版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024水电站建设项目施工监理合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释2.合同双方2.1监理单位2.2施工单位3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.监理范围与内容4.1监理范围4.2监理内容4.3监理依据5.监理服务期限5.1监理期限5.2监理服务起止时间6.监理费用6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用调整7.工程质量控制7.1质量标准7.2质量控制措施7.3质量问题处理8.工程进度控制8.1进度计划8.2进度控制措施8.3进度偏差处理9.工程安全控制9.1安全标准9.2安全措施9.3安全事故处理10.信息交流与报告10.1信息交流方式10.2报告要求10.3报告提交时间11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件14.2合同变更14.3合同终止第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“监理单位”指在合同中指明的,具有相应资质,承担水电站建设项目施工监理任务的单位。1.1.2“施工单位”指在合同中指明的,承担水电站建设项目施工任务的单位。1.1.3“工程”指本合同所指的水电站建设项目。1.1.4“合同”指本《2024水电站建设项目施工监理合同》。1.2合同解释1.2.1本合同以书面形式订立,解释时以中文文本为准。1.2.2合同内容如有不一致之处,以最新签署的合同文本为准。2.合同双方2.1监理单位2.1.1单位名称:_________________________2.1.2法定代表人:_________________________2.1.3注册地址:_________________________2.2施工单位2.2.1单位名称:_________________________2.2.2法定代表人:_________________________2.2.3注册地址:_________________________3.工程概况3.1工程名称:_________________________3.2工程地点:_________________________3.3工程规模:_________________________3.4工程类型:_________________________4.监理范围与内容4.1监理范围4.1.1施工准备阶段:审查施工组织设计、施工方案、施工图纸等。4.1.2施工阶段:现场监督检查,确保工程质量、安全和进度。4.1.3竣工验收阶段:对工程进行质量、安全、进度、环保等方面的综合验收。4.2监理内容4.2.1质量控制:审查原材料、施工过程、设备安装等,确保工程质量。4.2.2安全控制:监督施工现场安全防护措施,确保施工安全。4.2.3进度控制:审查施工进度计划,监督施工进度,确保工程按期完成。4.2.4环保控制:监督施工现场环境保护措施,确保工程符合环保要求。4.3监理依据4.3.1国家及地方相关法律法规、标准和规范。4.3.2施工单位提交的施工组织设计、施工方案、施工图纸等。4.3.3本合同约定。5.监理服务期限5.1监理期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。5.2监理服务起止时间:_________________________6.监理费用6.1监理费用总额:人民币_________________________元。6.2费用支付方式:6.2.1按照监理工作阶段分期支付。6.2.2每阶段监理费用支付比例:_________________________6.3费用调整6.3.1由于不可抗力等原因导致监理工作延期,监理费用按实际工作日进行调整。6.3.2由于工程变更导致监理工作量增加,监理费用按实际工作量进行调整。8.工程质量控制8.1质量标准8.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准、规范的要求。8.1.2工程质量应符合合同约定的质量标准。8.2质量控制措施8.2.1监理单位应制定质量控制计划,明确质量控制的流程和措施。8.2.2监理单位应定期对施工过程进行监督检查,确保工程质量。8.2.3发现质量问题,监理单位应要求施工单位及时整改。8.3质量问题处理8.3.1施工单位应按照监理单位的要求及时整改质量问题。8.3.2监理单位应跟踪整改情况,确保问题得到有效解决。9.