二零二五年度石材干挂工程分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度石材干挂工程分包合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方地址1.1.3分包方法定代表人1.1.4分包方联系电话1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方地址1.2.3总包方法定代表人1.2.4总包方联系电话第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期第三条分包工程范围3.1分包工程具体内容3.2分包工程量3.3分包工程标准第四条合同价款及支付方式4.1合同总价4.2分包工程款支付方式4.3预付款比例4.4进度款支付节点4.5结算方式4.6付款条件第五条质量要求5.1质量标准5.2质量检查5.3质量责任第六条安全生产要求6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全事故处理第七条人员与设备7.1人员配备要求7.2设备要求7.3人员与设备调配第八条技术服务与资料提供8.1技术服务内容8.2技术资料提供8.3技术支持与配合第九条违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任9.3违约金计算与支付第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一条合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序第十二条合同变更12.1变更范围12.2变更程序12.3变更通知第十三条合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后的处理第十四条其他约定事项14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同份数14.4合同签署日期14.5合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：石材有限公司1.1.2分包方地址：省市区路号1.1.3分包方法定代表人：1.1.4分包方联系电话：138xxxx56781.2总包方信息1.2.1总包方名称：建筑工程有限公司1.2.2总包方地址：省市区路号1.2.3总包方法定代表人：1.2.4总包方联系电话：139xxxx5678第二条工程概况2.1工程名称：石材干挂工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：10000平方米2.4工程内容：石材干挂施工，包括石材采购、运输、安装等2.5工程工期：自合同签订之日起6个月第三条分包工程范围3.1分包工程具体内容：石材干挂施工，包括石材采购、运输、安装等3.2分包工程量：石材干挂总面积为10000平方米3.3分包工程标准：符合国家相关石材干挂施工规范及质量标准第四条合同价款及支付方式4.1合同总价：人民币100万元整4.2分包工程款支付方式：分阶段支付4.3预付款比例：合同总价的30%，合同签订后3个工作日内支付4.4进度款支付节点：每月支付一次，每次支付上一个月已完成工程量的70%4.5结算方式：按月结算，每年年底进行一次结算4.6付款条件：工程验收合格，且相关资料齐全第五条质量要求5.1质量标准：符合国家相关石材干挂施工规范及质量标准5.2质量检查：工程过程中进行定期检查，工程完成后进行竣工验收5.3质量责任：分包方对施工质量负责，如出现质量问题，由分包方承担相应责任第六条安全生产要求6.1安全生产责任：分包方负责施工过程中的安全生产，确保施工安全6.2安全生产措施：制定安全生产措施，加强施工现场安全管理，定期进行安全培训6.3安全事故处理：发生安全事故时，及时上报，按照相关法律法规进行处理第七条人员与设备7.1人员配备要求：根据工程需要，配备足够的技术人员和管理人员7.2设备要求：配备符合工程要求的石材干挂设备，确保设备完好7.3人员与设备调配：根据工程进度和需求，合理调配人员和设备第八条技术服务与资料提供8.1技术服务内容8.1.1分包方需提供石材干挂施工的技术咨询和指导8.1.2对总包方提供施工过程中的技术支持8.1.3协助总包方解决施工过程中遇到的技术难题8.2技术资料提供8.2.1提供石材干挂工程的施工图纸、技术规范、施工方案等8.2.2提供石材的质量证明文件、检测报告等8.2.3提供工程进度、质量、安全等相关资料8.3技术支持与配合8.3.1配合总包方进行工程的技术交流和讨论8.3.2参与工程的技术评审和验收8.3.3对工程中出现的技术问题提供解决方案第九条违约责任9.1分包方违约责任9.1.1未按约定时间完成工程，每延迟一天，支付总包方合同总价的0.5%作为违约金9.1.2工程质量不达标，由分包方承担返工或修复费用9.1.3违反安全生产规定，造成安全事故，分包方承担全部责任9.2总包方违约责任9.2.1未按约定支付工程款，每延迟一天，支付分包方合同总价的0.5%作为违约金9.2.2未按约定提供技术资料和配合施工，每延迟一天，支付分包方合同总价的0.5%作为违约金9.3违约金计算与支付9.3.1违约金应在违约行为发生之日起3个工作日内支付9.3.2违约金支付方式与工程款支付方式相同第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会10.3争议解决程序10.3.1争议发生后，一方应在30日内向对方提出书面争议解决请求10.3.2仲裁委员会受理后，应在3个月内作出仲裁裁决第十一条合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1双方签订合同并经双方法定代表人签字盖章11.1.2合同签订后，预付款支付完毕11.2合同解除条件11.2.1经双方协商一致11.