合同管理-2021年监理工程师考试《合同管理》真题

合同管理-2021年监理工程师考试《合同管理》真题单选题（共50题，共50分）(1.)建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是()。A.投标人的投标报价明显低于其实际成（江南博哥）本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求正确答案：C参考解析：2021教材P16～17本题考查的是保证在建设工程中的应用。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。(2.)安装工程一切险通常应以()为保险期限。A.整个工期B.设备生产至安装完成期间C.工程全寿命期D.施工安装合同有效期正确答案：A参考解析：2021教材P21本题考查的是工程建设涉及的主要险种。安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限。(3.)根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是()。A.勘察机构设置B.勘察工作难点分析C.发包人要求D.勘察工作具体措施正确答案：C参考解析：2021教材P31本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。勘察设计招标文件应当包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）投标文件格式；（7）投标人须知前附表规定的其他资料。(4.)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，因设计人未能按合同计划提供图纸，导致施工承包人不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的，该损失最终应由()承担。A.发包人B.施工承包人C.设计人D.监理人正确答案：A参考解析：2021教材P100本题考查的是施工进度管理。通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿。由于提供图纸延误，属于发包人的原因，应由发包人承担。(5.)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由()承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同正确答案：A参考解析：2021教材P110本题考查的是不可抗力。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。(6.)根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是()。A.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书正确答案：A参考解析：2021教材P123本题考查的是订立合同时需要明确的内容。承包人文件中最主要的是设计文件。需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。(7.)根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120正确答案：C参考解析：2021教材P127本题考查的是开始工作。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。(8.)保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。A.1B.3C.6D.12正确答案：C参考解析：2021教材P13本题考查的是担保方式。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。(9.)根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按()执行。A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定正确答案：D参考解析：2021教材P138本题考查的是合同争议的解决。发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。(10.)根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格()的结清款。A.10%B.5%C.3%D.2%正确答案：B参考解析：2021教材P143本题考查的是合同价格与支付（材料采购合同）。全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。(11.)根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自()时起由卖方转移到买方。A.交付B.核验C.清点D.签约正确答案：A参考解析：2021教材P144本题考查的是包装、标记、运输和交付（材料采购合同）。合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。(12.)根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是()。A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷正确答案：D参考解析：2021教材P162本题考查的是ECC合同中的内容组成。工程施工合同（ECC），核心条款（CoreClauses）是施工合同的主要共性条款，包括总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等9条，构成了施工合同的基本构架，适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。(13.)根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为()日。A.30B.60C.90D.120正确答案：C参考解析：2021教材P33本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。(14.)根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是()。A.形式评审、设计方案评审、报价评审B.形式评审、资格评审、响应性评审C.资格评审、响应性评审、设计方案评审D.资格评审、报价评审、设计方案评审正确答案：B参考解析：2021教材P35本题考查的是工程勘察设计的开标、评标。依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审和响应性评审。(15.)根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将()的优先排序。A.设计方案得分高B.设计资质等级高C.投标报价低D.项目负责人业绩优正确答案：C参考解析：2021教材P36本题考查的是工程勘察设计的开标、评标。工程设计评标中应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等时，以投标报价低的优先。(16.)工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由()认定。A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构正确答案：B参考解析：2021教材P37本题考查的是工程勘察设计的评标。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。(17.)采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和()计算投标报价偏差率。A.投标限价B.评标基准价C.最低评标价D.投标平均价正确答案：B参考解析：2021教材P58本题考查的是综合评估法。偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。(18.)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指()。A.设计负责人B.设计专业负责人C.项目经理D.项目技术负责人正确答案：A参考解析：2021教材P60本题考查的是工程总承包招标程序。投标人资格要求：项目经理应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，设计负责人应当具备工程设计类注册执业资格。(19.)为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照()来确定招标类型。A.设备生产周期B.安装工程实施周期C.设备安装条件D.各部分所占费用比例正确答案：D参考解析：2021教材P63本题考查的是材料设备采购招标特点。如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型，通常设备占费用比例大的，可按设备招标，安装工程占费用比例大的，则可按安装工程招标。(20.)业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报()价。