版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度钢结构工程劳务分包协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2主包方信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程劳务分包范围3.1分包工作内容3.2分包工作标准4.工程劳务分包方式4.1分包工程量计算方法4.2分包工程款支付方式4.3分包工程款支付周期5.工程进度要求5.1工程进度计划5.2工程进度监控5.3工程进度调整6.工程质量要求6.1工程质量标准6.2工程质量检验6.3工程质量问题处理7.安全生产责任7.1安全生产责任划分7.2安全生产管理制度7.3安全生产事故处理8.环境保护要求8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境保护验收9.人员配置要求9.1分包人员资质要求9.2分包人员培训9.3分包人员管理10.机械设备要求10.1机械设备配置10.2机械设备使用10.3机械设备维护11.合同期限及终止11.1合同期限11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约争议解决13.争议解决方式13.1争议解决途径13.2争议解决程序13.3争议解决费用14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:劳务分包有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:省市区路号1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2主包方信息1.2.1主包方名称:钢结构工程有限公司1.2.2主包方法定代表人:1.2.3主包方注册地址:省市区路号1.2.4主包方联系电话:139xxxx56782.项目概述2.1项目名称:市区项目钢结构工程2.2项目地点:省市区2.3项目规模:建筑面积万平方米,钢结构工程量吨2.4项目内容:包括钢结构制作、安装、防腐、防火等工程3.工程劳务分包范围3.1分包工作内容3.1.1钢结构制作:包括钢材下料、焊接、组装等3.1.2钢结构安装:包括吊装、就位、连接等3.1.3钢结构防腐:包括除锈、涂装等3.1.4钢结构防火:包括防火涂料涂装等3.2分包工作标准3.2.1钢结构制作:按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB502052001)执行3.2.2钢结构安装:按照《钢结构工程施工及验收规范》(GB502052001)执行3.2.3钢结构防腐:按照《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB502122001)执行3.2.4钢结构防火:按照《建筑防火设计规范》(GB500162014)执行4.工程劳务分包方式4.1分包工程量计算方法4.1.1按照国家现行工程量计算规范执行4.1.2以图纸所示工程量为计算依据4.2分包工程款支付方式4.2.1分包工程款按月支付4.2.2每月支付比例为已完成工程量的80%4.3分包工程款支付周期4.3.1每月支付一次4.3.2每月一个工作日支付上月完成工程款5.工程进度要求5.1工程进度计划5.1.1分包方应按照合同约定的时间节点完成分包工作5.1.2分包方应编制详细的工程进度计划,并报送主包方备案5.2工程进度监控5.2.1主包方有权对分包工作进行现场监控5.2.2分包方应配合主包方的监控工作5.3工程进度调整5.3.1因不可抗力等原因导致工程进度延误,双方应协商调整进度计划6.工程质量要求6.1工程质量标准6.1.1分包方应严格按照国家现行工程质量标准执行6.1.2工程质量应符合设计文件和施工图纸的要求6.2工程质量检验6.2.1分包方应按照国家现行工程质量检验规范进行自检6.2.2主包方有权对分包工程进行抽检6.3工程质量问题处理6.3.1分包方应按照国家现行工程质量问题处理规范进行处理6.3.2主包方有权要求分包方整改质量问题8.安全生产责任8.1安全生产责任划分8.1.1分包方负责分包工程范围内的安全生产管理,确保分包工程的安全生产8.1.2主包方对分包工程的安全生产承担监督责任,确保分包工程的安全生产符合国家规定8.2安全生产管理制度8.2.1分包方应建立健全安全生产管理制度,包括安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训等8.2.2分包方应定期进行安全生产检查,及时发现和消除安全隐患8.3安全生产事故处理8.3.1发生安全生产事故时,分包方应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告主包方8.3.2分包方应按照国家有关安全生产事故报告和调查处理的规定,配合事故调查和处理9.环境保护要求9.1环境保护责任9.1.1分包方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施保护环境9.1.2分包方应确保分包工程不对周边环境造成污染9.2环境保护措施9.2.1分包方应制定环境保护措施,包括废水、废气、固体废弃物的处理9.2.2分包方应定期对环境保护措施进行检查和评估9.3环境保护验收9.3.1分包工程完工后,应进行环境保护验收9.3.2环境保护验收合格后方可交付使用10.人员配置要求10.1分包人员资质要求10.1.1分包人员应具备相应的职业资格证书和安全生产考核合格证书10.1.2分包人员应经过安全生产教育和培训10.2分包人员培训10.2.1分包方应定期对分包人员进行安全生产教育和培训10.2.2培训内容应包括安全生产知识、操作技能、应急处置等10.3分包人员管理10.3.1分包方应建立健全分包人员管理制度,包括人员招聘、考核、奖惩等10.3.2分包方应确保分包人员遵守合同约定和公司规章制度11.机械设备要求11.1机械设备配置11.1.1分包方应根据工程需要配置必要的机械设备11.1.2机械设备应满足工程质量和安全要求11.2机械设备使用11.2.1分包方应合理使用机械设备,确保机械设备处于良好状态11.2.2分包方应定期对机械设备进行保养和维护11.3机械设备维护11.3.1分包方应建立健全机械设备维护保养制度11.3.2分包方应确保机械设备维护保养及时、到位12.