二零二五版旧房拆除工程节能改造与新能源应用合同3篇_第1页
二零二五版旧房拆除工程节能改造与新能源应用合同3篇_第2页
二零二五版旧房拆除工程节能改造与新能源应用合同3篇_第3页
二零二五版旧房拆除工程节能改造与新能源应用合同3篇_第4页
二零二五版旧房拆除工程节能改造与新能源应用合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版旧房拆除工程节能改造与新能源应用合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容3.1拆除工程3.1.1拆除范围3.1.2拆除方式3.1.3拆除时间3.2节能改造3.2.1节能改造内容3.2.2节能改造标准3.2.3节能改造工期3.3新能源应用3.3.1新能源类型3.3.2新能源应用范围3.3.3新能源应用工期4.工程费用4.1工程总费用4.2分项费用4.2.1拆除工程费用4.2.2节能改造费用4.2.3新能源应用费用4.3付款方式4.3.1付款比例4.3.2付款时间4.3.3付款方式5.工程进度5.1工程进度计划5.2工程进度报告5.3工程进度调整6.质量要求6.1节能改造质量要求6.2新能源应用质量要求6.3拆除工程质量要求7.安全管理7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全生产检查8.环境保护8.1环境保护措施8.2环境保护责任8.3环境监测9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约责任赔偿11.3违约责任追究12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同生效地点13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定内容第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方:市区路号乙方:市区路号1.3合同双方法定代表人甲方:乙方:1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称旧房拆除工程节能改造与新能源应用项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模拆除面积:10000平方米;节能改造面积:8000平方米;新能源应用面积:2000平方米2.4项目工期自合同生效之日起,预计工期为6个月3.工程内容3.1拆除工程3.1.1拆除范围拆除市区路号旧房及其附属设施3.1.2拆除方式采用机械拆除和人工拆除相结合的方式3.1.3拆除时间自合同生效之日起30天内完成拆除工作3.2节能改造3.2.1节能改造内容对拆除后的建筑进行节能改造,包括外墙保温、门窗更换、地暖铺设等3.2.2节能改造标准按照国家节能标准执行,达到节能75%的目标3.2.3节能改造工期自拆除工程完成后30天内开始,预计工期为2个月3.3新能源应用3.3.1新能源类型太阳能光伏发电3.3.2新能源应用范围屋顶光伏发电系统3.3.3新能源应用工期自拆除工程完成后60天内开始,预计工期为1个月4.工程费用4.1工程总费用人民币伍佰万元整(¥5000000.00)4.2分项费用4.2.1拆除工程费用人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2.2节能改造费用人民币贰佰万元整(¥2000000.00)4.2.3新能源应用费用人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.3付款方式4.3.1付款比例拆除工程:合同签订后支付30%,剩余70%在拆除工程完成后支付节能改造:合同签订后支付30%,剩余70%在节能改造完成后支付新能源应用:合同签订后支付30%,剩余70%在新能源应用完成后支付4.3.2付款时间每月支付一次,每次支付上个月完成的工程款4.3.3付款方式银行转账5.工程进度5.1工程进度计划每月制定工程进度计划,经双方确认后执行5.2工程进度报告每月向甲方提交工程进度报告,内容包括工程进度、质量情况、存在问题等5.3工程进度调整如遇特殊情况导致工程进度调整,需经双方协商一致后修改工程进度计划8.质量要求8.1节能改造质量要求8.1.1外墙保温材料需符合国家标准,保温层厚度不得低于50毫米8.1.2门窗更换应采用断桥铝材质,节能性能符合国家一级标准8.1.3地暖铺设应符合设计要求,保温层铺设均匀,无破损8.2新能源应用质量要求8.2.1太阳能光伏发电系统应选用高效组件,发电效率不低于16%8.2.2光伏发电系统设计寿命不低于25年,系统运行稳定可靠8.2.3光伏发电系统安装需符合相关电气安全规范8.3拆除工程质量要求8.3.1拆除过程中应避免对周围环境造成污染,妥善处理废弃物8.3.2拆除后的场地平整度应符合设计要求,无积水现象9.安全管理9.1安全生产责任制9.1.1双方应设立安全生产责任制,明确各自安全生产责任9.1.2乙方应建立健全安全生产管理制度,定期进行安全检查9.2安全生产措施9.2.1乙方应在施工现场设置安全警示标志,确保施工安全9.2.2乙方应配备必要的安全防护用品,确保施工人员安全9.3安全生产检查9.3.1双方应定期对施工现场进行安全生产检查,发现问题及时整改10.