二零二五版数据中心建设工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版数据中心建设工程施工合同1合同目录一、合同概述1.合同签订双方信息2.合同项目基本信息3.合同签订时间与地点4.合同生效时间与期限5.合同履行地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度安排三、合同双方权利与义务1.承包方权利与义务2.发包方权利与义务3.合同双方责任与风险四、工程款项及支付方式1.工程款项总额2.预付款及支付条件3.进度款支付条件及比例4.结算款支付条件及比例5.逾期付款责任五、工程进度与质量要求1.工程进度安排2.工程质量标准3.工程验收标准4.工程变更及索赔六、工程监理1.监理单位及职责2.监理工作内容3.监理费用及支付4.监理工作协调七、工程验收与交付1.验收标准及程序2.验收时间及地点3.验收报告及处理4.工程交付手续八、保修期及保修责任1.保修期限2.保修范围及内容3.保修责任及费用4.保修期终止条件九、违约责任及争议解决1.违约责任2.争议解决方式3.仲裁机构及仲裁规则4.诉讼管辖法院十、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十一、合同附件及补充协议1.合同附件2.补充协议3.附件及补充协议的效力十二、合同生效及备案1.合同生效条件2.合同备案手续3.合同备案机构4.合同备案期限十三、合同其他约定事项1.不可抗力2.合同解释3.合同变更4.合同终止十四、合同签署1.签署日期2.签署人员3.签署单位盖章4.合同正式文本合同编号202401一、合同概述1.合同签订双方信息（1）发包方名称：X公司（2）发包方地址：X（3）发包方联系人：X（4）承包方名称：X建设有限公司（5）承包方地址：X（6）承包方联系人：X2.合同项目基本信息（1）项目名称：数据中心建设工程（2）项目地点：X（3）项目规模：占地面积X平方米，建筑面积X平方米（4）项目内容：数据中心建设，包括机房、办公区、动力系统等（5）项目进度安排：详见附件一《工程进度计划表》3.合同签订时间与地点（1）签订时间：2024年X月X日（2）签订地点：X4.合同生效时间与期限（1）生效时间：自合同签订之日起（2）合同期限：个月5.合同履行地点（1）数据中心建设地点：X（2）合同履行地点：X二、工程概况1.工程名称（1）数据中心建设工程2.工程地点（1）X3.工程规模（1）占地面积X平方米，建筑面积X平方米4.工程内容（1）机房建设（2）办公区建设（3）动力系统建设（4）配套设施建设5.工程进度安排（1）详见附件一《工程进度计划表》三、合同双方权利与义务1.承包方权利与义务（1）按照合同约定进行工程建设和施工（2）保证工程质量、安全、进度（3）遵守国家法律法规和行业规范2.发包方权利与义务（1）提供工程所需的相关资料和条件（2）按时支付工程款项（3）监督工程进度和质量3.合同双方责任与风险（1）承包方责任：因承包方原因导致工程质量、安全、进度问题，承包方承担相应责任（2）发包方责任：因发包方原因导致工程质量、安全、进度问题，发包方承担相应责任四、工程款项及支付方式1.工程款项总额（1）合同总价为人民币X万元整2.预付款及支付条件（1）预付款比例为合同总额的10%，支付时间为合同签订后X日内3.进度款支付条件及比例（1）进度款按工程实际完成情况支付，支付比例为已完工程价值的10%，每月支付一次4.结算款支付条件及比例（1）结算款在工程竣工验收合格后支付，支付比例为合同总额的90%5.逾期付款责任（1）逾期付款违约金为每日万分之五，自逾期之日起计算至实际付款之日止五、工程进度与质量要求1.工程进度安排（1）详见附件一《工程进度计划表》2.工程质量标准（1）达到国家相关工程质量标准（2）满足设计要求3.工程验收标准（1）工程竣工验收合格（2）满足设计要求4.工程变更及索赔（1）工程变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议（2）索赔事宜按照国家相关法律法规和合同约定处理六、工程监理1.监理单位及职责（1）监理单位：X工程监理有限公司（2）监理职责：对工程质量、进度、安全进行监督管理2.监理工作内容（1）审查施工组织设计和施工方案（2）监督施工过程，确保工程质量（3）进行工程验收3.监理费用及支付（1）监理费用为合同总额的2%，支付时间为合同签订后X日内4.监理工作协调（1）监理单位与承包方、发包方保持良好沟通（2）协调解决施工过程中出现的问题七、工程验收与交付1.验收标准及程序（1）按照国家相关工程质量标准进行验收（2）验收程序：提交验收报告，组织验收小组进行现场验收2.验收时间及地点（1）验收时间：工程竣工验收合格后X日内（2）验收地点：数据中心建设地点3.验收报告及处理（1）验收报告需详细记录验收情况（2）验收不合格，承包方需按监理单位要求进行整改4.工程交付手续（1）承包方提交工程交付申请（2）发包方组织验收，确认工程交付八、保修期及保修责任1.保修期限（1）数据中心建设工程自竣工验收合格之日起，承包方提供年的保修服务。2.保修范围及内容（1）保修内容包括但不限于：设备故障、系统故障、网络故障、安全漏洞等。（2）具体保修范围详见附件二《保修服务明细》。3.保修责任及费用（1）在保修期内，因承包方施工质量问题导致的设施损坏，承包方负责免费维修或更换。（2）保修期内发生的正常维护保养费用由发包方承担。4.保修期终止条件（1）保修期自工程竣工验收合格之日起计算。（2）保修期因发包方使用不当、自然灾害或其他不可抗力因素导致设施损坏，保修期终止。九、违约责任及争议解决1.违约责任（1）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。（2）违约方应支付违约金，违约金的具体数额根据违约情况由双方协商确定。2.争议解决方式（1）合同双方应友好协商解决合同执行中的争议。