合同期限及终止12.1合同期限12.1.1本合同期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止12.2合同终止条件12.2.1合同期满自然终止12.2.2发生不可抗力事件,经双方协商一致解除合同12.3合同终止程序12.3.2合同终止后,双方应签订合同终止协议13.违约责任13.1违约情形13.1.1分包方未按合同约定完成分包工作13.1.2分包方未按合同约定支付工程款13.1.3分包方违反安全生产规定,造成安全事故13.2违约责任承担13.2.1分包方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等13.2.2主包方有权解除合同,并要求分包方承担违约责任13.3违约争议解决13.3.1双方应友好协商解决违约争议13.3.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2其他约定事项二14.2.1本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.3其他约定事项三14.3.1本合同未尽事宜,以双方签订的补充协议为准第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的定义15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定介入合同执行过程中的个人或组织。15.2第三方的类型15.2.1中介方:为甲乙双方提供中介服务,协助双方达成合同目的的第三方。15.2.2监理方:对合同执行过程进行监督和管理的第三方。15.2.3评估方:对合同执行结果进行评估的第三方。15.2.4其他第三方:根据合同需要,经甲乙双方同意,介入合同执行的第三方。16.第三方的责任限额16.1第三方的责任限额16.1.1第三方介入合同执行过程中,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。16.1.2第三方的责任限额不得超过合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方协商确定。17.第三方介入的协议17.1第三方介入协议的签订17.1.1甲乙双方应在合同中约定第三方介入的条款,并在必要时与第三方签订专门的介入协议。a)第三方的名称、地址、联系方式;b)第三方的责任范围和责任限额;c)第三方的权利和义务;d)第三方介入的费用及支付方式;e)第三方介入的期限;f)第三方的退出条件和程序。18.第三方的权利和义务18.1第三方的权利18.1.1第三方有权根据合同约定和介入协议,执行相应的职责。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。18.1.3第三方有权在合同执行过程中提出意见和建议。18.2第三方的义务18.2.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定。18.2.2第三方应按照合同约定和介入协议,履行其职责。18.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分19.1.1甲乙双方应明确各自的职责,并在合同中约定。19.1.2第三方应在其职责范围内,与甲乙双方进行协调和配合。19.2责任划分19.2.1第三方在执行职责过程中,因自身原因造成损失的,由第三方承担相应责任。19.2.2第三方在执行职责过程中,因甲乙双方的原因造成损失的,由甲乙双方承担相应责任。19.2.3第三方在执行职责过程中,因不可抗力等原因造成损失的,根据不可抗力条款处理。20.第三方的退出条件和程序20.1第三方的退出条件20.1.1第三方因自身原因或合同约定,可以退出合同执行。20.1.2第三方退出合同执行前,应向甲乙双方提出书面申请。20.2第三方的退出程序20.2.1第三方退出合同执行前,应完成其职责范围内的各项工作。20.2.2第三方退出合同执行后,甲乙双方应按照合同约定,妥善处理剩余工作。20.2.3第三方退出合同执行后,甲乙双方应签订合同终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:提供甲乙双方的营业执照复印件,需加盖公章。2.附件二:合同双方法定代表人身份证明要求:提供甲乙双方法定代表人的身份证明文件,如身份证、护照等。3.附件三:项目相关图纸及资料要求:提供项目相关的设计图纸、技术规范、施工方案等资料。4.附件四:分包工程量清单要求:详细列出分包工程的名称、规格、数量、单位、单价、总价等信息。5.附件五:安全生产管理制度要求:提供分包方的安全生产管理制度,包括责任制、操作规程、教育培训等。6.附件六:环境保护措施要求:提供分包方的环境保护措施,包括废水、废气、固体废弃物的处理措施。7.附件七:人员配置表要求:列出分包人员的基本信息、资质证书、培训情况等。8.附件八:机械设备清单要求:列出分包方使用的机械设备名称、型号、数量、性能等信息。9.附件九:合同履行情况报告要求:定期提交合同履行情况报告,包括工程进度、质量、安全生产等方面。10.附件十:第三方介入协议要求:与第三方签订的介入协议,包括第三方名称、职责、责任限额等内容。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成分包工作示例说明:若合同约定分包工程量100吨,实际完成80吨,则分包方需承担20吨的损失。2.违约行为:分包方未按合同约定支付工程款责任认定标准:根据合同约定的支付方式和周期,计算未支付部分的利息,由分包方承担相应利息。示例说明:若合同约定每月支付工程款的80%,实际支付率为70%,则分包方需支付2%的利息。3.违约行为:分包方违反安全生产规定,造成安全事故责任认定标准:根据事故的性质、后果和分包方的责任,由分包方承担相应的赔偿责任。示例说明:若分包方在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡和财产损失,则分包方需承担相应赔偿。4.违约行为:第三方未履行合同约定的职责责任认定标准:根据第三方介入协议,由第三方承担相应的违约责任。示例说明:若第三方未按协议履行监督职责,导致工程质量问题,则第三方需承担相应责任。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:根据不可抗力条款,双方互不承担违约责任。示例说明:若发生地震等不可抗力事件,导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。全文完。