环境保护10.1环境保护措施10.1.1施工过程中应采取有效措施,减少扬尘、噪音等污染10.1.2建筑废弃物应分类堆放,及时清运至指定地点10.2环境保护责任10.2.1乙方负责施工现场的环境保护工作10.2.2甲方负责对环境保护措施的实施进行监督10.3环境监测10.3.1双方应委托有资质的第三方机构对施工现场进行环境监测11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议11.1.2如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应在收到争议通知之日起30日内提交仲裁申请11.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起45日内作出裁决11.3争议解决地点市区仲裁委员会12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1一方严重违约,另一方有权解除合同12.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方12.2.2双方应在收到解除通知之日起15日内办理合同解除手续12.3合同解除后果12.3.1合同解除后,双方应按照约定结算工程款12.3.2合同解除后,双方应各自承担相应的违约责任13.违约责任13.1违约责任承担13.1.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等13.2违约责任赔偿13.2.1违约金按合同总金额的5%计算13.2.2赔偿损失应按照实际损失计算13.3违约责任追究13.3.1违约方应承担相应的法律责任14.合同生效14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2甲方支付首期工程款14.2合同生效时间合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同生效地点市区第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所述的第三方,是指除合同双方以外的,为履行本合同提供专业服务、技术支持或中介服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构等。15.2第三方介入原因15.2.1为确保工程质量和进度,双方同意在必要时引入第三方介入。a)合同履行过程中出现技术难题;b)工程质量或安全出现重大问题;c)双方协商一致认为需要第三方介入。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择由双方协商确定,并签订相应的合作协议。15.3.2双方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。15.4第三方职责15.4.1第三方应根据合同约定,对工程进行监理、设计、施工、材料供应或检测等工作。15.4.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准,确保工程质量、安全和进度。15.5第三方权利15.5.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料。15.5.2第三方有权对工程进行现场检查,并提出改进建议。15.6第三方义务15.6.1第三方应按时完成合同约定的各项工作。15.6.2第三方应保守合同双方的商业秘密。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额应根据其合作协议及法律法规的规定确定。16.2合同双方应在本合同中明确第三方的责任限额,并在合作协议中予以确认。16.3第三方责任限额包括但不限于:a)工程质量责任;b)工程安全责任;c)工程进度责任;d)其他因第三方原因造成的损失。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与合同双方的关系为委托与被委托、服务与接受服务的关系。17.2第三方在合同履行过程中,应接受合同双方的监督和管理。17.3第三方在合同履行过程中,如需与合同双方以外的其他单位或个人进行联系,应事先取得合同双方的同意。18.第三方介入的合同变更18.1第三方介入导致合同内容变更的,双方应协商一致,签订补充协议,并对合同条款进行相应调整。18.2补充协议作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中产生的争议,应由合同双方协商解决。19.2如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。20.第三方介入的其他约定20.1第三方介入的费用由合同双方另行约定,并在合作协议中明确。20.2第三方介入的期限由合同双方协商确定,并在合作协议中明确。20.3第三方介入的终止条件由合同双方协商确定,并在合作协议中明确。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:复印件需加盖公章,证明双方具备相应的资质和条件。说明:此附件用于证明合同双方的合法性。2.附件二:工程图纸及技术规范要求:图纸及技术规范需清晰、完整,符合国家相关标准。说明:此附件用于指导工程实施和验收。3.附件三:工程进度计划要求:进度计划需详细、具体,包括各阶段工作内容和时间节点。说明:此附件用于监督工程进度。4.附件四:工程费用预算要求:预算需详细列出各项费用,包括材料费、人工费、设备费等。说明:此附件用于控制工程成本。5.附件五:安全生产管理制度要求:制度需明确安全生产责任、措施和检查制度。说明:此附件用于确保工程安全。6.