2025年施工合同违约责任免除协议范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年施工合同违约责任免除协议范本1本合同目录一览1.协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议范围2.定义与解释2.1定义2.2解释3.违约责任免除条件3.1不可抗力事件3.2政府行为3.3第三方责任3.4不可预见因素4.违约责任免除程序4.1通知要求4.2证明责任4.3调解与仲裁5.违约责任免除的效力5.1生效日期5.2生效范围5.3生效条件6.违约责任免除的终止6.1终止条件6.2终止程序6.3终止后果7.违约责任免除的争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.违约责任免除的保密条款8.1保密内容8.2保密义务8.3违约责任9.违约责任免除的变更与解除9.1变更程序9.2解除程序9.3变更与解除后果10.违约责任免除的适用法律10.1适用法律10.2法律解释10.3法律适用11.违约责任免除的争议管辖11.1管辖法院11.2管辖范围11.3管辖权争议12.违约责任免除的生效与执行12.1生效条件12.2生效程序12.3执行方式13.违约责任免除的终止与解除13.1终止条件13.2解除条件13.3终止与解除程序14.违约责任免除的其他条款14.1协议生效14.2协议终止14.3协议解除14.4协议附件第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议背景1.2协议目的本协议旨在明确施工项目过程中可能出现的违约责任免除条件，保障双方合法权益，维护施工项目的顺利进行。1.3协议范围本协议适用于施工项目自开工之日起至竣工验收合格之日止的全过程。2.定义与解释2.1定义在本协议中，“违约”指甲方或乙方未履行合同约定的义务或违反合同约定的行为。2.2解释本协议的条款和定义应按照合同法的相关规定进行解释。3.违约责任免除条件3.1不可抗力事件因地震、洪水、台风等不可抗力事件导致施工项目无法按期完成或造成损失，双方均可免除违约责任。3.2政府行为因政府行为导致施工项目无法按期完成或造成损失，双方均可免除违约责任。3.3第三方责任因第三方原因导致施工项目无法按期完成或造成损失，且乙方已尽合理努力避免损失，乙方均可免除违约责任。3.4不可预见因素因不可预见因素导致施工项目无法按期完成或造成损失，双方均可免除违约责任。4.违约责任免除程序4.1通知要求发生违约责任免除情形时，一方应立即通知另一方，并提供相关证明材料。4.2证明责任提供证明材料的一方应承担证明责任，证明其违约责任免除的情形成立。4.3调解与仲裁双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。5.违约责任免除的效力5.1生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。5.2生效范围本协议适用于施工项目全过程。5.3生效条件双方均须在本协议上签字盖章，并经双方法定代表人或授权代表签字确认。6.违约责任免除的终止6.1终止条件本协议终止条件包括但不限于：施工项目竣工验收合格、协议双方协商一致解除协议等。6.2终止程序协议终止时，双方应立即停止履行本协议项下的义务。6.3终止后果协议终止后，双方应按照本协议约定进行结算，并处理相关事宜。7.违约责任免除的争议解决7.1争议解决方式本协议争议解决方式为仲裁。7.2争议解决机构争议提交至中国仲裁委员会仲裁。7.3争议解决程序双方应按照仲裁委员会的仲裁规则和程序进行仲裁。8.违约责任免除的保密条款8.1保密内容双方在本协议项下所知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均应予以保密。8.2保密义务双方对本协议项下的保密内容负有永久保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.3违约责任若一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。9.违约责任免除的变更与解除9.1变更程序本协议的任何变更，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。9.2解除程序双方协议解除本协议，应提前三十日书面通知对方，并说明解除原因。9.3变更与解除后果本协议变更或解除后，双方应按照变更或解除后的约定履行义务，并处理相关事宜。10.违约责任免除的适用法律10.1适用法律本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2法律解释本协议条款如有歧义，应以中华人民共和国法律、法规和司法解释为准进行解释。10.3法律适用凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。11.违约责任免除的争议管辖11.1管辖法院本协议项下的争议，应提交至施工项目所在地的人民法院管辖。11.2管辖范围人民法院应依法对争议进行全面审查，保护双方的合法权益。11.3管辖权争议如双方对管辖权有争议，应提交至争议发生地的人民法院解决。12.违约责任免除的生效与执行12.1生效条件本协议经双方签字盖章，并经各自法定代表人或授权代表签字确认后生效。