二零二四年度钢结构工程劳务分包协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.劳务分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程进度4.劳务分包价格4.1劳务分包总价4.2付款方式4.3付款期限5.劳务分包材料5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料验收标准6.劳务分包施工6.1施工组织设计6.2施工方案6.3施工进度6.4施工安全7.劳务分包验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间8.质量保证8.1质量标准8.2质量保证措施8.3质量责任9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全生产事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效地点14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜处理14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:劳务分包有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:省市区路号1.1.4分包方联系电话:1381.1.5分包方开户银行:银行分行1.1.6分包方银行账号:0561.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:建筑有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:省市区路号1.2.4总包方联系电话:13956781.2.5总包方开户银行:银行分行1.2.6总包方银行账号:0572.工程概况2.1工程名称:钢结构工程2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:建筑面积平方米,钢结构工程量吨2.4工程工期:自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.劳务分包内容3.1分包工程范围:包括钢结构制作、安装、焊接、防腐等全部劳务工作3.2分包工程量:根据工程图纸及施工方案,具体工程量详见附件一3.3分包工程进度:按照工程进度计划执行,具体进度安排详见附件二4.劳务分包价格4.1劳务分包总价:人民币万元整4.2付款方式:分阶段支付,具体付款节点及比例详见附件三4.3付款期限:按照付款方式执行,如有延误,按每日万分之五支付违约金5.劳务分包材料5.1材料供应方式:由分包方自行采购,材料质量应符合国家相关标准5.2材料质量要求:所有材料必须具有出厂合格证、质量检验报告等文件5.3材料验收标准:按照国家相关标准及工程图纸要求进行验收,具体验收标准详见附件四6.劳务分包施工6.1施工组织设计:分包方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施等6.2施工方案:根据工程特点及现场条件,制定合理的施工方案,确保施工质量、安全、进度6.3施工进度:按照施工进度计划执行,如因分包方原因导致进度延误,按每日万分之五支付违约金6.4施工安全:分包方应严格遵守国家及地方安全生产法规,确保施工现场安全7.劳务分包验收7.1验收标准:按照国家相关标准及工程图纸要求进行验收7.2验收程序:验收前,分包方应提前通知总包方,验收时双方共同参与7.3验收时间:根据工程进度计划,在工程完工后天内完成验收8.质量保证8.1质量标准8.1.1分包工程必须符合国家现行有关钢结构工程的质量标准及规范要求。8.1.2钢结构材料、配件及焊接质量必须符合国家标准和行业标准。8.1.3钢结构工程的表面处理、防腐、防火等质量要求应符合相关设计文件和规范。8.2质量保证措施8.2.1分包方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。8.2.2分包方应定期对施工人员进行质量意识教育和技能培训。8.2.3分包方应设立质量检查小组,对施工过程进行全程监控。8.3质量责任8.3.1分包方对分包工程的质量承担全部责任。8.3.2如因分包方原因导致工程质量问题,分包方应立即采取措施进行整改,并承担由此产生的全部费用。9.安全生产9.1安全生产责任9.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.1.2分包方应制定安全生产规章制度,落实安全生产责任制。9.2安全生产措施9.2.1分包方应进行安全风险评估,制定相应的安全防范措施。9.2.2分包方应定期进行安全检查,确保施工现场安全。9.3安全生产事故处理9.3.1发生安全生产事故时,分包方应立即启动应急预案,采取措施控制事故扩大。9.3.2分包方应及时上报事故情况,配合相关部门进行调查处理。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后日内提出书面争议通知。10.2.2双方应自收到争议通知之日起日内开始协商。10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限自争议通知之日起不超过个月。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致,可以解除合同。11.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。11.1.3一方严重违约,经另一方书面通知后日内仍未纠正。11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同。11.3合同解除后的处理11.3.1双方应按照合同约定结算已发生的费用。11.3.2双方应妥善处理合同解除后的遗留问题。12.违约责任12.1违约行为12.1.1分包方未按合同约定完成工程量或质量。12.1.2分包方未按合同约定的时间完成工程。12.1.3分包方未按合同约定支付费用。12.2违约责任承担12.2.1分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2.2违约金按合同约定比例计算。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成时,由合同签订地人民法院裁决。