二零二五版绿色建筑水电预埋与新能源利用施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版绿色建筑水电预埋与新能源利用施工合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目概况描述3.施工内容3.1绿色建筑水电预埋工程3.1.1水电预埋方案3.1.2水电预埋材料要求3.1.3水电预埋施工工艺3.2新能源利用工程3.2.1新能源类型3.2.2新能源设备选型3.2.3新能源系统设计4.工程进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段工期要求4.3工程进度调整5.工程质量标准5.1水电预埋工程质量标准5.2新能源利用工程质量标准6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收报告7.工程变更与索赔7.1工程变更程序7.2索赔程序8.工程造价8.1工程造价构成8.2工程造价调整8.3付款方式9.合同履行与违约责任9.1合同履行9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件一：绿色建筑水电预埋工程图纸13.2附件二：新能源利用工程图纸13.3附件三：合同签订双方盖章14.合同生效与备案14.1合同生效条件14.2合同备案要求第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1承包方：建筑有限公司1.1.2发包方：房地产开发有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1承包方法定代表人：1.2.2发包方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.3.1承包方联系人：1.3.1.1联系电话：138xxxx56781.3.2发包方联系人：赵六1.3.2.1联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称2.1.1绿色生态住宅小区2.2项目地点2.2.1市区路号2.3项目规模2.3.1总建筑面积：100000平方米2.3.2绿地率：35%2.4项目概况描述2.4.1项目包括住宅、商业、办公等多种业态，采用绿色建筑设计和新能源利用技术。3.施工内容3.1绿色建筑水电预埋工程3.1.1水电预埋方案3.1.1.1按照国家绿色建筑标准及设计要求进行水电预埋。3.1.1.2采用节能、环保、安全的材料。3.1.2水电预埋材料要求3.1.2.1水管采用PVCU给水管，电管采用PVCU穿线管。3.1.2.2所有材料须符合国家标准，并由供应商提供质量保证书。3.1.3水电预埋施工工艺3.1.3.1按照水电预埋施工规范进行施工。3.1.3.2确保水电预埋位置准确、整齐、美观。3.2新能源利用工程3.2.1新能源类型3.2.1.1太阳能光伏发电系统3.2.1.2地源热泵系统3.2.2新能源设备选型3.2.2.1太阳能光伏发电系统选用品牌：品牌3.2.2.2地源热泵系统选用品牌：YY品牌3.2.3新能源系统设计3.2.3.1设计符合国家标准及项目要求。3.2.3.2系统设计文件须由专业机构审核。4.工程进度计划4.1施工阶段划分4.1.1预备阶段4.1.2施工阶段4.1.3竣工验收阶段4.2各阶段工期要求4.2.1预备阶段：2个月4.2.2施工阶段：8个月4.2.3竣工验收阶段：1个月4.3工程进度调整4.3.1因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决工期调整事宜。5.工程质量标准5.1水电预埋工程质量标准5.1.1符合国家绿色建筑标准及设计要求。5.1.2水电预埋位置准确、整齐、美观。5.2新能源利用工程质量标准5.2.1符合国家新能源利用标准及设计要求。5.2.2系统运行稳定，节能效果显著。6.工程验收6.1验收标准6.1.1符合国家绿色建筑标准及设计要求。6.1.2符合国家新能源利用标准及设计要求。6.2验收程序6.2.1发包方组织验收小组。6.2.2验收小组对工程质量进行现场检查。6.2.3验收小组提出验收意见。6.3验收报告6.3.1验收小组出具验收报告。6.3.2验收报告作为工程交付使用的依据。8.工程造价8.1工程造价构成8.1.1直接费用8.1.1.1材料费8.1.1.2人工费8.1.1.3施工机械使用费8.1.2间接费用8.1.2.1管理费8.1.2.2利润8.1.2.3险种费8.2工程造价调整8.2.1因市场价格波动或政策调整，可按合同约定进行调整。8.2.2调整方法：以合同签订时的市场价格为基准，按实际发生的变化进行计算。8.3付款方式8.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价款的20%作为预付款。8.3.2进度款：按工程进度分期支付，每完成一定比例的工程量后支付相应款项。8.3.3结算款：工程竣工验收合格后，支付合同总价款的70%。8.3.4保修金：保修期满后无质量问题的，支付剩余合同总价款的10%作为保修金。9.合同履行与违约责任9.1合同履行9.1.1承包方应按照合同约定的时间、质量、数量完成工程。9.1.2发包方应按合同约定支付工程款。9.2违约责任9.2.1承包方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿发包方损失。9.2.2发包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构：仲裁委员会。10.2.2仲裁规则：按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会仲裁规则执行。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1发包方未按合同约定支付工程款，承包方有权解除合同。