附件六:环境保护措施要求:措施需具体、可行,包括污染控制、废弃物处理等。说明:此附件用于保护环境。7.附件七:第三方合作协议要求:协议需明确双方的权利、义务和责任。说明:此附件用于规范第三方介入。8.附件八:工程验收报告要求:报告需详细记录验收过程和结果。说明:此附件用于证明工程完成。9.附件九:工程保修单要求:保修单需明确保修范围、期限和责任。说明:此附件用于保障工程使用者的权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定:甲方应支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。示例:若甲方逾期付款10万元,则应支付违约金5000元。2.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定:乙方应支付违约金,违约金按逾期天数乘以每日合同总价的千分之五计算。示例:若乙方逾期完成工程5天,则应支付违约金2500元。3.违约行为:第三方未按时提供专业服务责任认定:第三方应支付违约金,违约金按逾期天数乘以每日服务费用的千分之五计算。示例:若第三方逾期提供服务3天,则应支付违约金1500元。4.违约行为:工程出现质量问题责任认定:责任方应承担修复费用,并支付相应的违约金。示例:若因乙方施工质量问题导致工程损坏,乙方应承担修复费用并支付违约金。5.违约行为:违反安全生产规定责任认定:责任方应承担相应法律责任,并支付违约金。示例:若因乙方违反安全生产规定导致安全事故,乙方应承担法律责任并支付违约金。6.违约行为:违反环境保护规定责任认定:责任方应承担相应法律责任,并支付违约金。示例:若因乙方违反环境保护规定导致环境污染,乙方应承担法律责任并支付违约金。全文完。二零二五版旧房拆除工程节能改造与新能源应用合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方1.5合同签订地点第二章项目背景2.1项目背景介绍2.2项目立项依据2.3项目建设目标第三章工程内容3.1工程范围3.2工程规模3.3工程进度安排3.4工程质量要求第四章节能改造内容4.1节能改造目标4.2节能改造措施4.3节能改造实施计划第五章新能源应用内容5.1新能源类型5.2新能源应用规模5.3新能源应用方案5.4新能源设备选型第六章工程设计6.1设计单位6.2设计内容6.3设计进度6.4设计费用第七章工程施工7.1施工单位7.2施工组织设计7.3施工进度计划7.4施工质量保证措施第八章工程监理8.1监理单位8.2监理职责8.3监理工作程序8.4监理费用第九章质量管理9.1质量控制体系9.2质量检验标准9.3质量事故处理9.4质量保证措施第十章风险管理10.1风险识别10.2风险评估10.3风险应对措施10.4风险监控第十一章合同价款及支付11.1合同价款11.2支付方式11.3支付时间11.4支付条件第十二章合同履行与变更12.1合同履行期限12.2合同变更程序12.3合同解除条件12.4合同争议解决第十三章违约责任13.1违约责任承担13.2违约金计算13.3违约责任免除第十四章合同终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止或解除后的处理14.4合同终止或解除后的权利义务合同目录合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五版旧房拆除工程节能改造与新能源应用合同”。1.2合同编号本合同编号为_________。1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同双方甲方(建设单位):_______乙方(施工单位):_______1.5合同签订地点本合同签订地点为_______。第二章项目背景2.1项目背景介绍甲方现有旧房,需进行拆除并实施节能改造与新能源应用。2.2项目立项依据依据《_______》等相关法律法规和政策。2.3项目建设目标提高旧房能源利用效率,降低能源消耗,实现绿色环保。第三章工程内容3.1工程范围包括旧房拆除、节能改造、新能源应用等。3.2工程规模拆除面积_______平方米,节能改造面积_______平方米。3.3工程进度安排工程分为三个阶段:拆除阶段、改造阶段、应用阶段。3.4工程质量要求按照国家相关标准执行,确保工程质量。第四章节能改造内容4.1节能改造目标降低建筑能耗,提高建筑舒适度。4.2节能改造措施1.外墙保温2.屋顶隔热3.窗户节能4.供暖系统改造4.3节能改造实施计划详细实施计划见附件。第五章新能源应用内容5.1新能源类型太阳能、风能等。5.2新能源应用规模太阳能光伏发电系统装机容量_______千瓦;风力发电系统装机容量_______千瓦。5.3新能源应用方案详细应用方案见附件。5.4新能源设备选型设备选型应符合国家标准,确保设备性能。第六章工程设计6.1设计单位设计单位为_______。6.2设计内容包括建筑拆除、节能改造、新能源应用等设计。6.3设计进度设计进度安排见附件。6.4设计费用设计费用为_______元。第七章工程施工7.1施工单位施工单位为_______。7.2施工组织设计施工组织设计应包括施工方案、施工进度、施工质量保证措施等。7.3施工进度计划施工进度计划见附件。7.4施工质量保证措施1.施工人员资质要求2.施工材料质量要求3.施工过程质量控制4.施工验收标准第八章工程监理8.1监理单位监理单位为_______。8.2监理职责1.对施工过程进行监督检查。2.确保工程质量符合合同要求。3.审查施工单位的施工组织设计。4.参与工程验收。8.3监理工作程序详见附件《监理工作程序》。