13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字。13.2合同生效时间13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同生效地点13.3.1合同生效地点为合同签订地。14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件一:工程量清单14.1.2本合同附件二:施工进度计划14.1.3本合同附件三:付款方式及期限14.1.4本合同附件四:材料验收标准14.2合同未尽事宜处理14.2.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.3合同签署日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效,合同签署日期为2024年X月X日。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供咨询、监理、检测、保险等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形15.2.1在合同履行过程中,如需第三方介入,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业、公正的服务。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其职责。15.5第三方与其他方的划分15.5.1第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系,第三方不对甲乙双方承担连带责任。15.6第三方责任限额15.6.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,其责任限额由甲乙双方与第三方在合同中约定。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1甲方增加条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件,以保障合同履行。16.1.2甲方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。16.2乙方增加条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助和支持。16.2.2乙方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。17.第三方责任界定17.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,由第三方承担全部责任。17.2第三方在履行职责过程中,因甲乙双方提供的信息不准确或存在误导导致损失的,由甲乙双方共同承担相应责任。17.3第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致损失的,根据不可抗力影响程度,由甲乙双方协商分担责任。18.第三方介入费用的承担18.1第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定,并在合同中明确。18.2第三方介入费用应在合同约定的支付期限内支付。19.第三方介入合同的变更与解除19.1第三方介入合同可根据甲乙双方的需要进行变更或解除。19.2变更或解除第三方介入合同,应书面通知甲乙双方,并经甲乙双方同意。19.3变更或解除第三方介入合同,不影响本合同的履行。20.第三方介入合同的争议解决20.1第三方介入合同履行过程中发生的争议,应按照本合同约定的争议解决方式解决。20.2第三方介入合同争议解决过程中,甲乙双方应积极配合,共同协商解决争议。20.3如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单价、总价等,需与工程图纸及施工方案相符。附件说明:作为合同附件,用于明确工程量及价格,便于结算。2.附件二:施工进度计划详细要求:包括各分部分项工程的开工日期、完工日期、关键节点等。附件说明:作为合同附件,用于明确施工进度,便于监督和控制。3.附件三:付款方式及期限详细要求:包括付款节点、付款比例、付款方式等。附件说明:作为合同附件,用于明确付款方式及期限,便于双方按约定支付款项。4.附件四:材料验收标准详细要求:包括材料名称、规格、质量要求、检验方法等。附件说明:作为合同附件,用于明确材料验收标准,保证材料质量。5.附件五:第三方介入合同详细要求:包括第三方名称、资质、服务内容、费用、责任等。附件说明:作为合同附件,用于明确第三方介入的具体情况,便于双方监督和管理。6.附件六:安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、事故处理程序等。附件说明:作为合同附件,用于明确安全生产管理制度,确保施工安全。7.附件七:质量保证措施详细要求:包括质量管理体系、质量检查制度、质量责任追究等。附件说明:作为合同附件,用于明确质量保证措施,确保工程质量。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程量或质量。责任认定标准:根据合同约定,分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若分包方未按合同约定完成某分项工程,造成工期延误,则分包方应承担由此产生的全部费用。2.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:根据合同约定,分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若分包方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,则分包方应按每日万分之五支付违约金。3.违约行为:分包方未按合同约定支付费用。责任认定标准:根据合同约定,分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若分包方未按合同约定的时间支付工程款项,则分包方应按每日万分之五支付违约金。4.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:根据合同约定,第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若第三方在提供咨询服务过程中出现重大失误,导致甲乙双方遭受损失,则第三方应承担相应责任。