11.1.2承包方未按合同约定完成工程，发包方有权解除合同。11.2合同解除程序11.2.1双方协商一致解除合同。11.2.2一方提出解除合同，另一方在接到通知后15日内未答复的，视为同意解除。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的工程完成。12.1.2双方协商一致终止合同。12.2合同终止程序12.2.1双方签署合同终止协议。12.2.2发包方支付剩余工程款和保修金。13.合同附件13.1附件一：绿色建筑水电预埋工程图纸13.1.1图纸名称：建筑水电预埋工程图纸13.1.2图纸编制单位：设计院13.2附件二：新能源利用工程图纸13.2.1图纸名称：新能源利用工程图纸13.2.2图纸编制单位：设计院13.3附件三：合同签订双方盖章13.3.1承包方盖章：建筑有限公司13.3.2发包方盖章：房地产开发有限公司14.合同生效与备案14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章。14.1.2合同签订后30日内报送相关部门备案。14.2合同备案要求14.2.1合同备案需提交合同原件及双方营业执照复印件。14.2.2合同备案应在合同签订后30日内完成。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指除合同双方（甲乙双方）以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或协助的独立实体或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、金融机构等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应由甲乙双方协商一致，并在合同中明确第三方的角色、职责和权限。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额应在其提供服务的合同范围内明确约定，包括但不限于赔偿金额、违约责任等。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入前，甲乙双方应签订与第三方相关的服务协议，明确服务内容、费用、责任等。15.5第三方介入费用15.5.1第三方介入费用由甲乙双方承担，具体费用按服务协议约定执行。16.第三方责任与权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照服务协议的约定，履行其职责，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。16.1.2第三方在执行职责过程中，若因不可抗力或甲乙双方原因导致的损失，不负赔偿责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据服务协议的要求，获取甲乙双方提供的相关信息、资料和资源。16.2.2第三方有权对甲乙双方履约情况进行监督和检查，并提出改进意见。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙双方的关系17.1.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系，各自承担相应的法律责任。17.1.2第三方在履行职责时，应尊重甲乙双方的合法权益。17.2第三方与施工方的责任划分17.2.1施工方应按照合同约定，完成施工任务，对施工质量承担责任。17.2.2第三方对施工过程中的技术指导、质量监督等事项负责。17.3第三方与监理方的责任划分17.3.1监理方负责对施工过程进行全过程监理，确保工程质量符合合同要求。17.3.2第三方在监理方监督下，履行其专业服务职责。18.第三方介入的变更与解除18.1变更18.1.1甲乙双方可根据实际情况，对第三方介入的合同进行变更。18.1.2变更内容应包括但不限于服务内容、费用、责任等。18.2解除18.2.1第三方介入合同解除条件：合同一方违约、合同目的不能实现、法律法规变更等。18.2.2合同解除程序：合同一方提出解除，另一方在接到通知后15日内未答复的，视为同意解除。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式19.1.1第三方介入合同争议，双方应协商解决。19.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2争议解决机构19.2.1争议解决机构：仲裁委员会。19.2.2仲裁规则：按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会仲裁规则执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：绿色建筑水电预埋工程图纸详细要求：包含水电预埋系统的布局图、材料清单、施工工艺说明等。说明：图纸应由具有相应资质的设计单位出具，并经甲乙双方确认。2.附件二：新能源利用工程图纸详细要求：包含新能源系统的设计图、设备清单、安装说明等。说明：图纸应由具有相应资质的设计单位出具，并经甲乙双方确认。3.附件三：合同签订双方盖章详细要求：合同双方需在合同文本上盖章，以示合同正式生效。说明：盖章应为有效印章，并由法定代表人或授权代表签署。4.附件四：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计应由承包方编制，并经发包方审核批准。5.附件五：材料设备清单详细要求：列明水电预埋和新能源利用工程所需的所有材料设备名称、规格、数量、供应商等信息。说明：清单应由承包方编制，并经发包方确认。6.附件六：施工日志详细要求：记录施工过程中的重要事项、进度、质量、安全等情况。说明：施工日志应由承包方每日填写，并保留备查。7.