（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.仲裁机构及仲裁规则（1）若合同双方选择仲裁解决争议，应提交至X仲裁委员会仲裁。（2）仲裁应依据《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则进行。4.诉讼管辖法院（1）合同履行过程中发生的争议，如双方未选择仲裁，应提交至合同签订地人民法院诉讼。十、合同解除及终止1.合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未改正。2.合同终止条件（1）合同约定的期限届满。（2）合同双方协商一致解除合同。3.合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知另一方。（2）合同解除后，双方应按照约定处理剩余事宜。4.合同终止程序（1）合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。（2）合同终止后，双方应结清所有款项。十一、合同附件及补充协议1.合同附件（1）附件一：《工程进度计划表》（2）附件二：《保修服务明细》2.补充协议（1）补充协议应视为合同的一部分，具有同等法律效力。3.附件及补充协议的效力（1）附件及补充协议的效力以合同双方签署的正式文件为准。十二、合同生效及备案1.合同生效条件（1）合同双方签署后生效。（2）合同签订后需办理备案手续。2.合同备案手续（1）合同双方应按照国家相关法律法规办理合同备案手续。（2）备案手续完成后，合同正式生效。3.合同备案机构（1）合同备案机构为合同签订地相关政府部门。4.合同备案期限（1）合同备案期限为合同签订之日起X日内。十三、合同其他约定事项1.不可抗力（1）不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。2.合同解释（1）合同条款如有歧义，以双方协商一致的解释为准。3.合同变更（1）合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。4.合同终止（1）合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。十四、合同签署1.签署日期（1）合同签署日期：____年__月__日2.签署人员（1）发包方代表签字：（2）承包方代表签字：3.签署单位盖章（1）发包方盖章：（2）承包方盖章：4.合同正式文本（1）合同正式文本一式两份，双方各执一份。发包方代表签字：________承包方代表签字：________发包方盖章：________承包方盖章：________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款（1）甲方在合同执行过程中享有主导权，包括但不限于工程进度、设计变更、合同款支付等。（2）甲方有权对施工过程中出现的问题进行决策，并要求乙方按照甲方的要求进行整改。2.设计变更管理条款（1）甲方有权根据项目需求对设计进行变更，乙方应无条件配合。（2）设计变更需经甲方审批，并书面通知乙方，乙方应在接到通知后X日内完成变更工作。3.工程进度管理条款（1）甲方有权根据项目需求调整工程进度计划，乙方应按照甲方的要求进行调整。（2）如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应责任，并支付乙方相应的违约金。4.合同款支付管理条款（1）甲方有权根据工程进度和验收情况分期支付合同款。（2）甲方应在合同约定的付款节点前X日内向乙方支付相应款项。5.甲方责任条款（1）甲方负责提供工程所需的场地、水源、电源等基础设施。（2）甲方负责办理工程所需的各项审批手续。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款（1）乙方在合同执行过程中享有主导权，包括但不限于施工方案、材料采购、工程验收等。（2）乙方有权根据实际情况对施工方案进行调整，并确保工程质量。2.施工方案管理条款（1）乙方负责制定施工方案，并提交甲方审批。（2）甲方应在接到施工方案后X日内进行审批，逾期未审批视为同意。3.材料采购管理条款（1）乙方有权根据工程需求采购材料，并确保材料质量符合国家相关标准。（2）乙方应将材料采购清单提交甲方备案。4.工程验收管理条款（1）乙方负责组织工程验收，并提交验收报告。（2）甲方应在接到验收报告后X日内组织验收，逾期未验收视为验收合格。5.乙方责任条款（1）乙方负责确保工程质量和进度，并承担因自身原因导致的工程延误责任。（2）乙方应按照合同约定，提供优质的施工服务。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款（1）合同双方同意引入第三方中介机构，负责工程监理、质量检测等工作。（2）第三方中介机构应具备相应的资质和经验。2.监理职责条款（1）第三方中介机构应按照合同约定，对工程质量、进度、安全进行监督管理。（2）第三方中介机构应定期向合同双方提交监理报告。3.质量检测条款（1）第三方中介机构应按照国家相关标准对工程材料、设备进行质量检测。（2）检测不合格的材料、设备应立即停止使用，并按合同约定进行处理。4.争议解决条款（1）合同双方与第三方中介机构之间发生的争议，应通过协商解决。（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.中介费用条款（1）第三方中介机构的费用由合同双方按比例承担。（2）中介费用支付方式及时间由合同双方另行约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：《工程进度计划表》2.附件二：《保修服务明细》3.附件三：《施工方案》4.附件四：《材料采购清单》5.附件五：《第三方中介机构资质证明》6.