8.4监理费用监理费用为_______元。第九章质量管理9.1质量控制体系建立完善的质量控制体系,确保工程质量。9.2质量检验标准按照国家相关标准执行。9.3质量事故处理发生质量事故时,应及时上报并采取措施处理。9.4质量保证措施1.选用合格的材料和设备。2.加强施工过程的质量监督。3.定期进行质量检验。第十章风险管理10.1风险识别识别项目可能存在的风险,包括但不限于自然灾害、政策变化等。10.2风险评估对识别出的风险进行评估,确定风险等级。10.3风险应对措施针对不同风险等级,制定相应的应对措施。10.4风险监控对风险进行持续监控,确保应对措施的有效性。第十一章合同价款及支付11.1合同价款合同价款为_______元。11.2支付方式1.预付款:合同签订后_______日内支付_______元。2.进度款:按工程进度支付,每月支付_______元。3.验收款:工程验收合格后支付_______元。11.3支付时间详见附件《支付时间表》。11.4支付条件1.乙方提交发票及付款申请。2.甲方确认付款条件满足。第十二章合同履行与变更12.1合同履行期限合同履行期限为_______个月。12.2合同变更程序任何合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。12.3合同解除条件1.甲方违约,乙方有权解除合同。2.乙方违约,甲方有权解除合同。12.4合同争议解决发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。第十三章违约责任13.1违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.2违约金计算违约金按合同价款的_______%计算。13.3违约责任免除因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任。第十四章合同终止与解除14.1合同终止条件1.合同履行完毕。2.合同解除。14.2合同解除条件详见第十二章第3点。14.3合同终止或解除后的处理1.乙方应将工程交付甲方。2.双方应结清合同款项。3.双方应办理合同终止或解除手续。合同签署:甲方(建设单位):________________乙方(施工单位):________________甲方代表(签字):________________乙方代表(签字):________________日期:________________附件:1.监理工作程序2.支付时间表3.其他相关附件多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权条款说明:甲方作为主导方,对本合同的项目管理、决策和协调具有最终决定权。条款:1.1.1甲方有权对项目进行总体规划和调整,乙方应予以配合。1.1.2甲方有权决定项目的重大变更,包括但不限于设计变更、施工方案调整等。1.1.3甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督,并提出改进意见。2.甲方决策支持条款说明:甲方应提供必要的决策支持,确保项目顺利进行。条款:2.1甲方应提供项目所需的相关资料和信息,包括但不限于政策文件、设计图纸等。2.2甲方应确保项目所需资金及时到位,支持乙方进行施工。2.3甲方应协调相关部门,解决项目实施过程中可能遇到的问题。3.甲方责任条款说明:甲方应承担项目实施过程中的相关责任。条款:3.1甲方应对项目整体风险负责,包括但不限于政策风险、市场风险等。3.2甲方应确保项目符合国家相关法律法规和政策要求。3.3甲方应对因甲方原因导致的项目延误或损失承担赔偿责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导权条款说明:乙方作为主导方,对本合同的项目实施和管理具有主导权。条款:1.1.1乙方有权根据合同要求,自主选择施工方案和施工组织设计。1.1.2乙方有权对施工过程中的技术问题进行决策和调整。1.1.3乙方有权对甲方提供的资料和信息进行审核和确认。2.乙方施工管理条款说明:乙方应确保施工过程中的管理规范,提高施工效率。条款:2.1乙方应建立健全施工管理制度,确保施工过程有序进行。2.2乙方应定期向甲方汇报施工进度和质量情况。2.3乙方应确保施工安全,防止安全事故的发生。3.乙方责任条款说明:乙方应承担项目实施过程中的施工责任。条款:3.1乙方应对施工质量负责,确保工程质量符合合同要求。3.2乙方应对施工过程中的安全事故负责,采取有效措施防止事故发生。3.3乙方应对因乙方原因导致的项目延误或损失承担赔偿责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介服务条款说明:第三方中介提供专业服务,协助双方履行合同。条款:1.1.1中介机构应具备相应的资质和经验,能够独立履行中介职责。1.1.2中介机构应公正、客观地处理双方之间的争议和纠纷。2.中介费用条款说明:中介服务费用由双方协商确定,并计入合同总价。条款:2.1中介服务费用为_______元,由甲方支付。2.2中介服务费用支付方式及时间详见合同附件。3.中介责任条款说明:中介机构应承担相应的责任,确保中介服务的质量和效果。条款:3.1中介机构应对其提供的服务质量负责,如因中介机构原因导致合同无法履行,应承担相应责任。3.2中介机构应保守双方商业秘密,不得泄露给任何第三方。3.3中介机构应按照合同约定履行中介职责,不得违反法律法规和行业规范。附件及其他补充说明一、附件列表:1.监理工作程序2.支付时间表3.施工组织设计4.施工进度计划5.