2024路灯安装及配套设施建设合同范本6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024路灯安装及配套设施建设合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.合同标的及范围3.1路灯安装工程3.2配套设施建设3.3工程量清单及报价4.项目工期及进度安排4.1项目总工期4.2各阶段工期安排4.3进度节点及验收标准5.质量要求及验收标准5.1路灯质量要求5.2配套设施质量要求5.3验收程序及标准6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2付款进度6.3付款方式7.合同履行及违约责任7.1合同履行7.2违约责任7.3约定事项8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同生效及终止条件9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.合同附件10.1工程量清单10.2投资估算书10.3其他相关文件11.不可抗力及风险承担11.1不可抗力事件11.2风险承担11.3保险条款12.合同签署及生效日期12.1合同签署12.2合同生效日期12.3合同备案13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序14.合同其他约定事项14.1合同补充条款14.2其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址（1）甲方地址：[甲方详细地址]（2）乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系人及联系方式（1）甲方联系人：[甲方联系人姓名]联系方式：[甲方联系电话]（2）乙方联系人：[乙方联系人姓名]联系方式：[乙方联系电话]第二条项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体位置]2.3项目规模[项目规模描述，如长度、面积等]2.4项目建设内容（1）路灯安装工程（2）配套设施建设（3）其他相关建设内容第三条合同标的及范围3.1路灯安装工程（1）路灯类型及数量（2）安装位置及范围（3）路灯技术参数及要求3.2配套设施建设（1）配套设施类型及数量（2）建设位置及范围（3）配套设施技术参数及要求3.3工程量清单及报价[附工程量清单及报价明细]第四条项目工期及进度安排4.1项目总工期[项目总工期，如个月]4.2各阶段工期安排[各阶段工期安排及节点时间]4.3进度节点及验收标准[各阶段进度节点及验收标准]第五条质量要求及验收标准5.1路灯质量要求[路灯质量标准，如国家或行业标准]5.2配套设施质量要求[配套设施质量标准，如国家或行业标准]5.3验收程序及标准[验收程序及具体标准]第六条合同价款及支付方式6.1合同价款[合同总价款及支付方式]6.2付款进度[各阶段付款进度安排]6.3付款方式[付款方式，如银行转账、支票等]第七条合同履行及违约责任7.1合同履行（1）甲方责任（2）乙方责任7.2违约责任（1）甲方违约责任（2）乙方违约责任（3）违约金计算方式及支付7.3约定事项[合同履行过程中双方约定的事项]第八条争议解决方式8.1争议解决途径（1）协商解决（2）调解解决（3）仲裁解决（4）诉讼解决8.2争议解决程序（1）协商解决程序（2）调解解决程序（3）仲裁解决程序（4）诉讼解决程序8.3争议解决机构（1）协商解决机构（2）调解解决机构（3）仲裁解决机构（4）诉讼解决机构第九条合同生效及终止条件9.1合同生效条件[合同生效的具体条件]9.2合同终止条件（1）合同履行完毕（2）合同解除（3）其他终止条件9.3合同解除条件[合同解除的具体条件]第十条合同附件10.1工程量清单[附工程量清单及详细内容]10.2投资估算书[附投资估算书及详细内容]10.3其他相关文件[附其他相关文件及详细内容]第十一项不可抗力及风险承担11.1不可抗力事件[不可抗力事件的定义及范围]11.2风险承担（1）甲方风险承担（2）乙方风险承担11.3保险条款[保险类型、保险金额、保险期限等]第十二条合同签署及生效日期12.1合同签署[合同签署的具体日期及地点]12.2合同生效日期[合同生效的具体日期]12.3合同备案[合同备案的具体要求及机构]第十三条合同解除及终止13.1合同解除条件[合同解除的具体条件]13.2合同终止条件[合同终止的具体条件]13.3合同解除及终止程序[合同解除及终止的具体程序]第十四条合同其他约定事项14.1合同补充条款[合同补充的具体条款及内容]14.2其他约定事项[其他双方约定的事项]第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指非甲乙双方的第三方机构、个人或其他实体，包括但不限于监理方、审计方、检测方、评估方、咨询方、担保方等。1.2第三方角色第三方在合同中的角色根据具体需求而定，可能包括但不限于监督、评估、咨询、担保、调解等。第二条第三方介入程序2.1介入申请（1）甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入时，任何一方均可向对方提出书面申请。（2）申请应详细说明第三方介入的原因、目的、所需提供的协助等。2.2介入审批（1）对方收到介入申请后，应在[]日内给予答复。（2）若同意介入，双方应在[]日内签订《第三方介入协议》。第三条第三方责任与权利3.1第三方责任（1）第三方应按照《第三方介入协议》的规定履行其职责。（2）第三方对因自身原因导致的损失或违约行为承担相应的法律责任。（3）第三方对甲乙双方的商业秘密负有保密义务。3.2第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。（2）第三方有权根据《第三方介入协议》的规定，提出合理的工作计划和进度安排。（3）第三方有权对甲乙双方的行为进行监督、评估、咨询等。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义本合同项下，第三方责任限额指第三方因履行《第三方介入协议》而产生的赔偿责任，甲乙双方约定的最高赔偿金额。4.2责任限额设定（1）甲乙双方在签订《第三方介入协议》时，应明确约定第三方责任限额。（2）责任限额应合理设定，以保障甲乙双方的合法权益。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分（1）甲方负责项目的整体规划、资金筹措、合同签订、项目管理等。（2）乙方负责项目的具体施工、材料采购、工程进度管理等。（3）第三方负责按照《第三方介入协议》的规定，对甲方和乙方的工作进行监督、评估、咨询等。5.2权利义务划分（1）甲方对第三方的工作成果享有审查权、认可权。（2）乙方对第三方的工作成果负有配合、支持、协助等义务。（3）第三方对甲乙双方的工作成果负有监督、评估、咨询等责任。第六条第三方介入协议的签订与生效6.1协议签订甲乙双方应在协商一致的基础上，签订《第三方介入协议》。6.2协议生效《第三方介入协议》自双方签字盖章之日起生效。第七条第三方介入协议的变更与解除7.1协议变更甲乙双方认为有必要变更《第三方介入协议》内容时，应协商一致，签订《第三方介入协议》的补充协议。7.2协议解除（1）如《第三方介入协议》中约定了解除条件，任何一方均可根据约定解除协议。（2）如甲乙双方协商一致，可解除《第三方介入协议》。第八条第三方介入协议的终止8.1协议终止（1）如《第三方介入协议》中约定了终止条件，任何一方均可根据约定终止协议。（2）如甲乙双方协商一致，可终止《第三方介入协议》。8.2终止后的责任承担第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单及报价明细详细要求：包含所有工程项目的具体数量、单价、总价，以及相应的税率、总价计算方式等。