2.2因不可抗力导致合同无法履行11.3合同解除程序11.3.1提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方11.3.2双方应妥善处理合同解除后的善后事宜第十二条合同变更12.1变更范围12.1.1工程范围、工程量、工期、质量标准等12.1.2合同价款、支付方式、付款条件等12.2变更程序12.2.1变更内容经双方协商一致12.2.2变更内容应以书面形式确认12.3变更通知12.3.1变更内容应在变更实施前3个工作日内通知对方第十三条合同终止13.1终止条件13.1.1合同期限届满13.1.2合同解除13.2终止程序13.2.1双方应妥善处理合同终止后的善后事宜13.3终止后的处理13.3.1双方应按照合同约定支付剩余工程款13.3.2双方应妥善处理剩余工程和材料第十四条其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：工程量清单、施工图纸、技术规范等14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式发送至对方指定地址14.2.2送达视为通知到达14.3合同份数14.3.1本合同一式两份，双方各执一份14.4合同签署日期14.4.1本合同自双方法定代表人签字盖章之日起生效14.5合同生效日期14.5.1本合同自2024年1月1日起生效第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或认可，介入合同履行中的独立主体。1.2第三方可以是但不限于中介方、监理方、评估方、审计方等。第二条第三方责任限额2.1第三方介入后，其责任限额由甲乙双方与第三方协商确定，并在合同中明确。2.2第三方责任限额包括但不限于第三方提供的服务质量、服务范围、服务期限等。2.3第三方责任限额应合理设定，确保第三方在履行职责时不会超出其能力范围。第三条第三方责权利3.1第三方责任3.1.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责。3.1.2第三方对因其自身原因造成的服务瑕疵、错误或遗漏承担相应责任。3.2第三方权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。3.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。3.3第三方义务3.3.1第三方应保守合同履行过程中的商业秘密和敏感信息。3.3.2第三方应按照合同约定的时间、地点和方法履行职责。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系由第三方与甲方另行签订的协议约定。4.1.2甲方与第三方之间的争议，由双方按照协议约定解决。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系由第三方与乙方另行签订的协议约定。4.2.2乙方与第三方之间的争议，由双方按照协议约定解决。4.3第三方与甲乙双方的关系4.3.1第三方作为甲乙双方的共同参与者，其职责是协助甲乙双方履行合同。4.3.2第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的权利，不得损害甲乙双方的合法权益。第五条第三方介入程序5.1第三方介入前，甲乙双方应共同决定是否邀请第三方介入。5.2甲乙双方应与第三方协商确定介入的具体事宜，包括服务内容、服务期限、费用等。第六条第三方介入的终止6.1.1第三方无法履行合同约定的职责。6.1.2第三方违反合同约定，造成甲乙双方合法权益受损。6.2第三方介入终止后，甲乙双方应妥善处理合同终止后的善后事宜。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和第三方提供的服务内容承担。7.2第三方介入的费用应在合同中明确约定支付方式、支付时间等。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方在介入过程中，应遵守保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密和敏感信息。8.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年为止。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决。9.2协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。第十条第三方介入的合同变更10.1第三方介入期间，如需变更合同，甲乙双方应与第三方协商一致。10.2变更后的合同应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单要求：详细列出石材干挂工程的各项工程量，包括石材种类、数量、面积等。说明：作为合同附件，用于计算工程款和结算。2.施工图纸要求：提供石材干挂工程的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：作为合同附件，用于指导施工和验收。3.技术规范要求：列出石材干挂工程的技术规范，包括质量标准、安全要求等。说明：作为合同附件，用于确保施工质量。4.施工方案要求：详细说明石材干挂工程的施工方案，包括施工工艺、施工顺序等。说明：作为合同附件，用于指导施工过程。5.石材质量证明文件要求：提供石材的质量证明文件，包括出厂检验报告、合格证书等。说明：作为合同附件，用于证明石材质量。6.检测报告要求：提供石材干挂工程完成后，由第三方检测机构出具的检测报告。说明：作为合同附件，用于证明工程质量。7.工程进度报告要求：定期提供工程进度报告，包括施工进度、已完成工程量等。说明：作为合同附件，用于监督工程进度。8.