12.2生效程序本协议自生效之日起，对双方具有法律约束力。12.3执行方式双方应按照本协议的约定履行各自的权利和义务。13.违约责任免除的终止与解除13.1终止条件本协议终止条件包括但不限于：施工项目竣工验收合格、协议双方协商一致解除协议等。13.2解除条件本协议解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力事件、法律政策变化等。13.3终止与解除程序协议终止或解除时，双方应立即停止履行本协议项下的义务，并按照协议约定处理善后事宜。14.违约责任免除的其他条款14.1协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为施工项目竣工之日起五年。14.2协议终止本协议终止后，双方应按照协议约定进行结算，并处理相关事宜。14.3协议附件本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，根据本合同约定或甲乙双方同意介入合同执行过程中的任何个人、组织或机构，包括但不限于监理方、咨询方、技术支持方、融资方、材料供应商等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高施工项目的效率、确保工程质量和安全、优化资源配置、提供专业服务或解决合同执行中的特定问题。16.第三方介入程序16.1第三方选择第三方的选择由甲乙双方协商确定，并应考虑第三方的专业能力、信誉和资质。16.2第三方授权第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或授权书，明确第三方的职责和权限。17.第三方责任与义务17.1责任限额第三方的责任限额应根据第三方的合作协议或授权书中的约定执行。如无明确约定，第三方责任限额为乙方因第三方原因遭受的直接经济损失的50%。17.2第三方义务第三方应按照合作协议或授权书的规定履行其义务，包括但不限于：1.按时提供专业服务或解决合同执行中的问题；2.对其提供的服务或解决方案负责；3.遵守相关法律法规和行业标准；4.保护甲乙双方的商业秘密和知识产权。18.第三方与其他各方的关系18.1与甲方的责任划分第三方对甲方承担的责任，应限于其直接向甲方提供的服务或解决方案，甲方对第三方的行为不承担责任。18.2与乙方的责任划分第三方对乙方承担的责任，应限于其直接向乙方提供的服务或解决方案，乙方对第三方的行为不承担责任。18.3与第三方自身的责任第三方应自行承担其自身的法律责任，包括但不限于合同违约、侵权等。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。19.2争议解决机构争议提交至中国仲裁委员会仲裁。19.3争议解决程序双方应按照仲裁委员会的仲裁规则和程序进行仲裁。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序本合同因第三方介入需要变更的，应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式进行。20.2变更生效合同变更经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。21.第三方介入的协议终止21.1终止条件第三方介入协议的终止条件包括但不限于：第三方完成其职责、合同目的实现、协议双方协商一致等。21.2终止程序第三方介入协议终止时，甲乙双方和第三方应按照协议约定处理善后事宜。22.第三方介入的协议解除22.1解除条件第三方介入协议的解除条件包括但不限于：第三方违约、不可抗力事件、法律政策变化等。22.2解除程序第三方介入协议解除时，甲乙双方和第三方应按照协议约定处理善后事宜。23.第三方介入的协议争议23.1争议解决方式第三方介入协议争议的解决方式，应参照本合同第19条的规定。23.2争议解决机构争议提交至中国仲裁委员会仲裁。23.3争议解决程序双方应按照仲裁委员会的仲裁规则和程序进行仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工合同违约责任免除协议详细要求：协议应包含协议双方的基本信息、协议背景、目的、范围、定义、违约责任免除条件、程序、效力、终止、争议解决、保密条款、变更与解除、适用法律、争议管辖、生效与执行、终止与解除、其他条款等内容。说明：本附件为双方签订的正式协议，是合同执行的基础文件。2.第三方合作协议或授权书详细要求：协议应明确第三方的名称、职责、权限、责任限额、义务、与甲乙双方的关系等内容。说明：本附件为第三方介入合同执行的基础文件，是第三方参与合同的关键文件。3.不可抗力事件证明材料详细要求：包括政府文件、新闻报道、专家鉴定等证明材料。说明：本附件用于证明不可抗力事件的发生，以支持违约责任免除。4.政府行为证明材料详细要求：包括政府文件、新闻报道、专家鉴定等证明材料。说明：本附件用于证明政府行为对合同执行的影响，以支持违约责任免除。5.第三方责任证明材料详细要求：包括第三方违约的证据、损失计算报告等。说明：本附件用于证明第三方责任，以支持违约责任免除。6.争议解决相关文件详细要求：包括仲裁申请书、仲裁裁决书、调解协议等。