A.FOB.CIFC.FCAD.CIP正确答案：A参考解析：2021教材P64本题考查的是材料设备采购招标报价方式。招标文件可要求国外供货方（卖方）报FOB价，即装运港船上交货价。(21.)根据《标准材料采购招标文件》，初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是()。A.业绩要求B.联合体协议书C.交货期D.投标人名称正确答案：C参考解析：2021教材P69本题考查的是材料采购的评标。响应性评审主要审查投标报价、投标内容、交货期、质量要求、投标有效期、投标保证金、权利义务、投标材料及相关服务等是否符合规定。(22.)采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值称为()。A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值正确答案：D参考解析：2021教材P72本题考查的是设备采购的评标。最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称为基准评价值，其余的评价因素响应值将依据其优劣程度获得相应的评价值。(23.)根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的()完全负责。A.完备性、可靠性、先进性B.完备性、正确性、经济性C.适用性、先进性、经济性D.正确性、适用性、可靠性正确答案：D参考解析：2021教材P79本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。(24.)根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是()。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认正确答案：D参考解析：2021教材P80本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。试验报告的格式应当符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认。(25.)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以()为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容正确答案：A参考解析：2021教材P85本题考查的是建设工程设计合同履行管理。设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。(26.)根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在()后将其移交发包人。A.工程缺陷责任期届满B.工程竣工C.工程竣工验收合格D.工程最终结算正确答案：B参考解析：2021教材P98本题考查的是承包人义务（施工合同）。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。(27.)根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间()日前召开。A.5B.7C.10D.15正确答案：D参考解析：2021教材P43本题考查的是工程施工招标程序。考虑到投标预备会后需要将招标文件的澄清、补充和修改书面通知所有潜在投标人，组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。(28.)对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由()直接确定评标专家。A.招投标监督机构B.上级主管部门C.招标代理机构D.招标人正确答案：D参考解析：2021教材P43本题考查的是工程施工招标程序。评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的方式，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。(29.)根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在()中明确规定。A.招标文件B.招标公告C.资格预审文件D.资格预审公告正确答案：A参考解析：2021教材P40本题考查的是工程施工招标程序。施工评标办法应在招标文件中明确规定。(30.)关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是()。A.资格预审适用于邀请招标方式B.资格后审适用于投标人数量较多的情形C.鼓励同时采用资格预审和资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容一致正确答案：D参考解析：2021教材P50本题考查的是标准资格预审文件的组成。选项A，对于公开招标的项目，实行资格预审；选项B，资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目；选项C，资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。(31.)对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是()。A.经评审的最低投标价法B.有限数量评审法C.最低投标价法D.综合评估法正确答案：A参考解析：2021教材P54本题考查的是最低评标价法。最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。(32.)根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是()。A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审C.不进行报价，由评标委员会评估D.不计入报价，中标后单独报价评审正确答案：B参考解析：2021教材P123本题考查的是设计施工总承包合同文件。承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。(33.)直接订购方式适用于采购()的设备。A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源正确答案：D参考解析：2021教材P62本题考查的是材料设备采购招标特点。直接订购方式多适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供产品或向原供货商补订的采购。(34.)建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人正确答案：B参考解析：2021教材P76本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人。(35.)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是()。A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复正确答案：A参考解析：2021教材P85本题考查的是建设工程设计合同履行管理。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。(36.)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过()日。A.14B.21C.28D.30正确答案：A参考解析：2021教材P86本题考查的是建设工程设计合同履行管理。除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。(37.)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自()之日起。A.招标人发出中标通知书B.发承包双方签订合同C.中标人接到中标通知书D.监理人发出开工通知正确答案：B参考解析：2021教材P90本题考查的是标准施工合同的组成。履约担保，担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。(38.)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是()。A.组织设计交底B.编制施工环保措施计划C.审批施工组织设计D.组织论证专项施工方案正确答案：A参考解析：2021教材P97本题考查的是发包人义务（施工合同）。发包人的义务包含提供施工场地、组织设计交底、约定开工时间。(39.)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是()。A.可以由发包人发出B.只能由监理人发出C.可以由承包人发出D.只能由发包人发出正确答案：B参考解析：2021教材P108本题考查的是变更管理。变更意向书及变更指示都只能由监理人发出。(40.)某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为()。A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定正确答案：C参考解析：2021教材P109本题考查的是变更管理。变更的估价原则：（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。