说明：本附件为合同的重要组成部分，用于确定合同价款及支付方式。2.投资估算书详细要求：包括项目总投资估算、分项投资估算、资金筹措方案等。说明：本附件用于项目投资决策，确保项目资金合理使用。3.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的原因、目的、职责、权利、责任限额等。说明：本附件为第三方介入的基础文件，确保第三方介入的合法性和有效性。4.项目进度计划表详细要求：包括各阶段工期安排、进度节点、验收标准等。说明：本附件用于监督项目进度，确保项目按时完成。5.质量验收报告详细要求：包括验收时间、验收内容、验收结果、验收人员等。说明：本附件用于证明项目质量符合合同要求。6.付款进度表详细要求：包括各阶段付款时间、付款金额、付款方式等。说明：本附件用于明确合同价款支付方式，确保资金按时到位。7.合同变更协议详细要求：包括变更原因、变更内容、变更时间等。说明：本附件用于记录合同变更情况，确保合同内容的准确性和有效性。8.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：本附件用于明确争议解决途径，确保争议得到及时、公正的解决。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定支付款项责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的[%]计算。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成工程责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金按工程总价的[%]计算。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按《第三方介入协议》履行职责责任认定：第三方应向甲乙双方支付违约金，违约金按《第三方介入协议》约定的责任限额计算。4.违约行为示例示例一：甲方在合同约定的时间内未支付工程款，构成违约。示例三：第三方未按《第三方介入协议》规定的时间完成评估工作，构成违约。全文完。2024路灯安装及配套设施建设合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期2.5项目资金来源3.项目内容3.1路灯安装工程3.1.1路灯类型3.1.2路灯数量3.1.3路灯安装位置3.1.4路灯安装标准3.2配套设施建设3.2.1配套设施类型3.2.2配套设施数量3.2.3配套设施建设位置3.2.4配套设施建设标准4.合同价款4.1合同总价4.2计价方式4.3付款方式4.4付款节点4.5逾期付款违约金5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2验收标准5.3验收流程5.4验收时间5.5验收不合格的处理6.工程质量保证6.1质量保证期限6.2质量保证责任6.3质量问题处理流程6.4质量责任追究7.保险7.1保险种类7.2保险期限7.3保险金额7.4保险责任8.合同履行8.1合同生效条件8.2合同履行方式8.3合同变更8.4合同解除8.5合同终止9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约赔偿9.4违约责任追究10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用11.合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署人13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市路灯安装有限公司乙方：市城市管理局1.2合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx8765第二条项目概况2.1项目名称市街道路灯安装及配套设施建设项目2.2项目地点市街道2.3项目规模共安装路灯200盏，建设配套设施包括道路绿化带、照明设备、监控系统等。2.4项目周期合同签订后60天内完成全部安装及配套设施建设工作。2.5项目资金来源甲方自筹资金。第三条项目内容3.1路灯安装工程3.1.1路灯类型采用LED节能路灯，单灯功率不大于80W。3.1.2路灯数量共计200盏。3.1.3路灯安装位置市街道沿线。3.1.4路灯安装标准按照《城市道路照明设计规范》GB500342013执行。3.2配套设施建设3.2.1配套设施类型道路绿化带、照明设备、监控系统。3.2.2配套设施数量道路绿化带长度1000米，照明设备200套，监控系统1套。3.2.3配套设施建设位置市街道沿线。3.2.4配套设施建设标准参照国家及地方相关标准执行。第四条合同价款4.1合同总价人民币壹佰万元整（￥1000000.00）。4.2计价方式按工程量清单计价。4.3付款方式甲方按工程进度支付，分三次支付：合同签订后支付30%，工程完工验收合格后支付50%，保修期满后支付20%。4.4付款节点第一次付款：合同签订后10个工作日内；第二次付款：工程完工验收合格后15个工作日内；第三次付款：保修期满后10个工作日内。4.5逾期付款违约金逾期付款每日按合同总价的1%支付违约金。第五条工程进度及验收5.1工程进度安排合同签订后10个工作日内完成前期准备工作；合同签订后30个工作日内完成路灯安装；合同签订后40个工作日内完成配套设施建设。5.2验收标准按照《城市道路照明工程施工及验收规范》GB504142007执行。5.3验收流程甲方组织相关人员对工程进行验收，乙方配合并提供相关资料。5.4验收时间工程完工后10个工作日内。5.5验收不合格的处理验收不合格，乙方应在接到通知后10个工作日内整改，直至合格。第六条工程质量保证6.1质量保证期限自工程验收合格之日起，质量保证期为2年。6.2质量保证责任乙方负责在质量保证期内对工程进行维护、保养，确保工程质量。6.3质量问题处理流程发现质量问题，乙方应在接到通知后24小时内进行处理。6.4质量责任追究因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。第七条合同履行7.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2合同履行方式双方应按照合同约定，全面、正确地履行各自的权利和义务。7.3合同变更任何一方要求变更合同内容，应书面提出变更请求，经双方协商一致后，签订书面变更协议。7.4合同解除7.4.1合同一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。7.4.2发生不可抗力，导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。7.4.3经双方协商一致，可以解除合同。7.4.4合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行部分。7.5合同终止合同履行完毕或合同解除后，合同终止。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定时间完成工程；8.1.2乙方提供的工程或材料不符合合同约定标准；8.1.3乙方未按照合同约定进行工程维护；8.1.4甲方未按合同约定支付款项；8.1.5其他违反合同约定的行为。8.2违约责任承担方式8.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.2.2因违约造成的损失，违约方应全额赔偿。8.2.3违约金按合同总价的1%每日计算。8.3违约赔偿违约方应按照合同约定或法律规定向守约方支付违约赔偿。