供法定代表人身份证复印件,加盖公章。3.合同双方授权委托书要求:明确授权范围,加盖公章。4.项目规划报告要求:详细规划项目内容、进度、质量等,加盖公章。5.电力线路设计图纸要求:符合国家标准,详细标注线路参数,加盖公章。6.施工组织设计要求:明确施工方案、安全措施、进度安排等,加盖公章。7.材料设备清单及报价要求:详细列出材料设备名称、规格、型号、数量、单价等,加盖公章。8.工程量计算书要求:按照国家相关规范计算工程量,加盖公章。9.工程款支付计划要求:明确各阶段支付金额、时间等,加盖公章。10.电力线路验收报告要求:详细记录验收过程、结果等,加盖公章。11.争议解决协议要求:明确争议解决方式、期限等,加盖公章。12.不可抗力证明要求:提供相关部门出具的不可抗力证明文件,加盖公章。13.合同变更协议要求:明确变更内容、原因、双方签字盖章。14.合同解除协议要求:明确解除原因、双方签字盖章。15.其他相关文件要求:根据实际情况提供,加盖公章。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:乙方未按合同约定时间、质量完成工程,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、返工、修复等。示例说明:乙方未按合同约定时间完成工程,甲方将承担额外费用,乙方应赔偿甲方损失。2.乙方工程质量不符合约定责任认定标准:乙方施工的电力线路质量不符合国家相关标准和合同约定,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,包括但不限于返工、修复、更换等。示例说明:乙方施工的电力线路存在安全隐患,甲方将要求乙方进行修复,乙方应承担修复费用。3.甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:甲方未按合同约定时间支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。示例说明:甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付%的逾期付款利息。4.第三方未能履行合同义务责任认定标准:第三方未能履行合同约定的职责,甲方或乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。示例说明:第三方未能按时提供验收报告,甲方或乙方有权要求第三方支付违约金。5.不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:因不可抗力导致合同无法履行,甲方和乙方互不承担责任。示例说明:因自然灾害导致工程无法施工,双方无需承担违约责任。全文完。2024年电力线路建设合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目建设周期3.合同标的3.1电力线路建设内容3.2电力线路建设标准3.3电力线路建设质量要求4.合同双方权利与义务4.1甲方的权利与义务4.2乙方的权利与义务5.工程进度与验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款支付6.3结算款支付6.4验收款支付7.风险承担7.1自然灾害风险7.2不可抗力风险7.3其他风险8.违约责任8.1甲方的违约责任8.2乙方的违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:设计图纸11.3附件三:合同签订日期12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署双方代表签字13.合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:X电力有限公司乙方:X建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称2024年地区110KV电力线路建设2.2项目地点省市县2.3项目规模建设110KV电力线路,全长公里2.4项目总投资约人民币万元2.5项目建设周期自合同生效之日起,工期为个月第三条合同标的3.1电力线路建设内容包括线路基础、杆塔、导线、接地装置、保护装置等建设内容3.2电力线路建设标准按照国家电力行业相关标准和规范执行3.3电力线路建设质量要求达到国家电力行业标准一级质量要求第四条合同双方权利与义务4.1甲方的权利与义务权利:1.对乙方施工质量、进度、安全进行监督检查2.对乙方违约行为追究责任义务:1.按合同约定支付工程款2.提供施工图纸、技术资料等4.2乙方的权利与义务权利:1.要求甲方按合同约定支付工程款2.对施工过程中遇到的技术问题,有权要求甲方提供技术支持义务:1.按合同约定完成电力线路建设2.