(41.)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为()。A.0.8B.1.0C.1.2D.1.8正确答案：A参考解析：2021教材P94本题考查的是订立合同时需要明确的内容。定值权重与可调因子变值权重之和为1(42.)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由()承担。A.发包人B.监理人C.发包人和承包人共同D.承包人正确答案：D参考解析：2021教材P116本题考查的是竣工验收管理。承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。(43.)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为()。A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书正确答案：B参考解析：2021教材P106～107本题考查的是工程款支付管理。监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。(44.)某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由()承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同正确答案：B参考解析：2021教材P113本题考查的是违约责任。对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。(45.)根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前()天通知承包人。A.7B.14C.21D.28正确答案：B参考解析：2021教材P121本题考查的是监理人职责（工程总承包）。总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人。(46.)根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是()。A.①-②-③B.③-②-①C.③-①-②D.②-③-①正确答案：C参考解析：2021教材P121～122本题考查的是设计施工总承包合同文件。在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。(47.)根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的()作为交货款。A.40%B.50%C.60%D.70%正确答案：C参考解析：2021教材P145本题考查的是合同价格与支付（设备采购合同）。卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%。(48.)根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注()，以便装卸和搬运。A.起吊点和平衡点B.平衡点和支点C.支点和重心D.重心和起吊点正确答案：D参考解析：2021教材P147本题考查的是包装、标记、运输和交付（设备采购合同）。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。(49.)根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到()之日止。A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书正确答案：B参考解析：2021教材P155本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。承包商应从开工日期起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止。(50.)根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是()。A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准正确答案：C参考解析：2021教材P158本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。银皮书合同文件的组成及其优先次序是：（1）合同协议书；（2）专用合同条件；（3）通用合同条件；（4）业主要求；（5）明细表；（6）投标书；（7）联合体保证（如投标人为联合体）；（8）其他组成合同的文件。多选题（共30题，共30分）(51.)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有()。A.提交材料和工程设备的质量证明文件B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收D.运输、保管材料和工程设备E.支付材料和工程设备合同价款正确答案：B、C参考解析：2021教材P103本题考查的是施工质量管理。选项A，属于发包人的工作；选项D，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用；选项E，发包人负责提供的材料和工程设备，由发包人支付材料和工程设备合同价款。(52.)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有()。A.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量B.为完成工程需要追加的额外工作C.改变合同中任何一项工作的施工时间D.改变合同中任何一项工作的质量特性E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施正确答案：B、C、D参考解析：2021教材P108本题考查的是变更管理。标准施工合同通用条款规定的变更范围包括：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。(53.)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件”的有()。A.不可预见的自然物质条件B.不可预见的非自然物质障碍C.突发性重大疫情D.恶劣的气候条件E.不可预见的污染物正确答案：A、B、E参考解析：2021教材P109本题考查的是变更管理。不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。(54.)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有()。A.由于承包人原因为安全保障所必需的暂停施工B.承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地C.因不可抗力事件导致承包人暂停施工D.因不利物质条件导致承包人暂停施工E.发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地正确答案：A、B参考解析：2021教材P111～112本题考查的是索赔管理。选项C，可索赔工期和费用；选项D，不利物质条件可索赔工期和费用；选项E，可索赔工期、费用和利润。(55.)根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生()情形的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。A.争议评审组对监理人确定的修改B.异常恶劣的气候条件C.基准资料有误D.发包人原因造成质量不合格E.行政审批延误正确答案：A、B、E参考解析：2021教材P133本题考查的是合同的索赔管理。选项CD可以索赔工期、费用和利润。(56.)根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有()。A.向业主提供工程设计标准B.向业主提交月进度报告C.向业主提供临时操作与维护手册D.向工程师报批所有分包商E.对业主人员进行操作与维修培训正确答案：B、C、E参考解析：2021教材P158～161本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》。选项A错误，设计和技术标准属于“业主要求”的内容，不是承包商向业主提供的；选项B正确，承包商的主要责任和义务中包括编制提交月进度报告；选项C正确，在竣工试验开始前，承包商还应向业主提供临时的操作与维护手册；选项D错误，只有在专用合同条件中对分包商有要求的，承包商才需在不少于28天前向业主通知；选项E正确，承包商的主要责任和义务中包括对业主人员进行工程操作和维修培训。(57.)关于CM合同模式的说法，正确的有()。A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式B.代理型CM承包商负责工程分包的发包C.CM合同属于管理承包合同D.代理型CM承包商不承担工程实施风险E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作正确答案：A、C、D参考解析：2021教材P165本题考查的是CM合同模式。选项B错误，对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，CM承包商不承担项目实施的风险；选项E错误，风险型CM承包商的工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。