附件六：《监理报告》7.附件七：《质量检测报告》8.附件八：《合同变更协议》9.附件九：《违约金计算标准》二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按合同约定支付款项、提供施工条件、办理审批手续等。乙方违约：未按合同约定完成工程、保证工程质量、提供施工服务等。第三方中介机构违约：未按合同约定履行监理、检测等职责。2.违约行为认定：违约行为的认定以合同约定和实际发生的情况为依据。双方应通过书面通知、会议纪要等方式确认违约行为。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约责任：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应承担的民事责任。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，自愿将争议提交仲裁委员会进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理并作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：双方协商调整进度计划，必要时可增加人力、物力投入。2.问题：工程质量不合格。解决办法：立即停止施工，进行整改，直至符合质量标准。3.问题：合同款项支付不及时。解决办法：双方协商解决支付问题，必要时可通过法律途径解决。五、所有应用场景：1.数据中心建设工程施工。2.工程进度、质量、款项支付等方面的监督管理。3.第三方中介机构的引入及管理。4.合同违约行为的处理及责任追究。5.争议解决及法律途径的应用。全文完。二零二四版数据中心建设工程施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景：本合同是根据我国相关法律法规，以及甲乙双方在数据中心建设工程中的合作需求，经友好协商，共同签订的。2.2目的：本合同的目的是明确甲乙双方在数据中心建设工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保障各方合法权益。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为满足企业、机构或个人对数据存储、处理、传输、备份等需求，按照一定技术规范和标准建设的专门场所。（2）施工：指在数据中心建设工程中，按照设计要求进行的建筑物、设备、设施等建设活动。（3）合同价款：指甲乙双方约定，乙方完成数据中心建设工程后，甲方应支付给乙方的工程款项。3.2关键词解释：（1）甲方：指在本合同中，承担数据中心建设工程投资、建设、管理、运营等职责的一方。（2）乙方：指在本合同中，承担数据中心建设工程施工、监理、设备供应等职责的一方。（3）相关方：指在本合同中，与甲方、乙方有直接或间接利益关系，参与数据中心建设工程的其他单位和个人。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心建设工程。（2）甲方有权对乙方施工过程中出现的问题提出整改要求。（3）甲方有义务按照合同约定，及时支付合同价款。（4）甲方有义务提供施工所需的相关资料和条件。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供施工所需的相关资料和条件。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定，及时支付合同价款。（3）乙方有义务按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心建设工程。（4）乙方有义务在施工过程中，严格遵守国家法律法规、行业标准及甲方要求。五、履行条款5.1合同履行时间：（1）合同签订之日起，乙方应在甲方提供的施工条件下，开始施工。（2）合同约定的工期为：____年____个月。5.2合同履行地点：5.3合同履行方式：（1）乙方应按照合同约定，采用合理、科学、先进的施工工艺和设备，确保工程质量。（2）乙方应按照合同约定，对施工过程中出现的问题进行整改，确保工程进度。（3）甲方应按照合同约定，为乙方提供必要的施工条件，协助乙方完成工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期届满，且乙方按照合同约定完成数据中心建设工程。（2）因不可抗力等原因，导致合同无法继续履行。（3）甲乙双方协商一致，同意终止合同。6.3终止程序：（1）终止合同前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。（2）经协商一致后，甲乙双方应签订终止合同协议。（3）终止合同协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，将数据中心建设工程交付给甲方。（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，结算合同价款。（3）合同终止后，甲乙双方应按照国家法律法规，处理与合同相关的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程直接费用：包括建筑材料、设备采购、运输、安装调试等费用。（2）人工费用：包括施工人员工资、社会保险、福利等费用。（3）管理费用：包括项目管理、协调、监督等费用。（4）利润：乙方根据工程实际情况和合同约定获得的利润。（5）其他费用：根据合同约定或工程需要产生的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同价款的20%作为预付款。（2）进度款：在工程按进度完成并经甲方验收合格后，甲方应按约定的比例支付进度款。