8.4违约责任追究违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于行政处罚、刑事责任等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决。9.2争议解决机构协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序9.3.1提起诉讼前，双方应书面通知对方；9.3.2双方应在接到通知后15个工作日内提交答辩状；9.3.3诉讼期间，双方应继续履行合同义务。9.4争议解决费用诉讼费用由败诉方承担。第十条合同附件10.1合同附件清单10.1.1工程量清单10.1.2设计图纸10.1.3技术规范10.1.4其他相关文件10.2合同附件内容合同附件应作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十一条合同签署11.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同签署地点合同签署地点为市。11.3合同签署人甲方代表：乙方代表：第十二条合同生效12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后，自合同签署之日起生效。12.2合同生效日期合同生效日期为合同签署日期。第十三条其他约定事项13.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。13.2本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。13.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第十三条合同第三方介入13.1第三方概念本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供相关服务或协助的任何自然人、法人或其他组织。13.2第三方介入范围1.提供工程监理服务；2.提供设计、咨询或技术支持服务；3.提供设备或材料供应；4.提供资金或融资服务；5.提供其他与本合同履行相关的服务。13.3第三方选择与授权13.3.1第三方的选择由甲乙双方共同决定，并签订相应的合作协议。13.3.2第三方在介入合同履行前，应获得甲乙双方的书面授权。13.4第三方责任13.4.1第三方应按照合作协议的约定，承担相应的责任。13.4.2第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，由第三方承担全部责任。第十四条第三方责任限额14.1第三方责任限额的确定14.1.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务的性质、规模及可能产生的风险进行合理确定。14.1.2第三方责任限额应在合作协议中明确约定。14.2第三方责任限额的执行14.2.1第三方在介入合同履行过程中，如因自身原因造成损失，应在责任限额范围内承担赔偿责任。14.2.2超出责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况协商解决。第十五条甲乙双方责任划分15.1甲乙双方在第三方介入时的责任划分15.1.1甲乙双方应各自履行合同约定的义务，第三方介入不改变甲乙双方的责任。15.1.2甲乙双方应共同监督第三方履行职责，确保合同履行质量。15.2第三方与其他各方的责任划分15.2.1第三方与甲乙双方之间的责任划分，以合作协议的约定为准。15.2.2第三方与甲乙双方以外的其他方的责任划分，由第三方自行承担。第十六条第三方介入的变更与解除16.1第三方介入的变更16.1.1甲乙双方如需变更第三方介入的内容，应书面通知第三方，并签订变更协议。16.1.2变更协议应明确变更后的责任、权利和义务。16.2第三方介入的解除16.2.1如第三方在介入合同履行过程中违反合同约定，甲乙双方有权解除第三方介入。第十七条第三方介入的争议解决17.1第三方介入的争议解决方式17.1.1第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决。17.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。17.2第三方介入的争议解决程序17.2.1提起诉讼前，双方应书面通知对方；17.2.2双方应在接到通知后15个工作日内提交答辩状；17.2.3诉讼期间，双方应继续履行合同义务。第十八条本合同修正的效力本合同关于第三方介入的修正条款，自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括工程名称、规格型号、数量、单价、总价等。附件说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程的实际工作量及合同价款。2.设计图纸详细要求：包括道路路灯安装图、配套设施布局图等。附件说明：设计图纸是指导工程实施的重要依据，应清晰、准确。3.技术规范详细要求：包括国家、行业和地方的相关技术标准。附件说明：技术规范是确保工程质量的重要依据，应严格执行。4.配套设施设备清单详细要求：包括设备名称、型号、数量、产地、单价、总价等。5.付款进度计划详细要求：包括付款节点、付款金额、付款方式等。附件说明：付款进度计划是确保工程顺利进行的重要保障。6.验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果等。附件说明：验收报告是工程验收合格的重要凭证。7.保修证书详细要求：包括保修期限、保修内容、保修方式等。附件说明：保修证书是确保工程后期维护的重要依据。8.第三方合作协议详细要求：包括第三方服务内容、服务期限、责任划分等。附件说明：第三方合作协议是明确第三方责任的重要文件。9.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等。附件说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按合同约定时间完成工程责任认定标准：按合同总价的1%每日支付违约金，直至完成工程。示例说明：若乙方逾期完成工程10天，则应支付违约金10000元。乙方提供的工程或材料不符合合同约定标准责任认定标准：乙方应无偿返工或更换合格工程或材料，并承担由此产生的费用。示例说明：若乙方提供的路灯不符合合同约定标准，则乙方需无偿更换合格路灯。甲方未按合同约定支付款项责任认定标准：按逾期付款金额的1%每日支付违约金，直至支付款项。示例说明：若甲方逾期支付款项10天，则应支付违约金10000元。第三方未按合作协议履行职责责任认定标准：第三方应按合作协议承担相应的责任，甲方和乙方有权要求第三方赔偿损失。示例说明：若第三方提供的设备存在质量问题，第三方需赔偿由此造成的损失。其他违约行为责任认定标准：根据违约行为的具体情况，甲乙双方协商确定责任。示例说明：若双方未在约定时间内达成一致，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。全文完。2024路灯安装及配套设施建设合同范本2本合同目录一览1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立的法律依据1.2合同适用范围及地域2.合同双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目资金来源4.项目内容与要求4.1路灯安装要求4.2配套设施建设要求4.3质量标准4.4工期要求5.项目设计5.1设计单位5.2设计文件提交及审查5.3设计变更及费用6.材料设备采购6.1材料设备清单6.2材料设备采购方式6.3材料设备质量要求6.4材料设备供应商资质要求7.施工组织与管理7.1施工单位7.2施工组织设计7.3施工现场管理7.4安全生产管理8.