2024版劳务分包合同修改及增补合同一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版劳务分包合同修改及增补合同一本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同主体1.2劳务分包工程1.3合同文件第二条合同范围与工作内容2.1工作范围2.2分包工作内容2.3承包商提供的条件第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整3.3付款方式与进度第四条工期与进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误第五条质量管理5.1质量标准5.2质量控制5.3质量异议与处理第六条安全管理与事故处理6.1安全管理要求6.2安全事故处理第七条变更与解除合同7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任第九条争议解决9.1争议方式9.2仲裁9.3法院管辖第十条一般条款10.1不可抗力10.2保密条款10.3法律适用10.4合同的生效与终止第十一条合同的补充与修改11.1补充协议11.2修改条款第十二条附件12.1合同附件列表第十三条其他约定13.1双方的其他约定第十四条签署14.1合同签署日期14.2签署人信息第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体1.1.1本合同甲方为（甲方全称），乙方为（乙方全称），双方依据中华人民共和国相关法律法规，平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方劳务分包工程的相关事宜达成一致，签订本合同。1.1.2甲方是指合同甲方全称及其合法继承人和受让人。1.1.3乙方是指合同乙方全称及其合法继承人和受让人。1.2劳务分包工程1.2.1本合同所指的劳务分包工程是指乙方根据甲方的要求，按照本合同约定完成的具体工作内容。1.2.2工程地点为（工程地点），工程名称为（工程名称）。1.2.3乙方应按照甲方的要求，完成包括但不限于（具体工作内容列表）等工作。1.3合同文件1.3.1本合同文件包括合同及附件，附件包括（附件名称列表）。1.3.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二条合同范围与工作内容2.1工作范围2.1.1乙方的工作范围包括但不限于（工作范围列表）。2.1.2乙方应按照甲方的要求，完成工作范围内的所有工作，并保证工程的顺利进行。2.2分包工作内容2.2.1乙方应完成甲乙双方约定的分包工作内容，包括但不限于（分包工作内容列表）。2.2.2乙方应按照甲方的要求，保质、保量、按时完成分包工作内容。2.3承包商提供的条件2.3.1甲方应向乙方提供包括但不限于（甲方提供条件列表）等必要的施工条件。2.3.2甲方应确保乙方在施工过程中，能够正常使用甲方提供的施工条件。第三条合同价格与支付3.1合同价格3.1.1本合同总价款为人民币（大写）（金额），小写（金额）。3.1.2乙方完成本合同约定的工作内容后，甲方应当按照本合同约定的价格支付乙方。3.2价格调整3.2.1除本合同约定的价格外，乙方不得以任何理由要求增加合同价格。3.2.2如果因不可抗力等特殊情况导致工程发生额外费用，双方可协商调整合同价格。3.3付款方式与进度3.3.1本合同付款分为（付款阶段列表），每个付款阶段的付款比例为（付款比例）。3.3.2甲方应当按照本合同约定的付款比例，在乙方完成相应工作内容后支付合同价款。3.3.3乙方应当按照本合同约定的付款方式，收取合同价款。第四条工期与进度4.1工期要求4.1.1乙方应按照甲方的要求，保证工程在（合同约定的完工日期）前完工。4.1.2乙方应按照甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并报甲方备案。4.2进度计划4.2.1乙方应按照本合同约定的进度计划完成工程，并保证工程质量。4.2.2乙方应定期向甲方报告施工进度，并及时调整进度计划。4.3工期延误4.3.1乙方如因自身原因导致工程延期，应按照本合同约定承担违约责任。4.3.2甲方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的赔偿责任。第五条质量管理5.1质量标准5.1.1乙方应按照甲方的要求，保证工程质量符合（质量标准文件名称）。5.1.2乙方应严格按照（施工规范名称）进行施工，确保工程质量。5.2质量控制5.2.1乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制。5.2.2乙方应定期对工程质量进行自检、互检和专检，确保工程质量。5.3质量异议与处理5.3.1甲方如对工程质量有异议，应当在验收合格前提出，并提供详细异议书面材料。5.3.2乙方应在收到甲方异议书面材料后（时间）内，根据甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第八条违约责任8.1违约行为8.1.1乙方如未按照本合同约定完成工作，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。8.1.2甲方如未按照本合同约定支付合同价款，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。8.2违约责任8.2.1因乙方违约导致工程质量不符合约定，乙方应承担重新施工及赔偿甲方损失的费用。8.2.2因甲方违约导致工程进度延误，甲方应承担乙方由此产生的费用。第九条争议解决9.1争议方式9.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁9.2.1如双方同意仲裁解决争议，应提交至（仲裁机构名称）进行仲裁。