设计图纸及说明书6.节能改造方案7.新能源应用方案8.施工合同9.中介服务协议10.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付合同价款。认定:甲方超过合同约定的支付时间未支付款项,视为违约。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程。认定:乙方未在合同约定的工期内完成工程,或工程未达到合同约定的质量标准,视为违约。3.违约行为:乙方未按合同约定进行质量保证。认定:乙方在施工过程中出现质量问题,未及时整改或整改不达标,视为违约。4.违约行为:甲方未提供合同约定的资料和信息。认定:甲方未在合同约定的期限内提供必要的资料和信息,视为违约。5.违约行为:中介机构未履行合同约定的中介职责。认定:中介机构未能按照合同约定提供中介服务,或提供的服务不符合要求,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。3.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,达成协议,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。4.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现技术难题。解决办法:及时召开技术会议,邀请专家进行分析和解决。2.问题:资金支付不及时。解决办法:建立严格的资金支付审批流程,确保资金及时到位。3.问题:工程质量不符合要求。解决办法:加强施工过程中的质量监督,严格执行质量检验标准。4.问题:中介服务不达标。解决办法:与中介机构沟通,明确服务要求,并定期评估中介服务质量。五、所有应用场景:1.适用于旧房拆除工程节能改造与新能源应用项目。2.适用于需要第三方中介服务的工程项目。3.适用于需要明确双方权利义务的工程项目。4.适用于需要明确违约责任和争议解决机制的工程项目。全文完。二零二五版旧房拆除工程节能改造与新能源应用合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:本合同双方本着互利共赢的原则,就旧房拆除工程节能改造与新能源应用事宜达成一致,共同推进绿色建筑、节能减排事业的发展。2.2目的:本合同旨在明确双方在旧房拆除工程节能改造与新能源应用过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现节能降耗、绿色环保的目标。三、定义与解释3.1专业术语:1.旧房拆除工程:指对现有老旧房屋进行拆除,为新建筑或改造项目提供土地资源的工程。2.节能改造:指对既有建筑进行节能性能提升的技术改造。3.新能源应用:指利用太阳能、风能等可再生能源替代传统能源,降低建筑能耗。3.2关键词解释:1.甲方:指在本合同中承担旧房拆除工程节能改造与新能源应用项目的业主单位。2.乙方:指在本合同中承担旧房拆除工程节能改造与新能源应用项目的施工单位。3.相关方:指在本合同中与甲方、乙方有合作关系,参与旧房拆除工程节能改造与新能源应用项目的其他单位或个人。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成旧房拆除工程节能改造与新能源应用项目。2.甲方有权对乙方在项目实施过程中的工作进行监督,确保项目质量符合国家相关标准。3.甲方应按时足额支付乙方工程款,并按照合同约定承担相关税费。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成旧房拆除工程节能改造与新能源应用项目。2.乙方应确保项目质量符合国家相关标准,并对项目实施过程中的质量问题负责。3.乙方应遵守国家法律法规,确保项目施工过程中的安全生产。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为(填写具体时间)。5.2合同履行地点:本合同项目实施地点为:(填写具体地点)。5.3合同履行方式:1.乙方应按照合同约定,分阶段完成旧房拆除工程节能改造与新能源应用项目。2.甲方应按照合同约定,分阶段支付乙方工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.合同履行完毕,双方达成一致意见;2.合同约定的终止条件成就;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订终止协议;2.双方按照协议约定处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果:1.合同终止后,双方应按照协议约定处理工程款、税费等款项;2.双方应按照国家相关法律法规处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成1.工程拆除费用:包括拆除工程的人工费、材料费、机械使用费等。2.节能改造费用:包括节能门窗、墙体保温、屋顶隔热等材料的费用。3.新能源应用费用:包括太阳能光伏系统、风力发电系统等设备的购置、安装和维护费用。4.设计费用:包括节能改造和新能源应用的设计费。5.管理费用:包括项目管理、协调、监督等费用。6.税费:包括工程相关的税费。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定,通过银行转账方式支付乙方工程款项。2.乙方应在收到甲方支付款项后,提供相应的发票和收据。7.3支付时间1.工程拆除费用:在工程拆除完成后,甲方应在收到乙方提交的结算报告和发票后15日内支付。