质量保证措施8.1质量检验标准8.2质量保证体系8.3质量问题处理9.进度保证措施9.1进度计划9.2进度监控9.3进度调整10.验收与交付10.1验收标准10.2验收程序10.3交付条件11.费用及支付方式11.1费用构成11.2支付方式11.3支付时间12.保险12.1保险种类12.2保险责任12.3保险费用13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.争议解决与合同终止14.1争议解决方式14.2合同终止条件14.3合同解除程序第一部分：合同如下：1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立的法律依据：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国城市道路照明设施管理规定》等相关法律法规。1.2合同适用范围及地域：本合同适用于甲方在合同约定地域内进行的路灯安装及配套设施建设。2.合同双方基本信息2.1甲方基本信息：甲方全称：__________，住所地：__________，法定代表人：__________，联系电话：__________。2.2乙方基本信息：乙方全称：__________，住所地：__________，法定代表人：__________，联系电话：__________。3.项目概况3.1项目名称：__________路灯安装及配套设施建设项目。3.2项目地点：__________。3.3项目规模：包括路灯安装______盏，配套设施______项。3.4项目资金来源：甲方自筹资金。4.项目内容与要求4.1路灯安装要求：路灯选用节能型、环保型产品，符合国家标准，安装高度、间距、光源类型等应符合设计要求。4.2配套设施建设要求：包括但不限于配电箱、电缆、照明控制系统等配套设施的安装和调试。4.3质量标准：按照《城市道路照明工程设计规范》（GB500342013）执行。4.4工期要求：自合同签订之日起______个月内完成全部工程。5.项目设计5.1设计单位：乙方自行负责设计工作。5.2设计文件提交及审查：乙方应在合同签订后______日内完成设计文件，并提交甲方审查。5.3设计变更及费用：如因设计变更导致工程量增加或减少，双方协商确定变更内容，并调整合同价格。6.材料设备采购6.1材料设备清单：详见附件一《材料设备清单》。6.2材料设备采购方式：乙方负责采购，并保证材料设备符合合同要求。6.3材料设备质量要求：材料设备必须符合国家相关标准，具有合格证明文件。6.4材料设备供应商资质要求：供应商应具备相应的生产许可证、营业执照、税务登记证等资质证明。7.施工组织与管理7.1施工单位：乙方自行组织施工。7.2施工组织设计：乙方应在合同签订后______日内提交施工组织设计。7.3施工现场管理：乙方应建立健全施工现场管理制度，确保工程质量和安全。7.4安全生产管理：乙方应严格执行国家和地方的安全生产法律法规，确保施工现场安全生产。8.质量保证措施8.1质量检验标准：按照国家标准、行业标准及甲方要求进行质量检验。8.2质量保证体系：乙方应建立完善的质量保证体系，确保工程质量符合合同约定。8.3质量问题处理：发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，并承担相应责任。9.进度保证措施9.1进度计划：乙方应根据合同工期编制详细的进度计划，并报甲方备案。9.2进度监控：甲方有权对工程进度进行监督，乙方应定期向甲方汇报工程进度。9.3进度调整：如因不可抗力或其他原因导致工期延误，双方应协商调整进度计划。10.验收与交付10.1验收标准：按照国家标准、行业标准及甲方要求进行验收。10.2验收程序：验收前，乙方应通知甲方验收人员到场，并准备好验收资料。10.3交付条件：工程经甲方验收合格后，乙方应在______日内完成工程交付。11.费用及支付方式11.1费用构成：包括但不限于材料费、人工费、施工费、设计费、监理费等。11.2支付方式：采用分期支付方式，具体支付节点及比例由双方协商确定。11.3支付时间：按照合同约定的时间和节点支付，逾期未支付按每日千分之五支付滞纳金。12.保险12.1保险种类：乙方应投保建筑工程一切险、第三者责任险等险种。12.2保险责任：保险责任范围应包括工程本身、施工人员及第三方责任。12.3保险费用：保险费用由乙方承担，并按合同约定支付。13.违约责任13.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合要求、擅自变更设计等。13.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。14.争议解决与合同终止14.1争议解决方式：发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。14.2合同终止条件：包括但不限于合同期满、甲方解除合同、乙方违约等。14.3合同解除程序：任何一方解除合同，应提前______日书面通知对方，并说明理由。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的界定与职责15.1第三方的概念：第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同执行过程中的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理公司、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.2第三方职责：第三方应根据甲乙双方的要求，提供专业服务，包括但不限于工程监理、质量检测、风险评估、咨询服务等。16.第三方介入的程序16.1介入申请：甲乙双方需就第三方介入事项达成一致，并由甲方或乙方提出书面申请。16.2第三方选定：甲乙双方共同选定合适的第三方，并签订相应的服务协议。16.3第三方职责说明：在服务协议中明确第三方的具体职责、工作范围、服务期限等。17.第三方与其他各方的责任划分17.1第三方与甲方的责任划分：第三方对甲方承担的服务质量、工作进度等责任，由甲方与服务协议约定。17.2第三方与乙方的责任划分：第三方对乙方承担的服务质量、工作进度等责任，由乙方与服务协议约定。17.3第三方与合同其他方的责任划分：第三方对合同其他方的责任，由甲乙双方在服务协议中明确约定。18.第三方的责任限额18.1责任限额的设定：第三方的责任限额应根据服务协议中的约定确定，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。18.2责任限额的调整：如需调整责任限额，甲乙双方应书面同意，并修改服务协议。18.3超出责任限额的处理：第三方责任超出限额部分，由甲乙双方根据合同约定或协商解决。19.第三方介入的合同变更19.1变更程序：第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意，并签订补充协议。19.2变更内容的确定：补充协议中应明确第三方介入的具体内容、变更原因、变更后的合同条款等。20.第三方介入的监督与控制20.1甲乙双方的监督权：甲乙双方有权对第三方的服务进行监督，确保其履行服务协议。20.2第三方的报告义务：第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况，并提供必要的工作记录和报告。20.3监督与控制措施：甲乙双方可采取适当措施，如现场检查、资料审查等，以确保第三方履行职责。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，由甲乙双方协商解决。21.2协商不成时的处理：协商不成的，可提交合同签订地人民法院诉讼解决，或选择其他争议解决方式。22.第三方介入的合同终止22.1终止条件：第三方介入的合同可根据服务协议约定的条件终止。