2024版细化职责建筑劳务分包协议样例版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版细化职责建筑劳务分包协议样例版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方的主体资格及资质证明1.2发包方的主体资格及资质证明1.3工程项目的定义及范围第二条劳务分包内容2.1分包方应提供的劳务人员及技能要求2.2分包方应承担的工程量及工作内容2.3分包方应遵守的工程质量标准及要求第三条合同价格及支付方式3.1合同总价及构成3.2支付方式及支付时间3.3工程进度款的支付比例及时间节点第四条工程进度及工期要求4.1工程总体进度计划4.2各阶段工期节点4.3工期延误的违约责任第五条质量保障及验收5.1工程质量标准及要求5.2质量检查与验收程序5.3质量问题的处理及责任划分第六条安全生产及环保要求6.1分包方的安全生产责任6.2安全生产管理制度及措施6.3环保要求及违规处理第七条违约责任及赔偿7.1违反合同约定的责任及赔偿方式7.2不可抗力因素导致的违约处理7.3侵权行为导致的赔偿责任第八条争议解决方式8.1双方协商解决8.2提交仲裁机构仲裁8.3向人民法院提起诉讼第九条合同的变更、解除与终止9.1合同变更的条件及程序9.2合同解除的条件及后果9.3合同终止的条件及后续处理第十条保密条款10.1双方对合同内容及相关资料的保密义务10.2泄露秘密的违约责任第十一条法律适用及争议解决11.1合同适用的法律法规11.2争议解决的地域及机构第十二条合同的生效、履行及终止12.1合同的生效条件12.2合同的履行期限及地点12.3合同终止后的义务及责任第十三条其他约定13.1双方的其他特殊约定13.2对合同附件的理解与认可第十四条双方签字盖章14.1分包方代表签字14.2发包方代表签字14.3签字盖章页第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方的主体资格及资质证明分包方必须为中国境内合法注册并有效存在的企业，具有建筑工程相关资质，并提供相应的资质证明文件。1.2发包方的主体资格及资质证明发包方必须为中国境内合法注册并有效存在的企业，具有建筑工程相关资质，并提供相应的资质证明文件。1.3工程项目的定义及范围工程项目指的是发包方根据合同约定，将其拥有的某项建筑工程项目的部分或全部劳务分包给分包方进行施工的活动，具体范围包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术要求等。第二条劳务分包内容2.1分包方应提供的劳务人员及技能要求分包方应根据工程项目的需要，提供具备相应技能和经验的劳务人员，并保证其素质和能力符合工程项目的需求。2.2分包方应承担的工程量及工作内容分包方应按照发包方的要求，完成发包方指定的工程量和工作内容，包括但不限于施工、安装、维修、拆除等。2.3分包方应遵守的工程质量标准及要求分包方应严格按照发包方提供的技术要求和质量标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价及构成合同总价是指分包方完成工程项目所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等，具体构成详见合同附件。3.2支付方式及支付时间发包方应按照合同约定的付款比例和时间节点，向分包方支付合同价款。支付方式可以是现金、银行转账等，具体支付方式由双方协商确定。3.3工程进度款的支付比例及时间节点发包方应按照工程进度的实际情况，向分包方支付相应的工程进度款。具体支付比例和时间节点由双方在合同中约定。第四条工程进度及工期要求4.1工程总体进度计划分包方应按照发包方提供的工程总体进度计划进行施工，确保工程项目按照计划完成。4.2各阶段工期节点分包方应按照发包方指定的各阶段工期节点进行施工，确保工程项目在规定时间内完成。4.3工期延误的违约责任如分包方原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿发包方的损失等。第五条质量保障及验收5.1工程质量标准及要求分包方应严格按照发包方提供的工程质量标准及要求进行施工，保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。5.2质量检查与验收程序工程项目完成后，分包方应按照发包方的要求进行自检和报验。发包方将对工程项目进行验收，分包方应配合发包方的验收工作。5.3质量问题的处理及责任划分如工程项目存在质量问题，分包方应负责及时修复并承担相应的责任。如质量问题由发包方原因造成，发包方应承担相应的责任。第六条安全生产及环保要求6.1分包方的安全生产责任分包方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，加强施工现场的安全生产管理，并承担因分包方原因导致的安全生产责任。6.2安全生产管理制度及措施分包方应制定并落实施工现场的安全生产管理制度及措施，包括但不限于安全培训、安全防护、应急预案等。6.3环保要求及违规处理分包方应遵守国家和地方的环保法律法规，确保施工过程中的环境保护措施得到有效执行。如分包方违反环保要求，应承担相应的法律责任。第二部分：其他条款第七条违约责任及赔偿7.1违反合同约定的责任及赔偿方式如分包方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿发包方的损失等。7.2不可抗力因素导致的违约处理如因不可抗力因素导致分包方无法履行合同，分包方应及时通知发包方，并提供相关证明材料。双方应根据实际情况协商处理。7.3侵权行为导致的赔偿责任如分包方在施工过程中侵犯发包方或其他第三方的合法权益，分包方应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决方式8.1双方协商解决双方应积极沟通，友好协商解决合同履行过程中的争议。8.2提交仲裁机构仲裁如双方协商不成，任何一方均可第八条争议解决方式8.1双方协商解决双方应积极沟通，友好协商解决合同履行过程中的争议。