工程进度控制9.1进度计划9.1.1施工单位应编制详细的施工进度计划,并报监理单位审批。9.1.2进度计划应包括关键线路、关键节点和时间节点。9.2进度控制措施9.2.1监理单位应定期审查进度计划,确保施工进度符合要求。9.2.2监理单位应监督施工单位按计划进行施工。9.3进度偏差处理9.3.1发生进度偏差,监理单位应与施工单位协商,制定纠正措施。9.3.2监理单位应监督施工单位执行纠正措施,确保进度恢复正常。10.工程安全控制10.1安全标准10.1.1工程安全应符合国家及行业相关安全标准、规范的要求。10.1.2工程安全应符合合同约定的安全标准。10.2安全措施10.2.1施工单位应制定安全措施,确保施工现场安全。10.2.2监理单位应监督施工单位执行安全措施。10.3安全事故处理10.3.1发生安全事故,施工单位应立即报告监理单位。10.3.2监理单位应组织事故调查,并提出处理意见。11.信息交流与报告11.1信息交流方式11.1.1双方应通过书面形式进行信息交流。11.1.2双方应定期召开会议,交流工程进展情况。11.2报告要求11.2.1施工单位应定期向监理单位提交工程进度、质量、安全等方面的报告。11.2.2监理单位应定期向施工单位提交监理报告。11.3报告提交时间11.3.1进度、质量、安全等方面的报告应每月提交一次。11.3.2监理报告应每季度提交一次。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。12.2争议解决程序12.2.1争议发生后,双方应立即停止争议行为。12.2.2双方应尽力通过协商解决争议,协商不成的,提交仲裁。12.3争议解决地点12.3.1争议解决地点为合同约定的仲裁机构所在地。13.违约责任13.1违约情形13.1.1未按时完成监理任务的。13.1.2未按照合同约定履行监理职责的。13.1.3违反法律法规,造成工程损失的。13.2违约责任13.2.1违约方应承担相应的违约责任。13.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,提交仲裁。14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章。14.1.2合同经双方确认无误。14.2合同变更14.2.1合同的变更需经双方协商一致。14.2.2变更内容应以书面形式确认。14.3合同终止14.3.1合同期限届满,合同自然终止。14.3.2双方协商一致,合同可提前终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中,根据甲乙双方协商一致,介入合同履行过程中的独立第三方。15.1.2第三方可以是咨询机构、监理单位、检测机构、评估机构、中介机构等。15.2第三方介入情形15.2.1工程质量、安全、进度等方面的争议解决。15.2.2特定技术问题的咨询和解决。15.2.3工程招标、投标、合同签订等环节的服务。15.2.4法律、法规要求必须由第三方介入的情况。15.3第三方责权利15.3.1责任:第三方应按照甲乙双方的要求,履行相应的职责,对工作结果负责。15.3.2权利:第三方有权获得甲乙双方支付的报酬,并享有独立完成工作的权利。15.3.3义务:第三方应遵守国家法律法规,保护甲乙双方的合法权益。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与甲方的划分:第三方仅对甲方负责,甲方的权利和义务不受第三方介入的影响。15.4.2第三方与乙方的划分:第三方仅对乙方负责,乙方的权利和义务不受第三方介入的影响。15.4.3第三方与监理单位的划分:第三方在监理单位的监督下工作,监理单位对第三方的工作结果进行监督。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定16.1.1第三方责任限额应根据第三方的工作性质、工作量、工作难度等因素确定。16.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定。16.2第三方责任限额的履行16.2.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应在责任限额内承担赔偿责任。16.2.2第三方责任限额的赔偿,由第三方直接向受损方支付。16.3第三方责任限额的调整16.3.1如第三方的工作性质、工作量、工作难度发生变化,双方可协商调整第三方责任限额。16.3.2调整后的责任限额应以书面形式确认。17.第三方介入的审批程序17.1第三方介入的审批17.1.1甲乙双方协商一致后,由甲方或乙方提出第三方介入的申请。17.1.2双方应在申请中明确第三方的职责、权利和义务。