22.2终止程序：合同终止需经甲乙双方书面同意，并由第三方提供服务协议约定的终止手续。22.3终止后的责任处理：合同终止后，第三方应根据服务协议约定，处理剩余工作及责任归属。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《材料设备清单》详细要求：清单应包括所有材料设备的名称、规格、数量、产地、供应商、价格等信息。附件说明：本清单为合同附件，用于明确项目所需材料设备的具体情况。2.附件二：《施工组织设计》详细要求：设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等内容。附件说明：本设计为合同附件，用于指导乙方进行施工组织与管理。3.附件三：《设计文件》详细要求：文件应包括设计图纸、说明书、计算书等，符合国家标准和甲方要求。附件说明：本文件为合同附件，用于明确项目的设计要求。4.附件四：《质量检验报告》详细要求：报告应包括检验时间、检验项目、检验结果、检验结论等信息。附件说明：本报告为合同附件，用于证明工程质量的符合性。5.附件五：《验收报告》详细要求：报告应包括验收时间、验收人员、验收项目、验收结论等信息。附件说明：本报告为合同附件，用于证明工程验收的合格性。6.附件六：《变更记录》详细要求：记录应包括变更原因、变更内容、变更时间、变更批准等信息。附件说明：本记录为合同附件，用于跟踪和记录合同执行过程中的变更情况。7.附件七：《第三方服务协议》详细要求：协议应包括第三方服务内容、服务期限、费用、责任等。附件说明：本协议为合同附件，用于明确第三方介入的具体事宜。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：乙方应承担每日千分之五的违约金，直至工程完成。示例说明：若乙方未按合同约定的时间完成工程，超出工期______天，则应支付甲方______元违约金。2.违约行为：乙方提供的材料设备不符合合同要求。责任认定标准：乙方应承担更换不合格材料设备的费用，并赔偿由此造成的损失。示例说明：若乙方提供的电缆不符合合同要求，甲方有权要求乙方更换，并赔偿由此造成的损失______元。3.违约行为：甲方未按合同约定支付费用。责任认定标准：甲方应承担逾期支付费用的滞纳金，按每日千分之五计算。示例说明：若甲方未按合同约定支付款项，逾期______天，则应支付乙方______元滞纳金。4.违约行为：第三方未按服务协议履行职责。责任认定标准：第三方应承担因其服务问题导致的损失，并赔偿甲乙双方损失。示例说明：若第三方在工程监理过程中出现重大失误，导致工程延期，则应赔偿甲乙双方损失______元。5.违约行为：任何一方违反合同约定，导致合同无法履行。责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，则应承担相应的违约责任。全文完。2024路灯安装及配套设施建设合同范本3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方信息1.2乙方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目范围及标准3.1安装范围3.2配套设施范围3.3标准要求4.项目工期及进度安排4.1总工期4.2分阶段工期4.3进度计划5.投资估算及资金来源5.1投资估算5.2资金来源6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2付款方式6.3付款时间节点7.设计与施工7.1设计要求7.2施工要求7.3设计变更7.4施工变更8.质量要求与验收标准8.1质量标准8.2验收标准8.3验收程序9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任9.2文明施工要求9.3事故处理10.保修与维护10.1保修范围10.2保修期限10.3维护责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除与终止12.1解除条件12.2解除程序12.3合同终止13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他约定14.1法律适用14.2合同生效14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方信息甲方名称：市路灯管理办公室甲方地址：市区路号甲方联系人：甲方联系电话：011.2乙方信息乙方名称：路灯安装有限公司乙方地址：市区路号乙方联系人：乙方联系电话：022.项目概况2.1项目名称市区域路灯及配套设施建设工程2.2项目地点市区2.3项目规模共计安装路灯2000盏，配套设施包括电缆、配电箱等。2.4项目内容包括路灯的安装、调试、验收以及配套设施的建设。3.项目范围及标准3.1安装范围包括市区的所有道路、广场、公园等公共区域的路灯及配套设施。3.2配套设施范围包括电缆、配电箱、变压器等。3.3标准要求路灯应符合GB/T234572009《城市道路照明设计规范》的要求，配套设施应符合GB/T500572010《建筑电气设计规范》的要求。4.项目工期及进度安排4.1总工期合同签订后60日内完成全部工程。4.2分阶段工期阶段一：合同签订后15日内完成设计图纸的审核及修改。阶段二：合同签订后30日内完成路灯及配套设施的安装。阶段三：合同签订后15日内完成调试及验收。5.投资估算及资金来源5.1投资估算总投资为人民币200万元。5.2资金来源甲方自筹资金。6.合同价款及支付方式6.1合同价款合同总价为人民币200万元。6.2付款方式分阶段支付：设计图纸审核及修改完成后支付合同价款的30%，路灯及配套设施安装完成后支付合同价款的60%，调试及验收合格后支付合同价款的10%，剩余的合同价款作为保修金。7.设计与施工7.1设计要求乙方应按照甲方要求，在合同签订后15日内完成设计图纸的审核及修改，确保设计质量符合相关标准。7.2施工要求乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工质量符合合同约定。7.3设计变更如因甲方要求或其他不可抗力因素导致设计变更，双方应协商一致，并由乙方负责修改设计图纸，并承担相应的费用。7.4施工变更如因施工过程中出现的设计变更或其他不可抗力因素导致施工方案变更，双方应协商一致，并由乙方负责调整施工方案，并承担相应的费用。8.质量要求与验收标准8.1质量标准路灯及配套设施应选用符合国家标准和行业标准的合格产品，确保工程质量达到优良等级。8.2验收标准1.路灯安装位置准确，高度符合设计要求；2.路灯安装牢固，无松动现象；3.配套设施安装到位，接线正确，绝缘良好；4.路灯及配套设施运行正常，无故障；5.验收资料齐全，包括施工图纸、材料清单、验收报告等。8.3验收程序验收程序分为自检、互检、专检三个阶段：1.自检：施工方在工程完成后进行自检，确保工程质量符合要求；2.互检：施工方与监理方进行互检，确认工程质量；3.专检：监理方组织专家对工程进行专项验收，验收合格后出具验收报告。9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定安全生产措施，确保施工期间安全生产无事故。9.2文明施工要求乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工现场整洁，不得随意堆放材料，不得影响周边居民正常生活。9.3事故处理如发生安全事故，乙方应及时上报，并按照国家相关法律法规进行处理。10.保修与维护10.1保修范围乙方对路灯及配套设施提供一年质保期，质保期内因质量问题导致的损坏由乙方负责免费维修或更换。10.2保修期限质保期为自工程竣工验收合格之日起计算。10.3维护责任保修期满后，乙方应按照合同约定提供必要的维护服务，维护费用由甲方承担。11.违约责任11.