5.违约行为:甲方未按合同约定提供资料和条件。责任认定标准:根据合同约定,甲方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若甲方未按合同约定提供工程图纸,导致分包方无法正常施工,则甲方应承担由此产生的全部费用。全文完。二零二四年度钢结构工程劳务分包协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.分包范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程量4.工程进度及节点4.1工程进度计划4.2工程节点时间表4.3进度调整机制5.质量要求及标准5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证6.技术要求6.1技术规范6.2技术文件6.3技术培训7.价格及支付方式7.1分包工程总价7.2价格组成7.3支付方式及时间7.4预付款7.5进度款7.6结算款8.保险责任8.1分包方责任保险8.2总包方责任保险8.3第三方责任保险9.安全生产9.1安全生产责任制9.2安全防护措施9.3事故处理10.环保要求10.1环保措施10.2环保责任11.合同变更及终止11.1变更程序11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定14.1通知与送达14.2不可抗力14.3合同附件14.4合同生效与终止14.5合同附件清单第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:_________________________1.1.2分包方法定代表人:___________________1.1.3分包方地址:_________________________1.1.4分包方联系电话:_____________________1.1.5分包方开户银行:_____________________1.1.6分包方银行账号:_____________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:_________________________1.2.2总包方法定代表人:___________________1.2.3总包方地址:_________________________1.2.4总包方联系电话:_____________________1.2.5总包方开户银行:_____________________1.2.6总包方银行账号:_____________________第二条项目概况2.1项目名称:_________________________2.2项目地点:_________________________2.3项目规模:_________________________2.4项目内容:_________________________第三条分包范围及内容3.1分包工程范围:_________________________3.2分包工程内容:_________________________3.3分包工程量:_________________________第四条工程进度及节点4.1工程进度计划:_________________________4.2工程节点时间表:_____________________4.3进度调整机制:_________________________第五条质量要求及标准5.1质量标准:_________________________5.2质量检验:_________________________5.3质量保证:_________________________第六条技术要求6.1技术规范:_________________________6.2技术文件:_________________________6.3技术培训:_________________________第七条价格及支付方式7.1分包工程总价:_________________________7.2价格组成:_________________________7.3支付方式及时间:_____________________7.4预付款:_________________________7.5进度款:_________________________7.6结算款:_________________________第八条保险责任8.1分包方责任保险8.1.1分包方应购买并持有相应的责任保险,包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。8.1.2保险金额应不低于分包工程价值的150%。8.1.3保险期限应覆盖整个施工期间,包括保修期。8.2总包方责任保险8.2.1总包方应购买并持有相应的责任保险,包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。8.2.2保险金额应不低于整个工程价值的150%。8.2.3保险期限应覆盖整个施工期间,包括保修期。8.3第三方责任保险8.3.1双方应共同确保项目施工现场及周围环境的安全,避免对第三方造成损害。8.3.2若发生第三方责任事故,由责任方承担相应的赔偿责任。第九条安全生产9.1安全生产责任制9.1.1分包方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。9.1.2总包方应监督分包方的安全生产工作,确保安全生产措施得到有效执行。9.2安全防护措施9.2.1分包方应采取必要的安全防护措施,包括但不限于设置安全警示标志、安装防护栏杆等。9.2.2总包方应定期检查分包方的安全防护措施,确保其符合安全标准。9.3事故处理9.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取措施,防止事故扩大。9.3.2分包方应在事故发生后24小时内向总包方报告事故情况,并配合总包方进行调查和处理。第十条环保要求10.1环保措施10.1.1分包方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准。10.1.2分包方应采取有效措施,减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染。10.2环保责任10.2.1分包方应承担因施工活动造成的环境污染责任。