17.2第三方介入的确认17.2.1双方应在申请得到另一方同意后,与第三方签订相应的协议。17.2.2协议中应明确第三方的责任限额。18.第三方介入的费用18.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定。18.2第三方介入的费用应在合同中明确约定,并按约定支付。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1第三方完成约定的职责。19.1.2双方协商一致。19.1.3法律、法规规定的其他终止条件。19.2第三方介入的终止程序19.2.1第三方完成职责后,甲乙双方应进行验收。19.2.2第三方验收合格后,双方应签署终止协议。19.2.3终止协议中应明确第三方的责任和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订双方主体资格证明文件2.工程概况及施工图3.施工单位资质证书4.监理单位资质证书5.合同签订双方法定代表人身份证明6.合同签订双方授权委托书7.工程质量标准及验收规范8.工程进度计划及节点时间表9.工程安全管理制度及操作规程10.工程施工合同11.监理服务合同12.保险合同13.支付结算协议14.其他相关文件及资料说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.施工单位未按合同约定的时间、质量和标准完成工程。b.施工单位在施工过程中违反工程安全规定,导致安全事故发生。c.监理单位未按合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全、进度等问题。d.双方未按合同约定支付工程款项。e.双方未按合同约定履行合同解除、终止等程序。2.责任认定标准:a.施工单位违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。b.监理单位违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。c.双方违约,应根据违约行为对工程造成的损失,承担相应的责任。d.如因不可抗力导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商解决。说明三:争议解决方式1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商不成的,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。3.仲裁机构应按照国家有关法律法规和合同约定,对争议进行公正裁决。说明四:合同生效、变更与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行过程中,如需变更或终止,双方应书面协商一致,并签订相应的补充协议。3.合同终止后,双方应按照约定办理合同解除、终止手续。说明五:合同解除条件1.施工单位未按合同约定的时间、质量和标准完成工程,经协商无法达成一致意见。2.监理单位未按合同约定履行监理职责,经协商无法达成一致意见。3.双方未按合同约定支付工程款项,经协商无法达成一致意见。4.双方认为合同履行已无必要,经协商一致同意解除合同。说明六:合同终止程序1.双方协商一致,签订合同解除、终止协议。2.双方办理合同解除、终止手续,包括但不限于解除合同、返还预付款、支付已发生的工程款项等。3.双方办理相关手续后,合同终止。全文完。2024水电站建设项目施工监理合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系人及联系方式1.4双方法定代表人2.合同签订依据3.合同签订时间及地点4.工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程规模4.4工程建设内容4.5工程投资估算4.6工程建设周期5.监理工作内容5.1监理范围5.2监理工作职责5.3监理工作标准5.4监理工作程序6.监理费用6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间6.4费用调整7.保密条款8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同解除条件10.合同生效条件11.合同履行11.1合同履行期限11.2合同履行地点11.3合同履行方式12.合同变更12.1变更程序12.2变更内容12.3变更生效13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除生效14.