确保施工质量、进度和安全第五条工程进度与验收5.1工程进度计划根据项目实际情况,制定详细的工程进度计划,包括各分项工程的完成时间节点5.2工程验收标准按照国家电力行业相关标准和规范执行,确保工程质量达到一级标准5.3工程验收程序1.乙方完成工程后,向甲方提交验收申请2.甲方组织验收,验收合格后,乙方办理工程款结算手续第六条工程款支付方式6.1预付款合同签订后,甲方支付乙方预付款,金额为合同总价的10%6.2进度款支付1.按工程进度计划,甲方每月支付乙方已完成工程量的20%2.工程进度款支付比例可根据实际情况调整,但总支付比例不得超过合同总价的80%6.3结算款支付工程验收合格后,甲方支付乙方结算款,金额为合同总价减去预付款和进度款6.4验收款支付验收合格后,甲方支付乙方验收款,金额为结算款的10%第七条风险承担7.1自然灾害风险因自然灾害造成的工程损失,由乙方承担,甲方给予适当补偿7.2不可抗力风险因不可抗力造成的工程损失,双方按实际情况协商解决,不影响合同履行7.3其他风险因乙方施工原因造成的工程损失,由乙方承担全部责任第八条违约责任8.1甲方的违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金比例为每日千分之二。2.若甲方未按合同约定提供施工图纸和技术资料,导致乙方延误工期,甲方应赔偿乙方因此造成的损失。3.若甲方未按合同约定组织验收,乙方有权自行组织验收,验收费用由甲方承担。8.2乙方的违约责任1.若乙方未按合同约定完成电力线路建设,应向甲方支付违约金,违约金比例为每日千分之二,直至工程完成。2.若乙方施工过程中发生安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.若乙方提供的材料或设备不符合合同约定,乙方应立即更换或退货,并赔偿甲方因此造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院,适用中华人民共和国法律。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件1.合同约定的工期届满,工程验收合格,乙方完成工程量清单中所列全部工作。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。第十一条合同附件11.1附件一:工程量清单包括但不限于线路基础、杆塔、导线、接地装置、保护装置等工程量及单价。11.2附件二:设计图纸包括但不限于电力线路设计图纸、施工图纸等。11.3附件三:合同签订日期本合同签订日期为年月日。第十二条合同签署12.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2签署地点合同签署地点为省市县。12.3签署双方代表签字甲方代表签字:___________乙方代表签字:___________第十三条合同变更与解除13.1合同变更条件1.因不可抗力导致合同无法履行。2.双方协商一致,对合同内容进行修改。13.2合同解除条件1.因一方违约,另一方有权解除合同。2.双方协商一致,解除合同。第十四条其他约定事项14.1本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义在本合同中,第三方是指除甲方和乙方以外的任何个人或实体,包括但不限于监理方、审计方、咨询方、保险公司、施工分包方等。15.2第三方的责任15.2.1监理方监理方负责对施工过程进行监督管理,确保工程质量和安全。监理方应遵守国家相关法律法规和行业标准,对工程进度、质量、安全等方面进行全面监督。15.2.2审计方审计方负责对工程项目的财务状况进行审计,确保资金使用的合法性和合理性。审计方应独立、客观、公正地进行审计工作。15.2.3咨询方咨询方提供专业的技术或管理咨询服务,协助甲方和乙方解决工程实施过程中的问题。咨询方应具备相应的专业资质和经验。15.2.4保险公司保险公司提供工程保险服务,对工程项目的风险进行保障。保险公司应按照合同约定承担相应的赔偿责任。15.3第三方与其他各方的划分说明第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的,第三方不参与甲方与乙方之间的合同履行和责任划分。第三方仅根据合同约定履行其职责,对甲方和乙方承担相应的责任。16.第三方介入后的额外条款及说明16.1第三方介入程序1.甲方或乙方需提前通知对方,并将第三方的资质证明、职责范围等文件提交对方审核。2.双方同意第三方介入,并签署相关协议或合同。16.2第三方介入的权限1.对工程进度、质量、安全等方面进行检查和监督。2.对工程款项的支付进行审核。3.对工程变更、索赔等进行处理。16.3第三方介入的费用第三方介入的费用由甲方、乙方按合同约定承担,或由第三方与甲方、乙方另行协商确定。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成的损失,所应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定1.