(58.)与单价合同相比，固定总价合同的特点有()。A.适用于地下条件复杂的工程B.适用于时间特别紧迫的工程C.业主控制投资的难度大D.承包商承担价格变化的风险较大E.对承包商准确预估工程量的要求高正确答案：D、E参考解析：2021教材P3本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。选项AB错误，固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目；选项C错误，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制。(59.)关于施工招标中开标工作的说法，正确的有()。A.开标时应宣布投标人姓名B.开标时应宣布投标人报价C.设有标底的，开标时应公布标底D.开标时应对投标报价进行排序E.开标时应宣布评标委员会成员选取办法正确答案：A、B、C参考解析：2021教材P44本题考查的是工程施工招标程序。主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）检查投标文件的密封情况；（5）确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底；（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。(60.)根据《标准材料采购招标文件》，材料采购投标文件中应包括的内容有()。A.商务和技术偏差表B.技术支持资料C.投标材料质量标准D.合同条款修改建议E.资格审查资料正确答案：A、B、C、E参考解析：2021教材P67本题考查的是材料采购招标文件的编制。材料采购投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）商务和技术偏差表；（6）分项报价表；（7）资格审查资料；（8）投标材料质量标准；（9）技术支持资料；（10）相关服务计划；（11）投标人须知前附表规定的其他资料。(61.)采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素的有()。A.产地B.包装C.商务D.技术E.服务正确答案：C、D、E参考解析：2021教材P72本题考查的是设备采购的评标。对招标项目的评价因素分成价格、商务、技术、服务等一级评价因素。(62.)根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定合同价中应包括的费用有()。A.进行测绘、取样、试验评估的费用B.占地及青苗、园林绿化补偿费用C.发包人要求勘察人外出考察的费用D.因勘察人员因需要对工程进行补充勘察的费用E.不可抗力导致勘察人勘查设备损坏的修复费用正确答案：A、B参考解析：2021教材P81本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。勘察合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，勘察合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。选项D，这个费用如有也是应该勘察自己承担的。就类似于由于勘察人自己原因造成的返工一样，甲方不另支付即不纳入合同价。(63.)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有()。A.在发包人授权范围内发出监理人指示B.根据合同约定向承包人发出变更指示C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务D.与施工合同当事人商定变更工程价款E.检查工程实体、材料和设备质量正确答案：A、B、E参考解析：2021教材P91～92本题考查的是监理人职责（施工合同）。选项C错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任；选项D错误，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎“确定”后通知当事人双方并附详细依据。(64.)合同法律关系的构成要素有()。A.目标B.主体C.客体D.内容E.性质正确答案：B、C、D参考解析：2021教材P7本题考查的是合同法律关系。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。(65.)关于抵押权的说法，正确的有()。A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同E.使用权不明的财产不得抵押正确答案：B、C、D、E参考解析：2021教材P14本题考查的是担保方式。选项A错误，当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。(66.)投保建筑工程一切险的工程，保险人对()造成的损失不予赔偿。A.地面下陷B.设计错误C.维修保养D.正常检修E.气温变化正确答案：B、C、D、E参考解析：2021教材P19本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：（1）设计错误引起的损失和费用；（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；（10）除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。(67.)依法必须进行勘察设计招标的项目，招标时应具备的条件有()。A.招标人已经依法成立B.已确定勘察设计单位初选名单C.勘察设计资金来源已经落实D.必需的勘察设计基础资料已收集完成E.已组织投标申请人踏勘现场正确答案：A、C、D参考解析：2021教材P28本题考查的是工程勘察设计招标应具备的条件。根据现行规定，依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备下列条件：（1）招标人已经依法成立；（2）按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或备案手续的，已经审批、核准或备案；（3）勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实；（4）所必需的勘察设计基础资料已经收集完成；（5）法律法规规定的其他条件。(68.)招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有()。A.招标工作范围B.计划工期C.对投标人的资质要求D.招标费用预算E.评标办法正确答案：A、B、C参考解析：2021教材P40本题考查的是工程施工招标程序。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。(69.)根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有()。A.招标人在投标截止日前对招标文件内容做出修改B.至投标截止时间共有2家单位投标C.开标时发现所有投标人报价均高于标底D.评标委员会成员中有投标人的近亲E.所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决正确答案：B、E参考解析：2021教材P45本题考查的是工程施工招标程序。有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。(70.)工程施工投标资格预审公告应包括的内容有()。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.资格预审方法D.申请人资格要求E.投标保证金要求正确答案：A、B、C、D参考解析：2021教材P50本题考查的是标准资格预审文件的组成。资格预审公告：包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。(71.)根据《标准施工招标文件》，采用经评审的最低投标价法评标时，初步评审的标准有()。A.资格评审标准B.形式评审标准C.施工组织设计评审标准D.付款条件评审标准E.项目管理机构评审标准正确答案：A、B、C、E参考解析：2021教材P54本题考查的是最低评标价法。根据《标准施工招标文件》的规定，最低评标价法，投标初步评审为形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审标准四个方面。(72.)根据《标准材料采购招标文件》，投标函中的分项报价表应包括的内容有()。A.规格B.单位C.性能D.数量E.总价正确答案：B、D、E参考解析：2021教材P64本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。分项报价表的内容包括：（1）分项名称；（2）单位；（3）数量；（4）单价（元）；（5）总价（元）；（6）合计报价。(73.)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于勘察合同变更情形的有()。A.勘察范围发生变化B.对工程同一部位进行再次勘查C.暂停勘察及恢复勘察D.发包人原因引起的勘察周期延误E.勘察成果未达到合同约定的深度要求正确答案：A、B参考解析：选项AB，参照施工合同中的合同变更；选项C属于合同履行，不是