附件七：工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告应由甲乙双方共同签署，作为工程交付使用的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：每延误一天，承包方应向发包方支付合同总价款万分之五的违约金。示例说明：若合同约定工期为6个月，承包方实际完成工期为7个月，则应支付违约金。2.违约行为：承包方施工质量不符合合同约定。责任认定标准：由第三方检测机构出具检测报告，如不合格，承包方应承担修复费用，并赔偿发包方损失。示例说明：若检测报告显示水电预埋系统不合格，承包方需修复并赔偿因不合格导致的损失。3.违约行为：发包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：每逾期支付一天，发包方应向承包方支付合同总价款万分之五的违约金。示例说明：若合同约定支付工程款的时间为每月15日，发包方实际支付时间为每月20日，则应支付违约金。4.违约行为：第三方提供的服务不符合合同约定。责任认定标准：第三方应承担因服务不符合约定导致的损失，并赔偿甲乙双方损失。示例说明：若第三方提供的监理服务未能及时发现施工质量问题，导致工程损失，第三方需赔偿损失。5.违约行为：任何一方违反合同约定的其他条款。责任认定标准：根据违约行为的性质和影响，由违约方承担相应的法律责任。示例说明：若一方未履行保密义务，导致项目信息泄露，违约方需承担法律责任。全文完。二零二四版绿色建筑水电预埋与新能源利用施工合同1合同目录第一章合同双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表第二章合同标的与范围2.1绿色建筑项目概述2.2水电预埋工程内容2.3新能源利用工程内容2.4工程范围及施工区域第三章工程设计要求3.1设计依据与标准3.2设计图纸与技术规范3.3设计变更与调整3.4设计审核与验收第四章工程施工组织4.1施工组织设计4.2施工进度计划4.3施工现场管理4.4施工安全与文明施工4.5施工质量保证措施第五章水电预埋工程5.1预埋管道与线路5.2预埋材料与设备5.3预埋施工工艺5.4预埋工程验收5.5预埋工程保修第六章新能源利用工程6.1新能源类型与设备6.2新能源系统设计6.3新能源系统安装6.4新能源系统调试6.5新能源系统验收第七章工程进度与付款7.1工程进度计划7.2付款方式与进度7.3付款条件与时间7.4付款违约责任第八章工程质量与验收8.1工程质量标准8.2工程验收程序8.3工程验收标准8.4工程验收报告8.5工程质量保修第九章合同履行与变更9.1合同履行原则9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同终止与清算第十章违约责任与争议解决10.1违约责任承担10.2违约赔偿方式10.3争议解决方式10.4仲裁与诉讼第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序11.4合同解除与终止后的处理第十二章合同附件12.1设计图纸与技术规范12.2施工组织设计12.3付款计划12.4工程验收报告12.5争议解决相关文件第十三章合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序13.4合同解除后的处理第十四章合同签署与附件14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同附件清单14.4合同签署人签字盖章合同编号_________第一章合同双方信息1.1合同双方名称（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址（1）甲方地址：[甲方详细地址]（2）乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式（1）甲方联系方式：[甲方联系电话、传真、邮箱等]（2）乙方联系方式：[乙方联系电话、传真、邮箱等]1.4合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]（2）乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.5合同双方授权代表（1）甲方授权代表：[甲方授权代表姓名]（2）乙方授权代表：[乙方授权代表姓名]第二章合同标的与范围2.1绿色建筑项目概述[项目名称]、[项目地点]、[项目规模]等基本信息。2.2水电预埋工程内容[具体水电预埋工程内容描述，包括但不限于：电源线路、照明线路、插座、开关、配电箱等]2.3新能源利用工程内容[具体新能源利用工程内容描述，包括但不限于：太阳能光伏发电系统、风力发电系统、地热能利用系统等]2.4工程范围及施工区域[详细列出工程范围和施工区域，包括但不限于：建筑主体、附属设施、室外场地等]第三章工程设计要求3.1设计依据与标准[列出设计依据的国家标准、行业标准、地方标准等]3.2设计图纸与技术规范[详细列出设计图纸和技术规范要求，包括但不限于：电气设计图纸、水电预埋图纸、新能源利用系统设计图纸等]3.3设计变更与调整[规定设计变更的申请、审批程序和费用承担原则]3.4设计审核与验收[规定设计审核和验收的标准、程序和要求]第四章工程施工组织4.1施工组织设计[提供施工组织设计文件，包括但不限于：施工方案、施工进度计划、人员安排、物资供应计划等]4.2施工进度计划[详细列出施工进度计划，包括关键节点、工期要求等]4.3施工现场管理[规定施工现场管理的各项要求，包括但不限于：安全文明施工、环境保护、材料管理、施工质量等]4.4施工安全与文明施工[规定施工安全措施和文明施工要求，确保施工安全和文明施工]4.5施工质量保证措施[列出施工质量保证措施，包括但不限于：原材料检验、施工过程控制、质量验收等]第五章水电预埋工程5.1预埋管道与线路[规定预埋管道与线路的材料、规格、敷设方式等要求]5.2预埋材料与设备[列出预埋材料与设备的品牌、规格、性能等要求]5.3预埋施工工艺[