第三方责任限额应依据合同约定、第三方资质、工程风险等因素综合确定。2.第三方责任限额应在合同中明确约定,并作为合同附件。17.3责任限额的履行1.第三方在履行合同过程中,如因自身原因造成损失,应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。2.若第三方责任限额不足以覆盖实际损失,甲方、乙方可要求第三方另行承担超出部分的责任。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更程序1.甲方或乙方需提前通知对方,并将第三方介入的变更内容提交对方审核。2.双方同意第三方介入的变更,并签署相关协议或合同。18.2合同变更的生效合同变更自双方签字盖章之日起生效,并对原合同内容进行补充和修改。18.3合同变更的履行双方应按照变更后的合同约定,履行各自的义务和责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包含线路基础、杆塔、导线、接地装置、保护装置等工程量及单价,应与合同标的相符。附件说明:工程量清单是工程款项支付和结算的依据,应准确、完整。2.附件二:设计图纸详细要求:提供电力线路设计图纸、施工图纸等,应符合国家电力行业相关标准和规范。附件说明:设计图纸是施工的依据,应清晰、准确,确保施工质量。3.附件三:合同签订日期详细要求:记录合同签订的具体日期,以确定合同生效时间。附件说明:合同签订日期是合同生效的关键节点,应准确无误。4.附件四:第三方资质证明详细要求:提供监理方、审计方、咨询方等第三方机构的资质证明文件。附件说明:第三方资质证明是第三方介入的必要条件,确保其具备履行职责的能力。5.附件五:第三方职责范围协议详细要求:明确第三方在介入过程中的职责范围,包括工作内容、权利义务等。附件说明:协议是第三方介入的法律依据,确保第三方按照约定履行职责。6.附件六:工程变更单详细要求:记录工程实施过程中发生的变更,包括变更原因、变更内容、变更费用等。附件说明:工程变更单是变更管理的依据,确保变更的合法性和合理性。7.附件七:工程验收报告详细要求:记录工程验收的过程、结果、存在问题及整改措施等。8.附件八:工程款项支付凭证详细要求:提供工程款项支付的凭证,包括银行转账记录、发票等。附件说明:支付凭证是工程款项支付的证明,确保款项支付的合法性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:甲方应按照合同约定的支付时间和比例支付工程款。示例说明:若甲方逾期支付工程款,应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金比例为每日千分之二。2.违约行为:乙方未按合同约定完成电力线路建设责任认定标准:乙方应按照合同约定的时间和质量完成电力线路建设。示例说明:若乙方未能按期完成工程,应向甲方支付违约金,违约金比例为每日千分之二。3.违约行为:监理方未按照合同约定履行监督职责责任认定标准:监理方应按照合同约定对工程进度、质量、安全等方面进行全面监督。示例说明:若监理方未能履行监督职责,导致工程质量问题,监理方应承担相应责任。4.违约行为:第三方机构提供虚假报告或证明责任认定标准:第三方机构应提供真实、客观的报告或证明。示例说明:若第三方机构提供虚假报告或证明,应承担相应的法律责任。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:不可抗力是指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。示例说明:若发生不可抗力,导致合同无法履行,双方可根据实际情况协商解决。全文完。2024年电力线路建设合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.电力线路建设项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目投资及资金来源3.1项目总投资3.2资金来源及构成3.3资金使用计划4.电力线路建设工期4.1项目总工期4.2各阶段工期4.3工期延误责任5.电力线路建设质量标准5.1设计质量要求5.2施工质量要求5.3质量检验及验收6.电力线路建设安全措施6.1安全生产责任6.2安全防护设施6.3应急预案7.电力线路建设环境保护措施7.1环境保护责任7.2环境影响评价7.3环境保护措施8.电力线路建设合同价款8.1合同价款总额8.2工程量清单及计价8.3付款方式及时间9.电力线路建设合同变更及解除9.1变更条件9.2变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3有关法律法规及政策文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式2.