说明：本附件用于记录争议解决的过程和结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准：甲方应按照合同约定的支付时间和方式支付工程款项，如未按时支付，应向乙方支付违约金。示例：甲方未按合同约定在每月25日前支付工程进度款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。2.违约行为：乙方未按合同约定完成施工任务。责任认定标准：乙方应按照合同约定的时间和质量完成施工任务，如未按时完成或质量不合格，应向甲方支付违约金。示例：乙方未按合同约定在工期结束后30日内完成竣工验收，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。3.违约行为：第三方未按合作协议或授权书履行义务。责任认定标准：第三方应按照合作协议或授权书的规定履行义务，如未履行或履行不符合要求，应向受损方支付违约金。示例：第三方未按合作协议约定提供技术支持，导致工程延误，受损方有权要求第三方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。4.违约行为：任何一方泄露商业秘密或知识产权。责任认定标准：任何一方泄露商业秘密或知识产权，应承担相应的法律责任，赔偿对方损失。示例：甲方泄露乙方商业秘密，乙方有权要求甲方赔偿损失，包括但不限于直接经济损失和商誉损失。全文完。2024年施工合同违约责任免除协议范本2本合同目录一览第一条合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式第二条合同签订背景及目的2.1项目背景2.2合同目的第三条合同主体3.1施工方3.2业主方第四条合同工期及节点4.1工期安排4.2工期节点第五条违约责任免除范围5.1违约责任免除情形5.2违约责任免除条件第六条违约责任免除程序6.1违约责任免除申请6.2违约责任免除审核6.3违约责任免除决定第七条违约责任免除后果7.1违约责任免除后的处理7.2违约责任免除后的权益第八条违约责任免除争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件第十一条合同变更及补充11.1合同变更程序11.2合同补充协议第十二条合同解除及终止后的责任12.1合同解除后的责任12.2合同终止后的责任第十三条合同附件13.1附件一：违约责任免除申请表13.2附件二：违约责任免除审核表13.3附件三：违约责任免除决定书第十四条合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同签订双方基本信息1.1双方名称（1）施工方：甲方（2）业主方：乙方1.2双方地址（1）甲方地址：_____________________（2）乙方地址：_____________________1.3双方联系方式（1）甲方联系人：_____________________（2）甲方联系电话：_____________________（3）乙方联系人：_____________________（4）乙方联系电话：_____________________第二条合同签订背景及目的2.1项目背景（1）项目名称：_____________________（2）项目地点：_____________________（3）项目概况：_____________________2.2合同目的（1）明确双方在施工过程中的违约责任免除范围。（2）规范违约责任免除的程序和后果。（3）确保项目顺利进行。第三条合同主体3.1施工方（1）甲方具备相关资质，有权进行本项目的施工。（2）甲方承诺按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。3.2业主方（1）乙方为项目业主，有权监督甲方施工过程。（2）乙方承诺按照合同约定支付工程款项。第四条合同工期及节点4.1工期安排（1）总工期：______个月（2）关键节点：_____________________4.2工期节点（1）节点一：______月______日（2）节点二：______月______日（3）节点三：______月______日第五条违约责任免除范围5.1违约责任免除情形（1）不可抗力因素导致施工延误。（2）因政府政策调整、城市规划变动等原因导致施工延误。（3）因甲方原因导致的设计变更、材料供应等问题。5.2违约责任免除条件（1）甲方在违约责任免除情形发生时，应及时通知乙方。（2）乙方应在接到通知后______日内确认违约责任免除情形。第六条违约责任免除程序6.1违约责任免除申请（1）甲方在违约责任免除情形发生后，向乙方提交违约责任免除申请。（2）乙方在收到申请后______日内，对申请进行审核。6.2违约责任免除审核（1）乙方对申请进行审核，确认是否符合违约责任免除条件。（2）审核结果通知甲方。6.3违约责任免除决定（1）若审核通过，乙方作出违约责任免除决定。（2）决定通知甲方，并作为合同附件。第七条违约责任免除后果7.1违约责任免除后的处理（1）甲方在违约责任免除情形发生后，继续履行合同义务。（2）乙方在违约责任免除情形发生后，不得追究甲方违约责任。7.2违约责任免除后的权益（1）甲方在违约责任免除情形发生后，有权要求乙方按照合同约定支付工程款项。（2）乙方在违约责任免除情形发生后，有权要求甲方按照合同约定完成施工任务。