合同终止及后续处理14.1终止条件14.2终止程序14.3终止生效14.4后续处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:水电开发有限公司(2)乙方:工程监理有限公司1.2双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.3双方联系人及联系方式(1)甲方联系人:,联系电话:138(2)乙方联系人:,联系电话:13956781.4双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:赵六2.合同签订依据(1)国家相关法律法规(2)省市县水电站建设项目可行性研究报告(3)省市县水电站建设项目初步设计文件3.合同签订时间及地点(1)签订时间:2024年1月1日(2)签订地点:省市区路号4.工程概况4.1工程名称水电站建设项目4.2工程地点省市县4.3工程规模总装机容量万千瓦,年发电量亿千瓦时4.4工程建设内容包括大坝、溢洪道、发电厂房、引水系统、尾水系统等主体工程及配套设施4.5工程投资估算总投资估算为亿元人民币4.6工程建设周期自2024年1月1日起至2026年12月31日止,共计3年5.监理工作内容5.1监理范围(1)工程质量监理(2)进度监理(3)投资监理(4)安全监理(5)合同管理5.2监理工作职责(1)按照国家法律法规和工程建设标准,对工程质量、进度、投资、安全等进行全面监理(2)对施工单位进行监督管理,确保其按照合同要求进行施工(3)对工程变更、索赔等事宜进行处理5.3监理工作标准(1)严格执行国家相关法律法规和工程建设标准(2)确保工程质量、进度、投资、安全等方面符合合同约定5.4监理工作程序(1)编制监理计划(2)审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案等文件(3)进行现场监督检查(4)组织召开监理例会(5)编制监理报告6.监理费用6.1监理费用总额监理费用总额为亿元人民币6.2费用支付方式(1)按季度支付(2)甲方在收到乙方提交的监理工作报告和费用清单后10个工作日内支付6.3费用支付时间(1)第一季度:2024年4月1日前(2)第二季度:2024年7月1日前(3)第三季度:2024年10月1日前(4)第四季度:2025年1月1日前6.4费用调整(1)如因国家政策调整、市场波动等原因导致监理费用发生变化的,双方应协商确定调整方案(2)调整后的监理费用应在合同约定的时间内支付7.保密条款(1)双方应严格遵守国家保密法律法规,对合同内容、工程信息、技术资料等保密事项予以保密(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露或使用合同内容及相关保密信息(3)保密期限自合同签订之日起至合同终止后年止8.争议解决方式8.1争议解决原则(1)遵循公平、公正、公开的原则(2)以事实为依据,以法律法规为准绳(3)尊重合同约定,维护双方的合法权益8.2争议解决程序(1)双方应通过友好协商解决争议(2)如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.3争议解决机构(1)双方协商确定的第三方调解机构(2)合同签订地的人民法院9.合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法继续履行(2)一方严重违约,另一方书面通知解除合同(3)双方协商一致解除合同10.合同生效条件(1)双方法定代表人或授权代表签字盖章(2)合同双方加盖公章(3)合同签订后日内报送相关主管部门备案11.合同履行11.1合同履行期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止11.2合同履行地点省市县水电站建设项目现场11.3合同履行方式(1)乙方按照合同约定履行监理职责(2)甲方按照合同约定支付监理费用(3)双方按照合同约定进行工程协调、验收等工作12.合同变更12.1变更程序(1)双方协商一致后,以书面形式提出变更请求(2)变更内容经双方签字盖章后生效12.2变更内容(1)工程规模、建设内容、投资估算等变更(2)监理范围、工作内容、工作标准等变更(3)合同履行期限、费用支付方式等变更12.3变更生效变更内容经双方签字盖章后立即生效13.合同解除13.1解除条件(1)合同约定的解除条件成就(2)一方违约,另一方解除合同(3)因不可抗力导致合同无法履行13.2解除程序(1)一方提出解除合同书面通知(2)另一方在收到通知后日内确认或提出异议(3)如双方未达成一致,按合同约定的争议解决方式处理13.3解除生效合同解除后,双方应立即停止履行合同约定的义务,并按照合同约定处理善后事宜14.