电力线路建设项目概况2.1项目名称地区110千伏输电线路建设项目2.2项目地点省市区2.3项目规模新建110千伏输电线路,总长度公里2.4项目内容包括线路基础、铁塔、导线、金具、接地装置等建设内容3.项目投资及资金来源3.1项目总投资人民币叁仟万元整(¥300,000,000.00)3.2资金来源及构成甲方自筹资金:人民币贰仟万元整(¥200,000,000.00)乙方自筹资金:人民币壹仟万元整(¥100,000,000.00)3.3资金使用计划甲方于合同签订后10个工作日内支付20%的预付款,剩余款项按工程进度分期支付4.电力线路建设工期4.1项目总工期12个月4.2各阶段工期设计阶段:2个月施工阶段:10个月验收阶段:1个月4.3工期延误责任因甲方原因导致的工期延误,由甲方承担全部责任;因乙方原因导致的工期延误,由乙方承担全部责任5.电力线路建设质量标准5.1设计质量要求严格按照国家相关标准和规范进行设计5.2施工质量要求严格执行国家相关标准和规范,确保工程质量达到优良等级5.3质量检验及验收甲方负责组织对工程质量进行全过程监督,乙方需接受甲方监督检查,并按照规定进行自检、互检和专检6.电力线路建设安全措施6.1安全生产责任甲方负责整个项目安全生产的监督管理,乙方负责施工过程中的安全生产6.2安全防护设施乙方必须按照国家相关标准和规范设置安全防护设施,确保施工安全6.3应急预案甲方和乙方应共同制定应急预案,确保在发生安全事故时能够及时有效地进行处理7.电力线路建设环境保护措施7.1环境保护责任甲方和乙方应共同承担项目施工过程中的环境保护责任7.2环境影响评价乙方需按照规定进行环境影响评价,并将评价报告提交甲方7.3环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响,确保项目符合环保要求8.电力线路建设合同价款8.1合同价款总额人民币叁仟万元整(¥300,000,000.00)8.2工程量清单及计价按照国家现行建筑工程预算定额和取费标准,结合工程量清单进行计价8.3付款方式及时间1.预付款:合同签订后10个工作日内,甲方支付合同价款的20%作为预付款2.进度款:根据工程进度,每月支付已完成工程量清单价值的20%,直至工程完成3.验收合格后,支付合同价款的60%4.保修期满,无质量问题的,支付合同价款的20%5.合同解除或终止,剩余款项按约定处理9.电力线路建设合同变更及解除9.1变更条件1.因不可抗力导致合同无法履行2.国家政策、法律法规的变更导致合同无法履行3.合同双方协商一致9.2变更程序1.提出变更申请,说明变更原因2.合同双方协商确定变更内容3.签订变更协议9.3合同解除条件1.合同一方严重违约2.因不可抗力导致合同无法履行3.合同双方协商一致9.4合同解除程序1.提出解除申请2.合同双方协商确定解除内容3.签订解除协议10.违约责任10.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程2.乙方工程质量不符合约定标准3.乙方未按合同约定支付工程款4.甲方未按合同约定支付预付款和进度款10.2违约责任1.乙方应承担违约责任,包括赔偿甲方损失2.甲方应承担违约责任,包括赔偿乙方损失10.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际损失确定,合同双方协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼11.争议解决方式11.1争议解决途径1.通过友好协商解决2.协商不成,提交市仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序1.提出仲裁申请2.仲裁委员会受理3.仲裁庭组成4.开庭审理5.作出仲裁裁决11.3争议解决机构市仲裁委员会12.合同生效及终止12.1合同生效条件1.合同双方签字盖章2.合同报相关政府部门备案12.2合同终止条件1.合同期满2.合同解除3.合同终止协议12.3合同终止程序1.提出终止申请2.合同双方确认终止内容3.签订终止协议13.合同附件13.1设计文件1.设计说明书2.设计图纸13.2施工图纸1.施工图纸2.施工图设计说明13.3有关法律法规及政策文件1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国电力法》3.相关行业标准及规范14.其他约定事项14.1合同签订后,双方应遵守合同约定,履行各自的权利和义务14.2合同执行过程中,如遇特殊情况,双方应协商解决14.3本合同一式叁份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义及介入目的1.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方外的,为履行本合同而介入合同关系的第三方单位或个人,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构等。