工程验收报告要求：工程完成后，由甲乙双方和第三方共同签署的验收报告。说明：作为合同附件，用于证明工程已按约定完成。9.安全生产措施要求：提供安全生产措施，包括安全培训、安全检查等。说明：作为合同附件，用于确保施工安全。10.人员配备表要求：列出石材干挂工程所需的人员配备情况。说明：作为合同附件，用于确认施工人员。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按约定时间完成工程责任认定标准：每延迟一天，支付总包方合同总价的0.5%作为违约金示例：若合同工期为6个月，分包方延迟完成工程1个月，则需支付合同总价的1.5%作为违约金。2.违约行为：分包方施工质量不达标责任认定标准：分包方承担返工或修复费用示例：若施工过程中发现石材干挂质量不达标，分包方需负责修复，并承担相应费用。3.违约行为：总包方未按约定支付工程款责任认定标准：每延迟一天，支付分包方合同总价的0.5%作为违约金示例：若总包方延迟支付工程款1个月，则需支付合同总价的1.5%作为违约金。4.违约行为：第三方未能履行合同约定职责责任认定标准：第三方根据合同约定承担相应责任示例：若第三方未能按照约定提供技术服务，导致工程延误，则需承担相应责任。5.违约行为：甲乙双方未按约定提供资料和配合施工责任认定标准：根据合同约定承担相应责任示例：若甲乙双方未能及时提供施工图纸和材料，导致工程延误，则需承担相应责任。全文完。二零二四年度石材干挂工程分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.工程内容3.1工程范围3.2工程质量要求3.3工程施工标准4.工程报价4.1工程总价4.2分项工程报价4.3工程量清单5.付款方式5.1付款比例5.2付款节点5.3付款方式6.材料供应6.1材料采购方式6.2材料质量要求6.3材料供应责任7.施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工进度计划7.3施工现场管理8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收责任9.保修责任9.1保修范围9.2保修期限9.3保修费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释权第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同甲方（1）名称：房地产开发有限公司（2）住所：省市区路号（3）法定代表人：（4）联系电话：138xxxx56781.2合同乙方（1）名称：石材加工有限公司（2）住所：省市区路号（3）法定代表人：（4）联系电话：139xxxx8765第二条工程概况2.1工程名称市区住宅项目石材干挂工程2.2工程地点省市区路号2.3工程规模总面积约为50000平方米2.4工程期限自合同签订之日起至2024年12月31日止第三条工程内容3.1工程范围包括石材干挂施工、石材采购、石材运输及安装等。3.2工程质量要求（1）石材干挂施工质量符合国家相关质量标准；（2）石材质量符合合同约定标准；（3）施工现场安全文明施工。3.3工程施工标准（1）石材干挂施工采用国家相关规范和标准；（2）石材加工、运输及安装符合行业规定；（3）施工现场实行标准化、规范化管理。第四条工程报价4.1工程总价人民币伍佰万元整（￥500万元）4.2分项工程报价（1）石材干挂施工：人民币叁佰万元整（￥300万元）（2）石材采购：人民币壹佰万元整（￥100万元）（3）石材运输及安装：人民币玖拾万元整（￥90万元）4.3工程量清单详见附件一《石材干挂工程量清单》第五条付款方式5.1付款比例（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时，支付合同总价款的20%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的20%。5.2付款节点（1）合同签订后5个工作日内；（2）工程进度达到50%时；（3）工程进度达到80%时；（4）工程竣工验收合格后。5.3付款方式采用银行转账方式支付。第六条材料供应6.1材料采购方式甲方负责石材采购，乙方负责石材运输及安装。6.2材料质量要求（1）石材应符合国家标准；（2）石材外观、尺寸、色泽、硬度等质量指标应符合合同约定。6.3材料供应责任（1）甲方负责石材的采购、检验及验收；（2）乙方负责石材的运输及安装。第七条施工组织与管理7.1施工组织设计乙方应根据工程特点和施工要求，编制施工组织设计，经甲方审核批准后实施。7.2施工进度计划乙方应编制施工进度计划，并按计划进行施工，确保工程按期完工。7.3施工现场管理（1）乙方应严格按照国家有关施工现场管理规定进行施工；（2）乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场安全、文明施工；（3）乙方应负责施工现场的清洁、卫生、环保等工作。第八条工程验收8.1验收标准（1）石材干挂工程应符合国家相关质量标准；（2）石材质量应符合合同约定标准；（3）施工现场应符合安全文明施工要求。8.2验收程序（1）工程完成后，乙方应通知甲方进行验收；（2）甲方应在接到通知后5个工作日内组织验收；（3）验收过程中，如发现质量问题，双方应协商解决；（4）验收合格后，甲方应在验收合格证明上签字确认。8.3验收责任（1）乙方负责组织施工，确保工程质量；（2）甲方负责组织验收，对工程质量进行监督。第九条保修责任9.1保修范围（1）石材干挂工程主体结构；（2）石材干挂工程外观；（3）石材干挂工程功能。9.2保修期限（1）石材干挂工程主体结构保修期限为5年；（2）石材干挂工程外观保修期限为2年；（3）石材干挂工程功能保修期限为1年。9.3保修费用保修期内，因乙方施工质量问题导致的维修费用由乙方承担。第十条违约责任10.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方提供的材料不符合合同约定；（3）甲方未按合同约定支付款项；（4）双方其他违约行为。