合同终止及后续处理14.1终止条件(1)合同约定的终止条件成就(2)合同履行完毕(3)双方协商一致终止合同14.2终止程序(1)双方协商一致后,以书面形式提出终止合同请求(2)终止内容经双方签字盖章后生效14.3终止生效合同终止后,双方应按照合同约定处理善后事宜,包括但不限于:(1)工程验收(2)合同解除后的费用结算(3)资料的移交和归档(4)双方权利义务的终止第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)第三方是指在本合同履行过程中,经甲方或乙方邀请或推荐,介入本合同履行事宜的独立第三方机构或个人。(2)第三方不包括合同双方及其关联公司、员工或其直系亲属。15.2第三方介入条件(1)第三方介入需经合同双方书面同意。(2)第三方介入的目的是为了协助合同双方更好地履行合同义务,提高工作效率,确保工程质量、进度和安全。15.3第三方介入程序(1)合同双方协商确定第三方介入的具体事宜。(2)第三方与合同双方签订单独的协议,明确各方的权利、义务和责任。(3)第三方介入后,应按照合同约定和单独协议的约定履行职责。16.第三方责任16.1第三方责任限额(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的损失,其责任限额由合同双方与第三方在单独协议中约定。(2)第三方责任限额不得低于合同总金额的%。16.2第三方责任承担(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的损失,由第三方承担全部责任。(2)若第三方责任导致合同双方遭受损失,合同双方有权向第三方追究责任。17.第三方权利17.1第三方权利(1)第三方有权按照合同约定和单独协议的约定,获取相应的报酬。(2)第三方有权要求合同双方提供必要的资料和协助。(3)第三方有权对合同履行情况进行监督和检查。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系(1)第三方与甲方之间不存在劳动关系。(2)第三方不参与甲方的内部管理决策。18.2第三方与乙方的关系(1)第三方与乙方之间不存在劳动关系。(2)第三方不参与乙方的内部管理决策。18.3第三方与合同双方的关系(1)第三方是合同双方共同聘请的协助方。(2)第三方应遵守合同约定和单独协议的约定,协助合同双方履行合同义务。(3)第三方对合同双方不承担连带责任。19.第三方介入的变更与解除19.1变更(1)合同双方协商一致后,可以变更第三方介入的协议内容。(2)变更后的协议应经合同双方签字盖章后生效。19.2解除(1)合同双方协商一致后,可以解除第三方介入的协议。(2)解除后的协议应经合同双方签字盖章后生效。(3)解除协议后,第三方应按照协议约定处理善后事宜。20.第三方介入的争议解决(1)第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。(2)协商不成的,可按合同约定的争议解决方式处理。21.第三方介入的保密条款(1)第三方应遵守国家保密法律法规,对合同内容、工程信息、技术资料等保密事项予以保密。(2)未经合同双方同意,第三方不得向任何第三方泄露或使用合同内容及相关保密信息。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.双方法定代表人身份证复印件4.合同签订依据文件,包括但不限于可行性研究报告、初步设计文件等5.工程设计文件、施工图纸及相关技术资料6.监理大纲及监理细则7.监理计划及进度安排8.费用支付计划及结算清单9.争议解决文件及记录10.第三方介入协议及相关文件11.合同变更协议12.合同解除协议13.工程验收报告14.质量事故调查报告15.安全事故调查报告16.其他双方认为需要附在本合同中的文件附件详细要求和说明:1.所有附件均需加盖公章或合同双方签字确认。2.所有附件的复印件需与原件一致。3.所有附件应清晰可辨,便于查阅。4.附件作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方违约:a.未按时支付监理费用b.未按时提供工程资料和必要条件c.干预乙方监理工作d.违反合同约定,导致工程延误(2)乙方违约:a.未按时完成监理工作b.未按照合同约定提供监理报告c.监理工作中存在重大失误,导致工程质量问题d.违反合同约定,泄露工程秘密2.责任认定标准:(1)甲方违约责任:a.甲方未按时支付监理费用,应按照合同约定支付滞纳金。b.甲方未按时提供工程资料和必要条件,应承担由此造成的工期延误责任。c.甲方干预乙方监理工作,应承担相应的赔偿责任。d.甲方违反合同约定,导致工程延误,应承担相应的工期延误责任。(2)乙方违约责任:a.乙方未按时完成监理工作,应承担相应的赔偿责任。