1.2介入目的第三方的介入旨在确保合同的顺利履行,提高工程质量,保障工程进度,维护甲乙双方的合法权益。2.第三方职责及权利2.1监理单位1.监理单位负责对工程项目的质量、进度、安全、投资等方面进行监督管理。2.监理单位有权要求施工单位按照设计图纸、施工规范进行施工,并对施工质量进行检验。3.监理单位有权对施工单位的违约行为提出警告,并要求其改正。2.2设计单位1.设计单位负责按照合同约定进行工程设计,并对设计质量承担责任。2.设计单位有权对施工单位的施工情况进行技术指导,确保施工质量符合设计要求。2.3施工单位1.施工单位负责按照设计图纸、施工规范进行施工,并对施工质量承担责任。2.施工单位有权要求设计单位提供必要的技术支持,确保施工顺利进行。2.4材料供应商1.材料供应商负责按照合同约定供应材料,并对材料质量承担责任。2.材料供应商有权要求施工单位对材料的使用情况进行监督,确保材料符合工程要求。2.5检测机构1.检测机构负责对工程材料、施工质量进行检测,并对检测结果承担责任。2.检测机构有权要求施工单位提供必要的检测样品。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的职责和风险承担能力,以及合同约定进行确定。1.监理单位:合同约定责任限额为人民币伍拾万元整(¥500,000.00)。2.设计单位:合同约定责任限额为人民币叁拾万元整(¥300,000.00)。3.施工单位:合同约定责任限额为人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)。4.材料供应商:合同约定责任限额为人民币壹拾万元整(¥100,000.00)。5.检测机构:合同约定责任限额为人民币贰拾万元整(¥200,000.00)。3.2超过责任限额的处理如第三方因自身原因导致损失超过合同约定责任限额,超出部分由第三方自行承担。4.第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分第三方应按照合同约定和各自的职责,各自履行相关义务,不得相互推诿责任。4.2权利划分第三方在履行职责过程中,享有合同约定的权利,如技术指导、监督、检测等。4.3责任划分第三方应承担因自身原因导致的损失,如因第三方原因导致工程损失,第三方应承担相应责任。5.第三方介入程序5.1第三方介入的申请1.甲乙双方均可向第三方提出介入申请。2.第三方接到申请后,应在3个工作日内回复是否接受介入申请。5.2第三方介入的确认1.第三方接受介入申请后,甲乙双方应与第三方签订合作协议,明确各自的权利和义务。2.合作协议应包括介入目的、职责、权利、责任、费用等内容。6.第三方介入的费用6.1第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定承担。6.2第三方介入费用包括但不限于:监理费、设计费、施工费、材料费、检测费等。7.第三方介入的期限7.1第三方介入期限根据合同约定和工程实际情况确定。8.第三方介入的终止8.1第三方介入期间,如甲乙双方协商一致,可提前终止第三方介入。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件设计说明书:详细说明设计依据、设计原则、设计参数等。设计图纸:包括电气一次接线图、电气二次接线图、平面布置图等。2.施工图纸施工图纸:包括施工详图、设备布置图、施工工艺图等。施工图设计说明:对施工图纸的编制依据、设计原则、施工要求等说明。3.有关法律法规及政策文件《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国电力法》《电力工程施工及质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑工程安全生产管理条例》4.工程量清单工程量清单:详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。5.付款申请及凭证付款申请:包括工程进度、已完成工程量、付款申请金额等。付款凭证:包括银行汇款凭证、转账凭证等。6.工程进度报告工程进度报告:包括工程进度情况、已完成工程量、下一步工作计划等。7.工程质量检验报告工程质量检验报告:包括材料检验报告、施工质量检验报告等。8.安全生产检查报告安全生产检查报告:包括安全生产检查情况、存在问题及整改措施等。9.环境保护检查报告环境保护检查报告:包括环境保护检查情况、存在问题及整改措施等。10.争议解决协议争议解决协议:包括争议双方协商一致解决的争议内容、措施等。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定完成工程违约责任:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。