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程；2.乙方提供的工程质量不符合合同要求；3.乙方未按照合同约定进行维护；4.乙方违反安全生产规定造成事故。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.合同解除与终止12.1解除条件1.合同双方协商一致；2.因不可抗力导致合同无法履行；3.一方严重违约。12.2解除程序合同解除应提前通知对方，并按照法定程序办理。12.3合同终止合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。13.争议解决13.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。13.2争议解决机构争议解决机构可根据双方约定选择，如无约定，可选择市仲裁委员会。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.3合同附件1.设计图纸；2.材料清单；3.验收报告；4.保修单。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中，因特定需求或特殊情况，由甲乙双方共同邀请或指定的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方不包括合同双方及其员工、代理人、合作伙伴。1.3第三方介入的范围包括但不限于设计、监理、咨询、检测、评估、仲裁等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。2.2第三方介入应符合国家相关法律法规和行业规范。2.3第三方介入的费用由甲乙双方协商确定。3.第三方责任与权利3.1第三方在介入过程中应遵守国家法律法规和行业规范，履行合同约定的职责。1.获取与介入事项相关的必要信息；2.对介入事项进行独立判断；3.依法向甲乙双方提出合理建议。1.对介入事项的判断和结论负责；2.对介入过程中产生的任何损失承担相应的赔偿责任；3.遵守合同约定，不得泄露甲乙双方的商业秘密。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，如未约定，则责任限额为第三方介入费用的一倍。4.2超过责任限额的部分，由甲乙双方按照各自责任承担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：1.第三方对甲方提供的服务或产品负责，甲方对第三方的工作成果负责；2.第三方与甲方之间的争议，由双方自行协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2第三方与乙方的划分：1.第三方对乙方提供的服务或产品负责，乙方对第三方的工作成果负责；2.第三方与乙方之间的争议，由双方自行协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.3第三方与甲乙双方的划分：1.第三方在介入过程中产生的任何损失，由第三方自行承担；2.第三方介入事项对甲乙双方造成的影响，由甲乙双方共同承担；3.第三方介入事项产生的争议，由甲乙双方共同协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.第三方介入的终止1.第三方无法履行合同约定的职责；2.第三方违反合同约定，造成甲乙双方的损失；3.第三方介入事项已达到预期目标。6.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理剩余事宜。7.第三方介入的记录与报告7.1第三方介入过程中，应做好记录，包括工作日志、会议记录、报告等。7.3甲乙双方应对第三方的记录与报告进行审核，如有异议，应及时提出。8.第三方介入的费用结算8.1第三方介入的费用结算按合同约定执行。8.2第三方介入完成后，甲乙双方应按照合同约定支付第三方费用。8.3第三方介入的费用结算应包括第三方的工作成果、产生的损失、产生的效益等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：设计图纸应包含项目所有路灯及配套设施的安装位置、尺寸、规格、技术参数等，应符合国家相关标准和规范。说明：设计图纸是施工的重要依据，需确保其准确性和完整性。2.材料清单详细要求：材料清单应详细列出项目所需的所有材料名称、规格、数量、产地、价格等信息。说明：材料清单是合同履行的重要依据，确保材料的质量和数量。3.验收报告详细要求：验收报告应详细记录验收过程、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告是工程质量的重要证明，确保工程质量的合格性。4.保修单详细要求：保修单应明确保修范围、保修期限、保修方式等。说明：保修单是乙方对工程质量负责的重要凭证，保障甲方在保修期内的权益。5.施工日志详细要求：施工日志应记录施工过程中的重要事件、施工进度、质量问题及处理措施等。说明：施工日志是施工过程的重要记录，便于双方跟踪工程进度和问题。6.质量检验报告详细要求：质量检验报告应记录材料、设备的质量检验结果，包括检验标准、检验方法、检验结果等。说明：质量检验报告是确保工程质量的依据，确保材料、设备的合格性。7.安全生产记录详细要求：安全生产记录应记录施工过程中的安全生产情况，包括安全措施、事故处理等。说明：安全生产记录是确保施工安全的重要依据，保障施工人员的安全。8.付款凭证详细要求：付款凭证应包括付款日期、付款金额、付款方式、收款人等信息。说明：付款凭证是合同履行的重要依据，确保付款的准确性和及时性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方提供的工程质量不符合合同要求；（3）乙方未按照合同约定进行维护；（4）乙方违反安全生产规定造成事故；（5）第三方介入过程中，第三方未履行合同约定的职责；（6）第三方违反合同约定，造成甲乙双方的损失。2.责任认定标准：（1）乙方未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金；（2）乙方提供的工程质量不符合合同要求，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；（3）乙方未按照合同约定进行维护，乙方应承担维护费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；（4）乙方违反安全生产规定造成事故，乙方应承担相应的法律责任；（5）第三方介入过程中，第三方未履行合同约定的职责，第三方应承担相应的违约责任；（6）第三方违反合同约定，造成甲乙双方的损失，第三方应承担相应的赔偿责任。3.违约示例说明：（2）乙方在施工过程中，发现部分路灯安装不符合设计要求，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；（3）乙方未按照合同约定进行维护，导致路灯损坏，乙方应承担维修费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；（4）乙方在施工过程中，因安全生产措施不到位，造成人员受伤，乙方应承担相应的法律责任；（5）第三方在介入过程中，未按照合同约定履行职责，甲方有权要求第三方承担违约责任；（6）第三方在介入过程中，泄露甲乙双方的商业秘密，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024路灯安装及配套设施建设合同范本4本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方1.5合同目的2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目工期3.