b.乙方未按照合同约定提供监理报告,应承担相应的赔偿责任。c.乙方监理工作中存在重大失误,导致工程质量问题,应承担相应的赔偿责任。d.乙方违反合同约定,泄露工程秘密,应承担相应的赔偿责任。示例说明:1.甲方未按时支付监理费用,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。2.乙方未按时完成监理工作,导致工程延误,乙方应承担由此造成的工期延误责任,包括但不限于向甲方支付违约金。3.甲方在乙方进行监理工作时进行不当干预,导致监理工作受阻,甲方应向乙方支付相应的赔偿金。全文完。2024水电站建设项目施工监理合同范本2本合同目录一览1.合同当事人基本信息1.1合同当事人名称及法定代表人1.2合同当事人地址及联系方式1.3合同当事人资质及许可2.合同标的及项目概况2.1水电站建设项目名称及地点2.2项目规模及建设内容2.3施工监理服务范围3.合同签订依据及法律依据3.1国家相关法律法规3.2行业规范及标准3.3相关政策及要求4.合同工期及进度要求4.1合同工期4.2进度安排及节点4.3工期延误及处理5.施工监理服务内容及要求5.1施工现场监督5.2质量控制5.3进度控制5.4安全管理5.5资金管理5.6合同管理5.7信息管理6.施工监理人员配备及职责6.1人员配备要求6.2人员职责分工6.3人员培训及考核7.施工监理费用及支付方式7.1监理费用总额7.2费用支付方式7.3费用调整及支付时间8.争议解决及违约责任8.1争议解决方式8.2违约责任及处理9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止后的处理10.合同生效及变更10.1合同生效条件10.2合同变更及修订11.合同附件及补充协议11.1合同附件11.2补充协议12.合同签署及生效日期12.1签署日期12.2生效日期13.其他约定事项13.1其他相关约定13.2合同未尽事宜14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同当事人基本信息1.1合同当事人名称及法定代表人(1)甲方:水电开发有限公司(2)法定代表人:1.2合同当事人地址及联系方式(1)甲方地址:省市区路号(3)乙方地址:省市区路号1.3合同当事人资质及许可(1)甲方资质:具有国家电力工程施工总承包壹级资质(2)乙方资质:具有国家水利工程施工监理甲级资质2.合同标的及项目概况2.1水电站建设项目名称及地点(1)项目名称:水电站(2)项目地点:省市县2.2项目规模及建设内容(1)装机容量:1000MW(2)建设内容:大坝、溢洪道、引水发电系统等2.3施工监理服务范围(1)对水电站建设项目的施工全过程进行监理(2)对施工质量、进度、安全、资金等方面进行监督管理3.合同签订依据及法律依据3.1国家相关法律法规(1)《中华人民共和国合同法》(2)《中华人民共和国电力法》3.2行业规范及标准(1)《水电工程施工及验收规范》(2)《水利水电工程施工监理规范》3.3相关政策及要求(1)国家及地方相关政策法规(2)行业及企业内部相关规定4.合同工期及进度要求4.1合同工期(1)合同工期:自2024年1月1日起至2027年12月31日止,共计4年4.2进度安排及节点(1)大坝工程:2024年1月1日至2025年12月31日(2)溢洪道工程:2026年1月1日至2026年12月31日(3)引水发电系统工程:2027年1月1日至2027年12月31日4.3工期延误及处理(1)如因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求甲方支付工期延误赔偿金(2)如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任5.施工监理服务内容及要求5.1施工现场监督(1)对施工现场进行定期巡视(2)对施工过程中发现的问题及时提出整改意见5.2质量控制(1)对施工材料、设备进行检查验收(2)对施工过程进行质量监督5.3进度控制(1)对施工进度进行跟踪管理(2)对进度偏差进行纠正5.4安全管理(1)对施工现场安全进行监督(2)对安全隐患进行排查整改5.5资金管理(1)对施工资金使用进行监督(2)对资金使用情况进行审核5.6合同管理(1)对施工合同进行审查(2)对合同执行情况进行监督5.7信息管理(1)收集、整理、上报施工相关信息(2)对施工信息进行保密6.施工监理人员配备及职责6.1人员配备要求(1)监理工程师:5名(2)监理员:10名6.2人员职责分工(1)监理工程师:负责施工监理工作的全面管理(2)监理员:负责具体施工项目的监理工作6.3人员培训及考核(1)对监理人员进行定期培训(2)对监理人员的工作进行考核7.