示例:乙方未按合同约定时间完成工程,导致甲方遭受工期延误,乙方应赔偿甲方因此产生的损失。2.乙方工程质量不符合约定标准违约责任:乙方应承担违约责任,修复不合格工程,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:乙方施工的电力线路存在安全隐患,乙方应立即修复,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.乙方未按合同约定支付工程款违约责任:乙方应承担违约责任,支付逾期付款利息,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:乙方未按合同约定时间支付工程款,甲方有权要求乙方支付逾期付款利息。4.甲方未按合同约定支付预付款和进度款违约责任:甲方应承担违约责任,支付逾期付款利息,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例:甲方未按合同约定时间支付预付款和进度款,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。5.第三方未按合同约定履行职责违约责任:第三方应承担违约责任,赔偿因此遭受的损失。示例:监理单位未按合同约定进行质量监督,导致工程质量不合格,监理单位应承担相应责任。6.因不可抗力导致合同无法履行责任认定:不可抗力事件发生后,甲乙双方应协商解决合同无法履行的问题。示例:因地震导致工程无法继续施工,甲乙双方应协商确定工期延误及损失赔偿等问题。全文完。2024年电力线路建设合同4本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同名称1.3合同签订日期1.4合同双方名称1.5合同双方地址1.6合同双方法定代表人1.7合同签订地点2.项目背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目内容3.1项目范围3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.项目投资及费用4.1投资总额4.2费用构成4.3付款方式4.4付款时间5.合同双方责任和义务5.1发包方责任5.2承包方责任5.3双方义务6.项目实施与监督6.1项目实施计划6.2项目实施进度6.3项目监督方式7.合同变更及调整7.1变更条件7.2变更程序7.3变更内容8.合同解除与终止8.1解除条件8.2解除程序8.3终止条件8.4终止程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效及终止10.1生效条件10.2生效日期10.3终止条件10.4终止日期11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.其他约定事项14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同编号:PL20240011.2合同名称:2024年电力线路建设项目合同1.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同双方名称1.4.1发包方:电力有限公司1.4.2承包方:建筑工程有限公司1.5合同双方地址1.5.1发包方地址:省市区路号1.5.2承包方地址:省市区路号1.6合同双方法定代表人1.6.1发包方法定代表人:1.6.2承包方法定代表人:1.7合同签订地点:省市区路号2.项目背景及目的2.1项目背景:随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,电力需求日益增长,为满足电力供应需求,需建设新的电力线路。2.2项目目的:通过建设新的电力线路,提高电力供应能力,确保电力系统的稳定运行。3.项目内容3.1项目范围:包括电力线路的设计、施工、调试和验收等。3.2项目地点:省市区3.3项目规模:新建电力线路总长度为公里,设计电压为千伏。3.4项目工期:自合同签订之日起至2025年12月31日止。4.项目投资及费用4.1投资总额:人民币万元整。4.2费用构成:包括设计费、材料费、施工费、调试费等。4.3付款方式:分阶段支付,具体付款进度如下:4.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的20%。4.3.2进度款:按工程进度支付,每月支付总额的15%。4.3.3验收款:工程验收合格后5个工作日内支付总额的25%。4.3.4留置款:工程验收合格后30日内支付剩余的30%。4.4付款时间:每月的5日前支付当月进度款。5.合同双方责任和义务5.1发包方责任5.1.1提供项目所需的设计图纸、技术资料等。5.1.2指派专人负责项目的协调和管理。5.1.3按合同约定支付工程款项。5.2承包方责任5.2.1按照设计图纸和技术要求完成工程。