8.2提交仲裁机构仲裁如双方协商不成，任何一方均可向合同签订地仲裁机构提交仲裁申请，按照仲裁机构的仲裁规则进行仲裁。8.3向人民法院提起诉讼如仲裁结果仍无法解决争议，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更、解除与终止9.1合同变更的条件及程序任何一方如需变更合同内容，应以书面形式通知对方，并经双方协商一致后签署书面变更协议。9.2合同解除的条件及后果除非合同约定或法律允许的原因外，任何一方不得单方面解除合同。如发生合同解除情况，应按照合同约定和法律规定处理后续事项。9.3合同终止的条件及后续处理合同在约定的期限届满或者双方协商一致的情况下终止。合同终止后，分包方应按照发包方的要求完成剩余工作，并办理相关手续。第十条保密条款10.1双方对合同内容及相关资料的保密义务双方应对合同内容及在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。10.2泄露秘密的违约责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条法律适用及争议解决11.1合同适用的法律法规本合同适用中华人民共和国法律，除非双方另有约定。11.2争议解决的地域及机构本合同争议解决的地点为合同签订地，争议解决机构为合同签订地人民法院或仲裁机构。第十二条合同的生效、履行及终止12.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的履行期限及地点双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，合同履行地点为工程项目所在地。12.3合同终止后的义务及责任合同终止后，分包方应按照发包方的要求完成剩余工作，并办理相关手续。双方应对保密信息继续履行保密义务。第十三条其他约定13.1双方的其他特殊约定双方如有其他特殊约定，应以书面形式附在本合同后，作为本合同的一部分。13.2对合同附件的理解与认可双方确认附件为本合同的组成部分，对附件的理解与认可视为对合同的理解与认可。第十四条双方签字盖章14.1分包方代表签字分包方授权代表签字并加盖公章，以证明分包方对合同内容的确认。14.2发包方代表签字发包方授权代表签字并加盖公章，以证明发包方对合同内容的确认。14.3签字盖章页合同的签字盖章页作为合同的组成部分，经双方代表签字盖章后生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包方资质证明文件附件二：发包方资质证明文件附件三：工程项目的施工图纸附件四：工程量清单附件五：技术要求及质量标准附件六：安全生产管理制度及措施附件七：环保要求及相关法律法规附件八：合同价款支付明细表附件九：工程进度计划附件十：违约金计算公式及赔偿计算标准附件一：分包方资质证明文件详细要求和说明：分包方应提供其合法注册和有效存在的企业资质证明文件，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证、建筑业企业资质证书等。附件二：发包方资质证明文件详细要求和说明：发包方应提供其合法注册和有效存在的企业资质证明文件，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证、房地产开发企业资质证书等。附件三：工程项目的施工图纸详细要求和说明：施工图纸是工程项目的详细设计文件，包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等，用以指导施工过程。发包方应提供完整的施工图纸，分包方应按照施工图纸进行施工。附件四：工程量清单详细要求和说明：工程量清单是列出工程项目所需各项材料、工程量和价格的清单，包括人工费、材料费、设备费、管理费等。分包方应根据工程量清单进行施工，并按照清单约定的价格进行结算。附件五：技术要求及质量标准详细要求和说明：技术要求及质量标准是工程项目施工过程中应遵循的技术规范和质量要求，包括材料要求、施工工艺、验收标准等。分包方应严格按照技术要求及质量标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。附件六：安全生产管理制度及措施详细要求和说明：安全生产管理制度及措施是施工过程中应遵守的安全生产规范和措施，包括安全生产责任制、安全培训、安全防护、应急预案等。分包方应制定并落实施工现场的安全生产管理制度及措施，确保施工现场的安全生产。附件七：环保要求及相关法律法规详细要求和说明：环保要求及相关法律法规是施工过程中应遵守的环境保护规范和法律法规，包括环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法等。分包方应遵守国家和地方的环保法律法规，确保施工过程中的环境保护措施得到有效执行。附件八：合同价款支付明细表详细要求和说明：合同价款支付明细表是明确合同总价及支付方式、支付比例和时间节点的详细表格。发包方应按照合同约定向分包方支付合同价款。附件九：工程进度计划详细要求和说明：工程进度计划是工程项目从开始施工到竣工交付的整个进度安排，包括各阶段工期节点和工程进度款支付时间节点。分包方应按照工程进度计划进行施工，确保工程项目按照计划完成。附件十：违约金计算公式及赔偿计算标准详细要求和说明：违约金计算公式及赔偿计算标准是明确违约行为及违约责任的计算方法和标准的详细说明。如分包方违反合同约定，应按照附件十约定的计算公式和标准支付违约金或赔偿损失。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照合同约定完成工程量或工作内容。2.分包方未按照发包方要求的时间节点完成工程项目。3.分包方未按照技术要求及质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求。4.分包方未遵守安全生产管理制度及措施，导致安全事故发生。5.分包方未遵守环保要求，导致环境污染或违法。违约的