2.节能改造费用:在节能改造工程每个阶段完成后,甲方应在收到乙方提交的阶段性结算报告和发票后15日内支付。3.新能源应用费用:在新能源应用设备安装调试完成并验收合格后,甲方应在收到乙方提交的最终结算报告和发票后15日内支付。4.设计费用:在设计服务完成后,甲方应在收到乙方提交的设计成果和发票后15日内支付。5.管理费用:按月支付,甲方应在每月月底前支付下一个月的管理费用。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前,对乙方提交的结算报告和发票进行审核,确保其真实性和准确性。2.甲方在支付款项时,应扣除合同约定的保证金。3.乙方应在收到款项后,及时提供相应的发票和收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的千分之五计算。2.甲方未按合同约定提供相关资料或协助,导致工程延期,应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,每延迟一天,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价的千分之五计算。2.乙方提供的材料或设备不符合合同约定,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额应以人民币计算。2.甲方应将违约金和赔偿金支付至乙方指定的账户。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。2.双方在合同履行过程中产生的技术资料、设计图纸等。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起计算,为期(填写具体年限)年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要的保密措施,防止保密信息的泄露。2.双方不得向任何第三方泄露保密信息,除非得到对方的书面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件本合同所指的不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.当不可抗力事件发生时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解决合同终止事宜。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、征收、征用等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得擅自转让合同。12.2不得转让的情形1.合同涉及国家安全、公共利益的;2.合同约定不得转让的;3.法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同中,除非另有约定,甲方保留对旧房拆除工程节能改造与新能源应用项目的设计方案、技术参数的最终决定权。2.乙方在合同履行期间,未经甲方同意,不得将其所拥有的技术秘密或商业秘密用于其他项目。13.2特殊权力保留1.甲方保留在项目实施过程中,对施工进度、质量、安全等方面的监督权。2.乙方在项目实施过程中,应遵守国家相关法律法规,不得损害社会公共利益。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的任何修改或补充,必须以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。2.任何修改或补充,不得变更本合同的核心条款。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容,与本合同原有条款不一致的,以修改或补充的内容为准。2.修改或补充的内容,对本合同原有条款无实质影响的,不影响本合同的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就旧房拆除工程节能改造与新能源应用项目的实施,进行充分的沟通与协调。2.双方应按照合同约定,及时提供项目所需的资料和条件。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式,保持信息畅通。2.双方应互相支持,共同解决项目实施过程中遇到的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方就旧房拆除工程节能改造与新能源应用项目的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同任何条款的增减,均需双方书面同意,并经签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.旧房拆除工程节能改造与新能源应用项目设计方案4.节能改造与新能源应用设备清单5.工程施工合同6.工程质量验收报告7.工程款支付凭证8.不可抗力事件证明文件9.其他双方约定的附件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付工程款项,或未按合同约定提供相关资料或协助。乙方违约:未按时完成工程,或提供的材料或设备不符合合同约定。2.违约行为认定:甲方违约认定:甲方未按时支付工程款项,或未按合同约定提供相关资料或协助,经乙方书面催

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论