5.2.2指派具备相应资质的施工人员。5.2.3保证工程质量、安全和进度。5.3双方义务5.3.1双方应遵守国家有关法律法规,履行合同义务。6.项目实施与监督6.1项目实施计划:承包方应在合同签订后10个工作日内提交项目实施计划,经发包方批准后执行。6.2项目实施进度:承包方应按计划完成工程,并定期向发包方汇报工程进度。6.3项目监督方式:发包方将指派专人负责项目的监督检查,确保工程质量、安全和进度。8.合同变更及调整8.1变更条件:在合同履行过程中,如因政策调整、不可抗力等因素导致合同内容需要变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。8.2变更程序:任何一方提出变更要求时,应提前10个工作日以书面形式通知对方,并说明变更原因及内容。双方应在收到变更要求后5个工作日内召开会议进行协商,达成一致意见后签订书面变更协议。8.3变更内容:变更内容应包括但不限于项目范围、工期、费用、责任和义务等。9.合同解除与终止9.1解除条件:在合同履行过程中,如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。9.2解除程序:提出解除合同的一方应书面通知对方,并在通知发出后5个工作日内提交解除合同的理由和依据。对方应在收到通知后10个工作日内回复是否同意解除合同。如双方协商一致,应签订书面解除协议。9.3终止条件:合同约定的工程验收合格、合同期限届满或双方协商一致解除合同等情况出现时,合同终止。9.4终止程序:合同终止时,双方应按照合同约定进行工程结算,并办理合同终止手续。10.争议解决10.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构:如协商不成,双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。11.合同生效及终止11.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2生效日期:2024年1月1日11.3终止条件:合同约定的工程验收合格、合同期限届满或双方协商一致解除合同等情况出现时,合同终止。11.4终止日期:根据合同约定的工期和实际情况确定。12.违约责任12.1违约情形:包括但不限于未能按合同约定完成工程、逾期付款、提供不合格材料或设备等。12.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。13.保密条款13.1保密内容:双方在合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后5年内。13.3违约责任:任何一方违反保密义务,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。14.合同附件14.1.1设计图纸及技术资料14.1.2工程量清单14.1.3付款计划14.1.4争议解决协议14.1.5其他双方认为需要作为合同附件的文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:在本合同中,“第三方”指除合同双方(甲方和乙方)以外的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、咨询机构、技术支持单位、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提供专业服务、监督合同执行、提供技术支持、解决争议等。15.3.1甲方或乙方邀请第三方参与合同执行;15.3.2双方协商一致,邀请第三方加入合同;15.3.3依据法律、法规或合同约定,第三方自动成为合同相关方。16.第三方责任限额16.1第三方责任:第三方在履行合同过程中产生的责任,应根据其提供的服务的性质和范围确定。16.2责任限额:16.2.1第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的,应承担相应的责任,并赔偿甲方和乙方的损失。16.2.2第三方提供的服务质量不符合合同约定的,甲方和乙方有权要求第三方进行整改或赔偿。16.2.3第三方违反保密义务的,应承担违约责任,赔偿甲方和乙方的损失。16.3限额计算:16.3.1第三方责任限额应根据第三方提供服务的重要性、风险程度及合同约定进行确定。16.3.2第三方责任限额应在合同中明确约定,如无约定,则以实际损失为限。17.第三方责权利划分17.1第三方权利:17.1.1第三方有权根据合同约定和法律规定,独立履行其职责。17.1.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和配合。17.1.3第三方有权在合同履行过程中提出建议和意见。17.2第三方义务:17.2.1第三方应按照合同约定和法律规定,履行其职责。