10.2.2若因分包方原因导致环境污染,分包方应承担相应的赔偿责任。第十一条合同变更及终止11.1变更程序11.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。11.1.2变更协议作为合同附件,具有同等法律效力。11.2合同终止条件11.2.1双方协商一致解除合同;11.2.2因不可抗力导致合同无法履行;11.2.3一方严重违约,另一方有权解除合同。11.3合同终止后的处理11.3.2双方应结算已发生的费用,并处理债权债务。第十二条违约责任12.1违约情形12.1.1未按合同约定履行工程进度;12.1.2质量不符合合同约定;12.1.3违反安全生产规定;12.1.4违反环保要求;12.1.5其他违约行为。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;12.2.2违约方应承担因违约行为给对方造成的全部损失。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,并可依法向人民法院提起诉讼。第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应通过友好协商解决合同争议;13.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。13.3争议解决程序13.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规及司法解释。第十四条其他约定14.1通知与送达14.1.1除非合同另有约定,任何通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.1.2通知自发送之日起视为送达。14.2不可抗力14.2.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等,导致合同无法履行。14.2.2发生不可抗力时,双方应协商解决合同履行问题。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、质量标准等。14.4合同生效与终止14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4.2合同期限为____年,自合同生效之日起计算。14.5合同附件清单14.5.1本合同附件清单如下:附件1:工程量清单附件2:技术规范附件3:质量标准附件4:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的,在合同履行过程中可能介入的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、咨询方、审计方、保险代理方、融资方等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目管理、质量控制、进度监控、合同管理、风险评估、资金管理、法律咨询等方面。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入可通过合同约定、双方协商或法律程序等方式实现。16.甲乙双方责任划分16.1甲乙双方在第三方介入后的责任划分如下:16.1.1甲方责任:(1)负责与第三方签订相关合作协议,明确第三方在项目中的职责和权限;(2)负责协调第三方与乙方的工作关系,确保第三方的工作与项目进度和目标相符;(3)承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。16.1.2乙方责任:(1)按照合同约定和第三方的要求,完成相应的工程任务;(2)配合第三方进行现场检查、验收和评估;(3)接受第三方提出的合理建议和改进措施。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定:17.1.1第三方责任限额应根据第三方在项目中的职责、风险承担能力和合同约定确定;17.1.2第三方责任限额应包括但不限于因第三方原因导致的工程质量问题、安全事故、延误工期等造成的损失。17.2第三方责任限额的调整:17.2.1在合同履行过程中,如需调整第三方责任限额,甲乙双方应协商一致,并以书面形式修改合同相关条款。18.第三方责权利18.1第三方权利:18.1.1第三方有权根据合同约定和项目需要,对甲乙双方的工作进行监督和检查;18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合;18.1.3第三方有权根据项目实际情况,提出合理的工作建议和改进措施。18.2第三方义务:18.2.1第三方应按照合同约定和项目要求,履行其职责;18.2.2第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准;18.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分说明
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025版煤炭进出口居间服务不可撤销合同4篇
- 2024预付款担保形式创新与合同起草策略合同9篇
- 二零二五年新材料存货质押融资服务合同3篇
- 年度胃动力药市场分析及竞争策略分析报告
- 2024-2025学年高中英语Unit3AtasteofEnglishhumourSectionⅤGuidedWriting如何写幽默类故事性的记叙文教师用书教案新人教版必修4
- 二零二五年度农业科技研发成果转化合同范本集3篇
- 2025年度码头货物装卸机械租赁合同范本3篇
- 2024碎石原料生产设备采购合同
- 2025年度铝型材电商平台合作服务合同4篇
- 2024版招生合作服务协议
- 新生儿科年度护理质控总结
- GB/T 15934-2024电器附件电线组件和互连电线组件
- 《工贸企业有限空间作业安全规定》知识培训
- 高层次人才座谈会发言稿
- 垃圾清运公司管理制度(人员、车辆、质量监督、会计管理制度)
- 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2022年版)
- 营销人员薪酬考核方案
- 2024年版的企业绩效评价标准
- 2024至2030年中国it外包服务行业市场深度分析及发展趋势预测报告
- 工程项目计价结算付款情况统计表
- GB/T 20554-2024海带
评论
0/150
提交评论