规定预埋施工工艺流程、施工技术要求等]5.4预埋工程验收[列出预埋工程验收的标准、程序和要求]5.5预埋工程保修[规定预埋工程保修期限、保修范围和保修责任]第六章新能源利用工程6.1新能源类型与设备[列出新能源类型和设备的具体信息，包括品牌、规格、性能等]6.2新能源系统设计[提供新能源系统设计文件，包括但不限于：系统配置图、电气接线图等]6.3新能源系统安装[规定新能源系统安装的要求，包括但不限于：安装规范、施工技术等]6.4新能源系统调试[列出新能源系统调试的标准、程序和要求]6.5新能源系统验收[规定新能源系统验收的标准、程序和要求]第八章工程进度与付款7.1工程进度计划[详细列出工程进度计划，包括关键节点、工期要求等]7.2付款方式与进度[规定付款方式（如分期付款、按月付款等）和进度安排]7.3付款条件与时间[规定每个付款阶段的条件，如工程进度、质量验收等，以及具体的付款时间]7.4付款违约责任[规定付款违约的处罚措施，如延迟付款的滞纳金等]第九章工程质量与验收8.1工程质量标准[列出工程质量标准，参照国家标准、行业标准等]8.2工程验收程序[详细列出工程验收的程序，包括自检、互检、专检等]8.3工程验收标准[规定工程验收的具体标准，包括外观、功能、性能等]8.4工程验收报告[规定工程验收报告的内容和提交时间]8.5工程质量保修[规定工程质量保修期限、保修范围和保修责任]第十章合同履行与变更9.1合同履行原则[规定合同履行的基本原则，如诚实信用、全面履行等]9.2合同变更程序[规定合同变更的申请、审批程序和条件]9.3合同解除条件[列出合同解除的具体条件，如一方违约、不可抗力等]9.4合同终止与清算[规定合同终止后的清算程序和责任划分]第十一章违约责任与争议解决10.1违约责任承担[规定违约责任的承担方式，如赔偿损失、支付违约金等]10.2违约赔偿方式[详细列出违约赔偿的计算方法和支付方式]10.3争议解决方式[规定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁、诉讼等]10.4仲裁与诉讼[规定仲裁和诉讼的具体程序、地点和适用法律]第十二章合同解除与终止11.1合同解除条件[列出合同解除的具体条件，如一方违约、不可抗力等]11.2合同终止条件[规定合同终止的具体条件，如合同履行完毕、双方协商一致等]11.3合同解除与终止程序[规定合同解除和终止的具体程序]11.4合同解除与终止后的处理[规定合同解除和终止后的处理措施，如财产清算、责任划分等]第十三章合同附件12.1设计图纸与技术规范[列出合同附件中包含的设计图纸和技术规范清单]12.2施工组织设计[列出合同附件中包含的施工组织设计文件清单]12.3付款计划[列出合同附件中包含的付款计划清单]12.4工程验收报告[列出合同附件中包含的工程验收报告清单]12.5争议解决相关文件[列出合同附件中包含的争议解决相关文件清单]第十四章合同签署与附件13.1合同签署日期[规定合同签署的具体日期]13.2合同签署地点[规定合同签署的具体地点]13.3合同附件清单[列出合同附件的清单，包括附件名称和编号]13.4合同签署人签字盖章[甲方（盖章）][乙方（盖章）][甲方代表（签字）][乙方代表（签字）][日期：____年____月____日]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目决策权说明：甲方作为主导方，拥有项目决策权，包括但不限于设计变更、施工方案调整、工期延长等重大决策。1.2设计变更管理说明：甲方负责提出设计变更申请，乙方应在收到变更申请后[具体时间]内提出意见，双方协商一致后进行变更。1.3工程进度控制说明：甲方负责监督工程进度，确保项目按计划推进。乙方应定期向甲方报告工程进度，如出现进度延误，乙方应承担相应责任。1.4质量监督与验收说明：甲方有权对工程质量和安全进行监督，乙方应积极配合。工程验收时，甲方有权派员参加，并对验收结果提出意见。1.5付款条件调整说明：如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的付款责任，包括但不限于延长付款期限或增加付款额度。1.6争议解决优先权说明：在合同履行过程中，如发生争议，甲方有权优先选择争议解决方式，包括但不限于调解、仲裁或诉讼。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1工程设计主导权说明：乙方作为主导方，拥有工程设计的主导权，包括但不限于设计方案、施工图纸等。2.2施工方案制定权说明：乙方负责制定施工方案，甲方应在收到方案后[具体时间]内提出意见，双方协商一致后执行。2.3材料设备采购权说明：乙方负责采购工程所需的材料、设备，甲方应在收到采购清单后[具体时间]内确认，乙方应保证材料、设备的质量和性能。2.4工程进度管理权说明：乙方负责管理工程进度，确保项目按计划推进。甲方有权监督工程进度，但乙方应享有一定的自主管理权。2.5质量控制权说明：乙方负责工程质量控制，确保工程符合设计要求和规范标准。甲方有权对工程质量进行监督，但乙方应享有一定的质量控制权。2.6争议解决主动权说明：在合同履行过程中，如发生争议，乙方有权主动选择争议解决方式，包括但不限于调解、仲裁或诉讼。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构选择说明：合同双方应共同选择具备相应资质的第三方中介机构，负责合同的监督、协调和争议解决。3.2中介机构职责说明：第三方中介机构应负责监督合同履行情况，协调双方关系，确保合同条款的执行。3.3中介机构费用说明：中介机构的服务费用由合同双方按约定比例承担，具体费用在合同中明确。3.4中介机构报告说明：中介机构应定期向合同双方提交工作报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量状况、争议解决情况等。3.5中介机构终止说明：如中介机构在履行职责过程中出现重大失误或违约行为，合同双方有权终止中介机构的服务。