17.2.2第三方应确保其提供的服务符合合同要求和质量标准。17.2.3第三方应保守甲方和乙方的商业秘密和技术秘密。17.3第三方与其他各方的关系:17.3.1第三方与甲方和乙方之间的关系为服务合同关系。17.3.2第三方与甲方和乙方之间不存在直接的权利义务关系,其权利义务关系由第三方与甲方或乙方签订的服务合同确定。17.3.3第三方在合同履行过程中,应遵守甲方和乙方的规定和要求。18.第三方介入后的额外条款18.1通知义务:任何一方在第三方介入时,应及时通知对方,并确保对方了解第三方的职责和权利义务。18.2合作义务:甲方、乙方和第三方在合同履行过程中应相互配合,共同确保合同目标的实现。18.3争议解决:第三方介入产生的争议,应通过协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.第三方介入的具体条款19.1监理单位:监理单位负责对工程进度、质量、安全进行监督,确保合同履行符合合同约定和法律规定。19.2咨询机构:咨询机构提供技术咨询服务,协助甲方和乙方解决合同履行过程中遇到的问题。19.3技术支持单位:技术支持单位提供设备、技术等方面的支持,确保工程顺利实施。19.4保险公司:保险公司提供工程保险,降低合同履行过程中的风险。19.5仲裁机构:仲裁机构在合同争议解决中发挥中立调解作用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸及技术资料详细要求:提供完整的电力线路设计图纸,包括线路布局、设备选型、施工方案等。说明:设计图纸应满足国家相关标准和规范,并在合同签订前经双方确认无误。2.工程量清单详细要求:详细列出工程所需材料、设备、人工等各项费用。说明:工程量清单应与设计图纸相符,并在合同签订前经双方确认。3.付款计划详细要求:明确各阶段付款金额、付款时间和付款条件。说明:付款计划应与合同约定一致,并在合同签订前经双方确认。4.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、程序和期限。说明:争议解决协议应遵循公平、公正、公开的原则,并在合同签订前经双方确认。5.第三方服务合同详细要求:明确第三方服务内容、费用、期限和责任。说明:第三方服务合同应与主合同内容相一致,并在合同签订前经双方确认。6.工程验收报告详细要求:详细记录工程验收情况,包括验收日期、验收人员、验收结论等。说明:工程验收报告应在工程验收合格后5个工作日内提交给甲方。7.工程结算报告详细要求:详细记录工程结算情况,包括结算金额、结算依据等。说明:工程结算报告应在工程验收合格后10个工作日内提交给甲方。8.保密协议详细要求:明确保密内容、保密期限和违约责任。说明:保密协议应在合同签订前经双方确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为1.1.1未能按时支付工程款项1.1.2未按合同约定提供设计图纸及技术资料1.1.3未按合同约定指派专人负责项目的协调和管理1.2乙方违约行为1.2.1未能按时完成工程1.2.2提供的工程不符合合同约定和质量标准1.2.3未按合同约定提供材料和设备2.违约责任认定:2.1甲方违约责任2.1.1未能按时支付工程款项的,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。2.1.2未按合同约定提供设计图纸及技术资料的,应承担乙方因此造成的损失,并支付相应的赔偿金。2.1.3未按合同约定指派专人负责项目的协调和管理的,应承担因此造成的损失,并支付相应的赔偿金。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度律师事务所专业复印机及法律文件管理系统采购合同3篇
- 二零二五年度禽类养殖标准化示范项目禽类采购合同3篇
- 二零二五年度电子商务大赛赛事知识产权保护与侵权处理合同3篇
- 2024种植业务战略合作伙伴合同样本版B版
- 二零二五版高端石材采购与安装服务合同3篇
- 二零二五年度车队车辆租赁与售后服务合同2篇
- 2024药品采购及冷链物流服务保障协议3篇
- 2025年度校园食堂厨房设备采购与安装综合服务合同2篇
- 2025年度拍卖合同信息安全与隐私保护
- 2025年度智能穿戴设备销售合同协议4篇
- 2024年工程咨询服务承诺书
- 青桔单车保险合同条例
- 车辆使用不过户免责协议书范文范本
- 《狮子王》电影赏析
- 2023-2024学年天津市部分区九年级(上)期末物理试卷
- DB13-T 5673-2023 公路自愈合沥青混合料薄层超薄层罩面施工技术规范
- 河北省保定市定州市2025届高二数学第一学期期末监测试题含解析
- 哈尔滨研学旅行课程设计
- 2024 smart汽车品牌用户社区运营全案
- 中医护理人文
- 2024-2030年中国路亚用品市场销售模式与竞争前景分析报告
评论
0/150
提交评论