质量要求3.1产品质量标准3.2工程质量标准3.3质量检测与验收4.工程进度4.1工程进度计划4.2进度调整与控制4.3工程延误责任5.工程费用5.1工程费用构成5.2工程费用结算5.3工程费用支付6.付款方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保证金7.保修与维护7.1保修期限7.2保修范围7.3维护责任8.保险与安全8.1保险种类与责任8.2安全生产责任8.3应急预案9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.合同解除与终止10.1解除条件10.2终止条件10.3解除与终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与解除12.1生效条件12.2解除条件12.3生效与解除程序13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定14.1其他条款14.2特殊约定第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024路灯安装及配套设施建设合同”。1.2合同编号本合同编号为：2024LDZB。1.3合同签订日期本合同签订日期为：2024年X月X日。1.4合同双方甲方：市路灯管理所乙方：路灯安装有限公司1.5合同目的本合同目的为明确双方在路灯安装及配套设施建设过程中的权利、义务及责任，确保项目顺利进行，达到预期效果。2.项目概况2.1项目名称本项目名称为“市区域路灯安装及配套设施建设”。2.2项目地点本项目地点位于市区域。2.3项目规模本项目涉及条道路，共计盏路灯安装及配套设施建设。2.4项目内容本项目内容包括路灯杆、灯具、电缆、变压器、控制箱等配套设施的安装及调试。2.5项目工期本项目工期为自合同签订之日起个月内完成。3.质量要求3.1产品质量标准本合同中所涉及的路灯、电缆、变压器等产品质量应符合国家标准及行业标准。3.2工程质量标准本项目工程质量应符合国家优质工程标准。3.3质量检测与验收乙方在工程完工后，应组织相关人员进行质量检测，并提交检测报告。甲方在收到检测报告后，应组织人员进行验收。4.工程进度4.1工程进度计划乙方应根据合同约定，编制详细的工程进度计划，报甲方审核批准后执行。4.2进度调整与控制如遇特殊情况导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并协商调整进度计划。4.3工程延误责任因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金。5.工程费用5.1工程费用构成本合同工程费用包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。5.2工程费用结算乙方在工程完工后，应向甲方提交工程结算报告，甲方应在收到报告后日内进行审核。5.3工程费用支付甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例由双方协商确定。6.付款方式6.1预付款甲方在合同签订后X日内支付乙方合同总价的%作为预付款。6.2进度款甲方根据工程进度支付乙方合同总价的%，每完成%进度支付一次。6.3结算款甲方在收到乙方提交的工程结算报告后日内支付结算款。6.4保证金乙方在合同签订后X日内向甲方支付合同总价的%作为保证金，工程完工后无违约行为，甲方无息退还保证金。7.保修与维护7.1保修期限本合同项目自竣工验收合格之日起，乙方提供年的免费保修服务。7.2保修范围保修范围包括路灯、电缆、变压器等设施的故障维修、更换等。7.3维护责任乙方应负责项目的日常维护，确保设施正常运行。8.保险与安全8.1保险种类与责任乙方应投保建筑工程一切险、第三者责任险等险种，并确保保险金额不低于合同总价。甲方应投保意外伤害险，保障施工人员的人身安全。8.2安全生产责任乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工现场安全生产。甲方对施工现场的安全生产负有监督责任，发现安全隐患应及时通知乙方整改。8.3应急预案乙方应制定应急预案，包括火灾、触电、中毒等事故的应对措施，并定期组织演练。9.违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定完成工程进度，造成甲方损失的；乙方提供的材料、设备不符合质量标准，造成甲方损失的；乙方违反安全生产规定，造成人员伤亡或财产损失的；乙方擅自变更工程内容，增加工程费用未得到甲方同意的。9.2违约责任乙方发生违约情形，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。9.3违约处理甲方有权要求乙方立即整改，并承担由此产生的费用；情节严重的，甲方有权解除合同。10.合同解除与终止10.1解除条件乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同；不可抗力导致合同无法继续履行；合同约定的其他解除条件。10.2终止条件合同约定的工程目标完成；双方协商一致解除合同；合同约定的其他终止条件。10.3解除与终止程序解除或终止合同后，双方应办理相关手续，并按照约定处理剩余款项。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议；协商不成，提交仲裁委员会仲裁；协商不成，依法向人民法院起诉。11.2争议解决机构仲裁委员会或人民法院。11.3争议解决程序争议发生后，双方应在X日内提交争议解决机构；争议解决机构应在X日内组织听证；争议解决机构应在X日内作出裁决或判决。12.合同生效与解除12.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2解除条件合同约定的解除条件；双方协商一致解除合同。12.3生效与解除程序合同生效后，双方应严格遵守合同约定；解除合同前，双方应就相关事宜进行协商。13.合同附件13.1附件清单附件1：工程进度计划附件2：工程费用清单附件3：保险单附件4：安全生产责任书附件5：争议解决协议13.2附件内容附件内容应与本合同内容一致，作为合同的有效组成部分。14.其他约定14.1其他条款本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2特殊约定如有特殊约定，应在合同中明确。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方邀请或授权，提供专业服务、技术支持或监管服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入目的2.1第三方介入旨在确保合同项下工作的顺利进行，提高工作效率，保证工程质量，降低风险。3.第三方选择与授权3.1第三方的选择应由甲乙双方共同决定，并书面授权其参与合同履行。3.2第三方授权书应明确第三方的权利、义务和责任。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型和合同约定确定。4.2第三方的责任限额应在授权书中明确，并在合同中予以确认。5.第三方权利与义务5.1.1获取与合同履行相关的必要信息；5.1.2要求甲方和乙方提供必要的支持与配合；5.1.3在其专业领域内提出建议和意见；5.1.4依法维护自身合法权益。5.2.1遵守国家法律法规和合同约定；5.2.2按照合同约定提供专业服务或技术支持；5.2.3对其提供的服务或支持承担相应的责任；5.2.4保守商业秘密和技术秘密。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系：6.1.1第三方作为甲方委托的专业服务提供者，其服务内容、质量、进度等均需满足甲方要求。6.1.2第三方对甲方负责，甲方对第三方的服务承担监督责任。