3.6中介机构争议解决说明：如合同双方对中介机构的职责履行有异议，可通过协商、调解或仲裁等方式解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸与技术规范2.施工组织设计3.付款计划4.工程验收报告5.争议解决相关文件6.合同双方的身份证明文件7.中介机构的资质证明文件8.甲方提供的项目背景资料9.乙方提供的施工方案及材料设备清单10.合同双方协商一致的其他文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。认定：甲方超过付款期限未支付款项，经催告后仍未支付。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。3.违约行为：乙方提供的材料、设备不符合合同约定。认定：经检验，乙方提供的材料、设备质量不合格，不符合合同约定。4.违约行为：甲方未按合同约定提供设计变更意见。认定：甲方超过设计变更意见回复期限未提出意见，经催告后仍未回复。5.违约行为：中介机构未按合同约定履行职责。认定：中介机构在履行职责过程中出现重大失误或违约行为。三、法律名词及解释：1.仲裁：指合同双方自愿将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。2.诉讼：指合同双方通过法院解决争议的一种司法途径。3.不可抗力：指合同签订后发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约责任：指合同一方违反合同约定，应当承担的法律责任。5.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，提前终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：双方协商确定新的工期安排，并采取措施加快工程进度。2.问题：工程质量问题。解决办法：立即停止施工，找出问题原因，进行整改，直至符合合同要求。3.问题：付款纠纷。解决办法：双方协商解决，如协商不成，可申请仲裁或诉讼。4.问题：中介机构职责履行不到位。解决办法：合同双方可共同向中介机构提出异议，要求其改正。五、所有应用场景：1.绿色建筑水电预埋与新能源利用施工项目。2.需要第三方中介机构进行监督和协调的施工合同。3.甲方或乙方为主导的施工合同。4.需要明确违约责任和争议解决方式的施工合同。全文完。二零二四版绿色建筑水电预埋与新能源利用施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________2.乙方（承包方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________3.其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景：随着我国绿色建筑政策的不断推进，以及新能源利用技术的日益成熟，为了响应国家节能减排的号召，甲方决定在本项目中进行绿色建筑水电预埋与新能源利用施工。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在绿色建筑水电预埋与新能源利用施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，实现节能减排的目标。三、定义与解释3.1专业术语：（1）绿色建筑：指在建筑全生命周期内，综合考虑建筑的环境、经济、社会效益，采用节能、环保、低碳、健康的技术和材料，实现人与自然和谐共生的新型建筑。（2）水电预埋：指在建筑结构施工过程中，预先埋设电线、水管等基础设施，以满足建筑使用需求。（3）新能源利用：指利用太阳能、风能、地热能等可再生能源进行发电、供热、供冷等。3.2关键词解释：（1）施工：指乙方按照合同约定，对甲方提供的建筑场地进行水电预埋与新能源利用施工。（2）验收：指甲方对乙方完成的施工项目进行质量、安全、环保等方面的检查，确认是否符合合同要求。（3）保修：指乙方在合同约定的保修期内，对因施工质量问题导致的建筑损坏负责维修。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、环保。（2）甲方应按照合同约定，及时向乙方提供施工图纸、技术资料、施工场地等。（3）甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，发现问题时有权要求乙方整改。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、技术资料、施工场地等。（2）乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成施工任务，确保工程质量、安全、环保。（3）乙方应遵守国家有关绿色建筑、新能源利用的政策法规，采用节能、环保、低碳、健康的技术和材料。（4）乙方应积极配合甲方进行施工过程中的监督检查，发现问题时及时整改。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点：施工地点：_________________________5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，在施工地点进行绿色建筑水电预埋与新能源利用施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期届满，且乙方已完成施工任务。（2）经双方协商一致，决定终止合同。（3）因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前____天书面通知对方。（2）双方协商一致终止合同，应签订终止协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，完成已施工部分的验收工作。