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3法院管辖9.3.1本合同纠纷的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。9.3.2双方也可以在合同中约定其他有管辖权的法院。第十条一般条款10.1不可抗力10.1.1因不可抗力导致乙方不能履行或部分履行本合同，乙方应立即通知甲方，并在合理时间内提供相关证明文件。10.1.2因不可抗力导致甲方不能履行或部分履行本合同，甲方应立即通知乙方，并在合理时间内提供相关证明文件。10.2保密条款10.2.1双方在签订本合同及履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。10.2.2保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。10.3法律适用10.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.3.2本合同未涉及的法律问题，按中华人民共和国法律执行。10.4合同的生效与终止10.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.4.2本合同在乙方完成合同约定的工作内容，甲方支付完毕合同价款后终止。第十一条合同的补充与修改11.1补充协议11.1.1如本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.1.2补充协议应采用书面形式，并由双方签字盖章。11.2修改条款11.2.1本合同任何一方不得单方面修改或变更本合同的约定。11.2.2双方如需要修改或变更本合同，应签订书面修改协议，经双方签字盖章后生效。第十二条附件12.1合同附件列表12.1.1附件一：（附件名称）12.1.2附件二：（附件名称）12.1.3附件三：（附件名称）第十三条其他约定13.1双方的其他约定13.1.1（其他约定内容）13.1.2（其他约定内容）13.1.3（其他约定内容）第十四条签署14.1合同签署日期：（日期）14.2签署人信息14.2.1甲方签署人：（姓名）14.2.2乙方签署人：（姓名）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：施工规范附件四：质量标准附件五：付款进度表附件六：施工计划附件七：安全管理制度附件八：环境保护措施方案附件九：乙方劳务人员名单附件十：工程验收标准附件一的详细要求和说明：工程设计图纸是本合同的重要组成部分，包含了工程的所有设计细节和施工要求。乙方应根据图纸要求进行施工，确保工程质量。图纸的变更需经甲方同意，并签订变更协议。附件二的详细要求和说明：工程量清单列出了工程的所有分部分项工程和相应的工程量。乙方应根据清单进行施工，并按照清单约定的工程量进行计价。清单的变更需经甲方同意，并签订变更协议。附件三的详细要求和说明：施工规范是乙方进行施工的依据，乙方应严格按照规范要求进行施工，确保工程质量。规范中包含了施工过程中的各项技术要求和操作规程。附件四的详细要求和说明：质量标准是乙方进行施工的目标，乙方应保证工程质量符合标准要求。质量标准中详细列出了工程的质量要求，包括材料、构件、安装等方面的质量标准。附件五的详细要求和说明：付款进度表是本合同的付款依据，详细列出了付款的各个阶段和付款比例。乙方完成相应的工作内容后，甲方按照进度表进行付款。附件六的详细要求和说明：施工计划是乙方进行施工的时间安排，乙方应按照计划进行施工，确保工程按时完成。计划中包含了工程的开工时间、竣工时间以及各阶段的工作内容。附件七的详细要求和说明：安全管理制度是乙方进行施工的安全要求，乙方应建立健全安全管理制度，确保施工过程中的安全。管理制度中包含了安全操作规程、安全培训、安全事故处理等方面的要求。附件八的详细要求和说明：环境保护措施方案是乙方进行施工的环境保护要求，乙方应按照方案进行施工，确保施工过程中的环境保护。方案中包含了环境保护措施、环保设施、环保监测等方面的要求。附件九的详细要求和说明：乙方劳务人员名单是乙方提供劳务人员的信息清单，乙方应保证名单中人员的信息真实准确。名单中包含了人员的姓名、身份证号、岗位等信息。附件十的详细要求和说明：工程验收标准是工程验收的依据，乙方应按照标准进行施工，确保工程质量。标准中包含了工程各部位的质量要求、验收程序和验收方法。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成工作，或完成的工作不符合质量要求。2.甲方未按照约定支付合同价款。3.乙方未按照约定时间完成工程。4.甲方未提供乙方所需的施工条件。5.乙方未按照施工规范进行施工。6.乙方未保证工程质量符合质量标准。违约责任认定标准：1.乙方未按照约定完成工作，或完成的工作不符合质量要求，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。2.甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。3.乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。4.甲方未提供乙方所需的施工条件，甲方应承担由此产生的费用。5.乙方未按照施工规范进行施工，乙方应承担重新施工及赔偿甲方损失的费用。6.乙方未保证工程质量符合质量标准，乙方应承担重新施工及赔偿甲方损失的费用。示例说明：如果乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。例如，乙方约定在2024年6月30日前完成工程，但实际完成时间为2024年7月15日，甲方可以