6.2第三方与乙方的关系：6.2.1第三方作为乙方合作方，乙方应积极配合第三方工作，提供必要的信息和条件。6.2.2第三方对乙方的工作提出意见和建议，乙方应予以重视并采取措施改进。6.3第三方与合同履行的其他相关方的关系：6.3.1第三方应与其他相关方（如供应商、施工方等）保持良好沟通，协调各方关系。6.3.2第三方在履行合同过程中，如需与其他相关方进行协商或合作，应征得甲乙双方的同意。7.第三方介入的额外条款及说明7.1第三方介入的额外条款应在合同中单独列出，包括但不限于：7.1.1第三方介入的具体内容、范围和期限；7.1.2第三方介入的费用及支付方式；7.1.3第三方介入的成果验收标准；7.1.4第三方介入的违约责任。7.2第三方介入的额外说明：7.2.1第三方介入的费用应计入合同总价，并在合同中明确；7.2.2第三方介入的成果应满足合同要求，否则乙方有权要求第三方重新履行或承担相应责任；7.2.3第三方介入过程中产生的任何争议，应按照合同约定的争议解决方式处理。8.第三方介入的变更与终止8.1第三方介入的变更：8.1.1如需变更第三方介入的内容、范围或期限，甲乙双方应书面同意，并通知第三方；8.1.2变更后的第三方介入内容应在合同中予以更新。8.2第三方介入的终止：8.2.1如需终止第三方介入，甲乙双方应书面通知第三方，并办理相关手续；第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：工程进度计划要求：详细列出项目各个阶段的起止时间、工作内容、质量要求、验收标准等。说明：附件1作为合同附件，用于指导项目实施，确保工程按计划进行。2.附件2：工程费用清单要求：详细列出项目各项费用的构成、金额、支付时间、支付条件等。说明：附件2作为合同附件，用于明确工程费用，确保合同双方对费用有清晰的认识。3.附件3：保险单要求：提供有效的保险单，包括保险种类、保险金额、保险期限等。说明：附件3作为合同附件，用于证明乙方已按规定购买保险，降低风险。4.附件4：安全生产责任书要求：明确甲乙双方及第三方在安全生产方面的责任，包括但不限于安全措施、事故处理等。说明：附件4作为合同附件，用于加强安全生产意识，保障施工现场安全。5.附件5：争议解决协议要求：详细列出争议解决的方式、机构、程序等。说明：附件5作为合同附件，用于明确争议解决机制，保障双方权益。6.附件6：第三方授权书要求：明确第三方的权利、义务和责任，以及甲乙双方对第三方的授权范围。说明：附件6作为合同附件，用于规范第三方介入，确保合同履行。7.附件7：第三方介入的额外条款及说明要求：详细列出第三方介入的额外内容、范围、费用、验收标准等。说明：附件7作为合同附件，用于补充第三方介入的细节，确保合同完整性。8.附件8：变更及终止合同通知要求：详细列出变更或终止合同的通知内容、程序、责任等。说明：附件8作为合同附件，用于规范合同变更和终止，保障双方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定完成工程进度；1.2乙方提供的材料、设备不符合质量标准；1.3乙方违反安全生产规定，造成人员伤亡或财产损失；1.4乙方擅自变更工程内容，增加工程费用未得到甲方同意；1.5第三方未按授权书要求提供专业服务或技术支持；1.6第三方泄露商业秘密或技术秘密；1.7甲乙双方未按合同约定支付费用。2.违约责任认定标准：2.1乙方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；2.2第三方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；2.3甲乙双方违约，应根据违约情况承担相应责任。3.违约责任示例：3.1乙方未按合同约定完成工程进度，导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，每日按合同总价的%计算；3.2乙方提供的材料不符合质量标准，甲方有权要求乙方更换或退货，并赔偿因此造成的损失；3.3第三方泄露商业秘密，甲方有权要求第三方赔偿因此造成的损失。全文完。2024路灯安装及配套设施建设合同范本5本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同有效期2.项目内容2.1项目范围2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目费用3.1项目总价3.2费用构成3.3付款方式3.4付款时间4.技术标准与规范4.1设计标准4.2施工规范4.3质量要求5.设计与施工5.1设计单位5.2施工单位5.3设计进度5.4施工进度6.材料供应6.1材料供应商6.2材料质量6.3材料交货6.4材料验收7.项目验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间8.保修与维修8.1保修期限8.2保修责任8.3维修费用9.合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.其他约定14.1合同附件14.2合同附件说明14.3合同生效条件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景本合同双方为（甲方）市路灯管理处与（乙方）路灯安装有限公司，鉴于甲方需要改善城市照明条件，提升市民生活质量，乙方具备路灯安装及配套设施建设的相关资质和经验，双方经友好协商，达成一致，特订立本合同。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在路灯安装及配套设施建设过程中的权利、义务和责任，确保项目按期、按质、按量完成，实现双方共赢。1.3合同双方甲方：市路灯管理处乙方：路灯安装有限公司1.4合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格且乙方完成保修期内的维修工作之日止。2.项目内容2.1项目范围本项目包括路灯安装、照明配电设施建设、电缆敷设、灯具维护等。2.2项目地点市市区及各县城范围内。2.3项目规模项目总投资人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。2.4项目工期项目自合同生效之日起，预计工期为6个月。3.项目费用3.1项目总价本项目总价为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），包括但不限于设计费、材料费、施工费、人工费、运输费等。3.2费用构成a)设计费：人民币叁拾万元整（￥300,000.00）；b)材料费：人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）；c)施工费：人民币伍佰伍拾万元整（￥5,550,000.00）；d)人工费：人民币捌拾万元整（￥800,000.00）；e)运输费：人民币拾万元整（￥100,000.00）。3.3付款方式a)设计费：合同签订后5个工作日内支付；b)材料费：材料采购完成后支付；c)施工费：每完成20%的工程量支付；d)人工费：每月支付；e)运输费：运输完成后支付。3.4付款时间甲方应在每个付款节点前5个工作日内向乙方支付相应款项。4.技术标准与规范4.1设计标准本项目设计应符合国家相关设计标准、规范，并满足甲方要求。4.2施工规范乙方施工过程中应遵循国家相关施工规范和操作规程。4.3质量要求本项目应达到国家二级城市道路照明质量标准。5.设计与施工5.1设计单位乙方负责本项目的设计工作，并承担设计责任。5.2施工单位乙方负责本项目的施工工作，并承担施工责任。5.3设计进度乙方应在合同签订后30个工作日内完成设计工作。5.4施工进度乙方应在设计完成后30个工作日内开始施工，确保按期完成项目。6.材料供应6.1材料供应商乙方应选用具备相应资质的材料供应商，并确保材料质量。6.2材料质量