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成：（1）施工费用：包括但不限于材料费、人工费、施工机械使用费、运输费等。（2）设计费用：包括但不限于设计图纸制作费、设计变更费等。（3）监理费用：包括但不限于监理服务费、监理设备使用费等。（4）其他费用：包括但不限于检验费、验收费、保修费等。7.2支付方式：本合同的支付方式为银行转账，具体操作如下：（1）乙方应在每月底前向甲方提交月度进度款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内完成支付。（2）工程完工验收合格后，乙方应在____个工作日内提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后____个工作日内完成支付。7.3支付时间：（1）材料采购及前期准备工作完成后，甲方应在____个工作日内支付预付款，金额为合同总额的____%。（2）每月进度款支付时间为次月____日前。（3）工程完工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付尾款，金额为合同总额的____%。7.4支付条款：（1）甲方在支付款项时，应按照国家有关税收政策缴纳相关税费。（2）乙方应在收到款项后，开具正规发票。（3）如因乙方原因导致工程延期，甲方有权根据实际情况调整支付时间。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未能按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按应付款项的____%计算。（2）甲方未能按照合同约定提供施工图纸、技术资料等，导致工程延期，应承担相应的责任。8.2乙方违约：（1）乙方未能按时完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按每日工程合同额的____%计算。（2）乙方施工过程中出现质量问题，导致工程返工，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约方应按照合同约定支付违约金。（2）因违约造成的损失，违约方应赔偿对方全部损失。九、保密条款9.1保密内容：本合同中的技术秘密、商业秘密、财务信息等均为保密内容。9.2保密期限：本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取一切必要措施，保护保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或难以履行的客观情况。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、法律法规变化等。（3）社会异常事件：罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件导致合同履行不能或难以履行的，双方可根据实际情况协商调整合同内容。10.4不可抗力实例：（1）地震、洪水等自然灾害导致施工中断。（2）政策调整导致施工材料价格上涨。十一、争议解决11.1协商解决：发生争议时，双方应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让合同权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）合同约定不得转让的权利和义务。（2）因甲方原因导致合同解除或终止。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对施工过程中发现的设计不合理、施工质量不合格等问题的纠正权。（2）乙方保留对施工过程中遇到的技术难题提出解决方案的建议权。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对施工过程中涉及的技术秘密、商业秘密的保密权。（2）乙方保留对施工过程中发现的新技术、新材料、新工艺的推广权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充需经双方协商一致，并以书面形式进行。（2）修改和补充的内容作为合同的一部分，具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效，对双方具有约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，如协调相关部门、提供必要的施工条件等。（2）乙方应按照甲方的要求，提供施工过程中的相关资料和报告。15.2协作与配合方式：双方应通过定期会议、书面报告、电话沟通等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间关于绿色建筑水电预埋与新能源利用施工的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式对合同内容进行变更。16.3增减条款：未经双方协商一致，任何一方不得擅自增加或减少合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________甲方代表（签字）：_______________________乙方代表（签字）：_______________________日期：_________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.绿色建筑水电预埋与新能源利用施工图纸及技术规范。2.材料清单及质量保证书。3.乙方施工组织设计及进度计划。4.甲方提供的施工场地条件说明。5.双方协商一致的补充协议。6.验收报告及质量合格证书。7.不可抗力事件证明材料。8.其他双方认为必要的文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：