施工监理费用及支付方式7.1监理费用总额(1)监理费用总额:人民币壹仟万元整(¥1,000,000.00)7.2费用支付方式(1)合同签订后,甲方支付监理费用总额的30%作为预付款(2)每季度末,甲方支付监理费用总额的25%(3)工程完工验收合格后,甲方支付监理费用总额的20%(4)质保期满后,甲方支付监理费用总额的25%8.争议解决及违约责任8.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议(2)如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2违约责任及处理(1)如一方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担违约责任(2)违约方应向守约方支付违约金,违约金按合同金额的5%计算(3)因违约造成的损失超过违约金的,违约方还应承担相应的赔偿责任9.合同解除及终止9.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行(2)一方严重违约,经对方通知后未在合理期限内纠正9.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,且工程验收合格(2)双方协商一致解除合同9.3合同解除及终止后的处理(1)合同解除或终止后,双方应立即停止合同约定的义务(2)解除或终止合同后,双方应进行工程结算(3)合同解除或终止后,剩余监理费用按实际完成工作量计算10.合同生效及变更10.1合同生效条件(1)双方签字盖章后生效10.2合同变更及修订(1)任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方(2)双方协商一致后,可对合同进行修订,修订后的合同具有同等法律效力11.合同附件及补充协议11.1合同附件(1)工程地质勘察报告(2)施工图纸及技术规范(3)施工监理大纲11.2补充协议(1)任何一方提出的补充协议,均应以书面形式签订,作为合同附件12.合同签署及生效日期12.1签署日期(1)本合同自双方签字盖章之日起生效12.2生效日期(1)本合同生效日期为2024年1月1日13.其他约定事项13.1其他相关约定(1)双方应遵守国家及行业的相关规定(2)双方应保护对方的商业秘密13.2合同未尽事宜(1)本合同未尽事宜,按国家相关法律法规及行业惯例处理14.合同附件清单14.1附件一:工程地质勘察报告14.2附件二:施工图纸及技术规范14.3附件三:施工监理大纲14.4附件四:合同签订及生效日期证明14.5附件五:其他相关文件及资料第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询公司、审计机构等。15.2第三方介入目的(1)第三方介入旨在提高合同执行效率,确保工程质量,控制项目风险,促进项目顺利进行。16.第三方介入方式16.1第三方介入程序(1)甲方或乙方如需第三方介入,应提前30日书面通知对方,并说明介入原因、第三方资质及介入范围。(2)对方收到通知后,应在7日内给予书面回复,同意或拒绝第三方介入。16.2第三方介入范围(1)第三方介入范围包括但不限于项目质量、进度、安全、资金、合同管理等。17.第三方责任17.1第三方责任限额(1)第三方因自身原因造成合同履行受阻或违约,应承担相应的违约责任,责任限额不超过其介入费用的一倍。(2)第三方责任限额的确定,以双方协商为准,并在合同中明确约定。17.2第三方责任免除(1)因不可抗力或甲方、乙方原因导致第三方责任,第三方不承担违约责任。18.第三方权利
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025至2031年中国海带菜行业投资前景及策略咨询研究报告
- 小学科学实验教学的挑战与应对策略报告
- 2025至2031年中国塑胶电镀用绝缘涂料行业投资前景及策略咨询研究报告
- 集装箱危险品海运代理合同
- 幼儿园体能课程设计与实施计划
- 社区服务中心党建工作自评报告
- 文化创意产业可行性研究报告范文
- 钢结构拆除施工安全管理方案
- 施工项目管理中的难点及应对策略
- 苏州市房屋买卖合同
- 2023年辽宁省交通高等专科学校高职单招(英语)试题库含答案解析
- GB/T 33688-2017选煤磁选设备工艺效果评定方法
- GB/T 304.3-2002关节轴承配合
- 漆画漆艺 第三章
- CB/T 615-1995船底吸入格栅
- 光伏逆变器一课件
- 货物供应、运输、包装说明方案
- (完整版)英语高频词汇800词
- 《基础马来语》课程标准(高职)
- IEC61850研讨交流之四-服务影射
- 《儿科学》新生儿窒息课件
评论
0/150
提交评论