第一部分：合同如下：第八条合同解除及终止8.1合同解除条件（1）甲方或乙方违约，经对方书面通知后______日内未采取补救措施。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）一方丧失履行合同能力。8.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程按期竣工。（2）合同约定的目的已经实现。（3）双方协商一致同意终止合同。第九条合同生效及终止9.1合同生效条件（1）双方在合同上签字盖章。（2）合同约定的生效日期。9.2合同终止条件（1）合同约定的终止日期。（2）合同解除或终止通知送达对方。（3）合同履行完毕。第十条合同变更及补充10.1合同变更程序（1）双方协商一致，书面提出变更要求。（2）变更内容经双方签字盖章后生效。10.2合同补充协议（1）补充协议作为合同附件。（2）补充协议具有同等法律效力。第十一条合同解除及终止后的责任11.1合同解除后的责任（1）解除合同前，双方应按照合同约定履行义务。11.2合同终止后的责任（2）双方应按照合同约定结算工程款项。第十二条合同附件12.1附件一：违约责任免除申请表12.2附件二：违约责任免除审核表12.3附件三：违约责任免除决定书第十三条合同签署及生效日期13.1合同签署日期（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期（1）本合同自______年______月______日起生效。第十四条争议解决及法律适用14.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议。（2）协商不成，提交______仲裁委员会仲裁。14.2法律适用（1）本合同适用中华人民共和国法律。（2）本合同未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同执行过程中的个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。第二条第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于项目监督、质量检测、进度控制、合同管理等方面。第三条第三方责任限额3.1第三方在介入本合同执行过程中，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额根据第三方提供的专业服务内容和服务质量确定。第四条第三方介入程序4.1甲乙双方协商一致后，确定第三方介入的事项及范围。4.2第三方应在甲乙双方约定的期限内，提交书面介入申请，包括但不限于介入事项、服务内容、预期效果等。4.3甲乙双方在收到第三方介入申请后，应在______日内进行审核，并作出是否同意第三方介入的决定。第五条第三方权利5.1第三方有权根据合同约定，独立开展相关工作，并享有相应的报酬。5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其工作。第六条第三方义务6.1第三方应按照合同约定，履行其专业职责，确保工作质量。6.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范，维护甲乙双方的合法权益。6.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第七条第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的关系：（1）第三方作为甲方委托的专业服务机构，应服从甲方的管理。（2）第三方在执行工作中，如发现甲方存在违约行为，有权向甲方提出。7.2第三方与乙方的关系：（1）第三方作为乙方委托的专业服务机构，应服从乙方的管理。（2）第三方在执行工作中，如发现乙方存在违约行为，有权向乙方提出。7.3第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方在介入本合同执行过程中，应保持中立，维护甲乙双方的合法权益。（2）第三方在执行工作中，如发现合同执行存在争议，应及时向甲乙双方通报，协助解决。第八条第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，应经甲乙双方及第三方协商一致，并签订补充协议。8.2补充协议作为合同附件，具有同等法律效力。第九条第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后，如发生争议，应由甲乙双方协商解决。9.2协商不成的，可提交______仲裁委员会仲裁。第十条第三方介入后的合同终止10.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照约定结算工程款项。第十一条第三方介入后的保密义务11.1第三方在介入本合同执行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。11.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：违约责任免除申请表详细要求：包括申请日期、申请事由、相关证据、申请方签字盖章等。说明：此表格用于甲方在发生违约责任免除情形时，向乙方提交申请。2.附件二：违约责任免除审核表详细