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在乙方提交竣工结算文件后30日内支付剩余款项的80%。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后5个工作日内支付。（2）进度款：每个进度节点完成后5个工作日内支付。（3）竣工结算款：竣工验收合格后30个工作日内支付。（4）质保金：质保期满后30个工作日内退还。7.4支付条款（1）甲方支付款项时，应出具正式的付款凭证，包括但不限于付款申请、发票、收据等。（2）乙方收到款项后，应在收到款项的5个工作日内向甲方出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款项的千分之五。（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程或未达到工程质量标准的，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。（2）乙方未按合同约定支付质保金的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失或合同约定的赔偿标准，向守约方支付赔偿金额。赔偿方式包括但不限于现金支付、直接修复、更换等。九、保密条款9.1保密内容（1）甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。（2）合同内容及相关文件、资料。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式（1）甲乙双方应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，不得将保密内容向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）战争：包括任何形式的战争、军事冲突等。（3）政府行为：如政策调整、法律变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生后，甲乙双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决，必要时可解除合同。（3）因不可抗力导致的损失，由双方合理分担。10.4不可抗力实例（1）地震：如2011年日本地震。（2）战争：如2020年中东地区战争。（3）政策调整：如2021年某地区政府调整数据中心建设政策。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，甲乙任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定不得转让的情形。（2）法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心建设工程的最终验收权。（2）乙方保留对施工过程中技术创新的知识产权。13.2特殊权力保留（1）合同中未明确约定的权利，甲方和乙方均保留其相应的权利。（2）任何一方在合同履行过程中，如发现对方存在违反法律法规的行为，有权向有关机关报告。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，必须以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章。（2）修改和补充的内容，应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互配合，确保工程顺利进行。（2）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应定期召开会议，讨论工程进展情况。（2）甲乙双方应保持密切联系，及时沟通，共同解决工程问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何一方不得以口头协议或其他形式对本合同进行修改。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意，本合同任何条款不得增减。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：（签字）日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表：（签字）日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸及技术规范。2.乙方提交的施工组织设计和施工方案。3.甲乙双方签订的补充协议。4.甲方支付款项的凭证。5.乙方提交的工程进度报告和工程结算报告。6.工程验收报告。7.不可抗力事件证明文件。8.争议解决过程中的相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付款项：认定违约，应支付违约金。未按合同约定提供施工条件：认定违约，应赔偿乙方损失。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定完成工程或未达到工程质量标准：认定违约，应返工、修复或赔偿损失。未按合同约定支付质保金：认定违约，应支付违约金和赔偿损失。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。3.保密条款：指合同中约定的双方对特定信息进行保密的条款。4.争议解决：指合同当事人之间在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能按时提供施工图纸及技术规范。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方按合同约定提供相关资料，必