10.2违约责任（1）违约方应承担相应的违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；（2）违约方应按合同约定支付违约金；（3）违约行为严重时，守约方有权解除合同。10.3违约处理（1）违约方应在接到违约通知后3个工作日内采取补救措施；（2）双方协商解决违约问题的，应在协商一致后签订书面协议；（3）协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第十一条争议解决11.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议；（2）协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序（1）双方应自争议发生之日起30日内协商解决；（2）协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同解除12.1解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方违约，经对方催告后仍不履行；（3）双方协商一致解除合同。12.2解除程序（1）提出解除合同的一方应提前30日通知对方；（2）解除合同后，双方应按合同约定处理剩余工程及款项。12.3解除后的责任（1）解除合同后，双方应承担各自的责任；（2）解除合同不影响已完成的工程及款项的结算。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件（1）工程竣工验收合格；（2）合同约定的款项全部支付完毕；（3）合同约定的其他终止条件。13.3合同终止程序（1）合同终止后，双方应按合同约定处理剩余工程及款项；（2）合同终止后，双方应相互出具合同终止证明。第十四条其他约定事项14.1不可抗力（1）因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任；（2）不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。14.2合同附件本合同附件一：《石材干挂工程量清单》。14.3合同解释权本合同解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同执行过程中，因特定原因需介入合同履行的独立主体，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、保险机构、法律顾问等。1.2第三方介入的目的是为了保障合同各方的合法权益，确保工程质量和进度，以及维护合同履行的公正和透明。第二条第三方介入的职责与权利2.1第三方在合同中的职责：（1）对工程进度、质量、安全等进行监督；（2）对合同履行的相关事项进行评估、审计；（3）对合同纠纷进行调解或仲裁；（4）根据合同约定，对工程款项进行支付监管。2.2第三方在合同中的权利：（1）要求合同各方提供相关资料和报告；（2）对合同履行情况进行调查和核实；（3）对违反合同的行为提出警告或建议；（4）依法维护自身合法权益。第三条第三方介入的条件与程序3.1第三方介入的条件：（1）合同双方协商一致；（2）合同约定或法律规定需要第三方介入；（3）第三方具备相应的资质和能力。3.2第三方介入的程序：（1）合同双方书面通知第三方介入；（2）第三方在接到通知后5个工作日内确认介入；（3）合同双方与第三方签订合作协议，明确各自的权利和义务。第四条第三方责任限额4.1第三方在合同中的责任限额：（1）第三方因自身原因造成合同履行的损失，按合同约定承担相应的责任；（2）第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成合同履行的损失，按合同约定承担赔偿责任；（3）第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因造成合同履行的损失，免除责任。4.2第三方责任限额的具体约定：（1）第三方责任限额不超过合同总价的10%；（2）第三方责任限额的赔偿方式为支付赔偿金；（3）第三方责任限额的赔偿期限为自合同终止之日起两年。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：（1）第三方接受甲方的委托，对合同履行进行监督和评估；（2）第三方对甲方承担相应的责任。5.2第三方与乙方的关系：（1）第三方接受乙方的委托，对工程进度、质量、安全等进行监督；（2）第三方对乙方承担相应的责任。5.3第三方与合同双方的关系：（1）第三方对合同双方均承担相应的责任；（2）第三方在履行职责过程中，应公平、公正、客观地处理合同纠纷。第六条第三方介入后的合同履行6.1合同双方应积极配合第三方介入，提供必要的资料和协助；6.2合同双方在第三方介入期间，应继续履行合同约定的义务；6.3合同双方在第三方介入期间，如需变更合同内容，应经合同双方和第三方协商一致。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件：（1）合同履行完毕；（2）合同解除或终止；（3）第三方不再具备介入资格。7.2第三方介入的终止程序：（1）合同双方书面通知第三方终止介入；（2）第三方在接到通知后5个工作日内确认终止；（3）合同双方与第三方签订终止协议，明确各自的权利和义务。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入期间的争议解决方式：（1）合同双方协商解决；（2）第三方调解；（3）仲裁或诉讼。8.2第三方介入争议解决的具体程序：（1）合同双方在争议发生后30日内协商解决；（2）协商不成的，可依法向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《石材干