epc总包合同 条款_第1页
epc总包合同 条款_第2页
epc总包合同 条款_第3页
epc总包合同 条款_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

epc总包合同条款编号：________________一、合同概述第一条合同目的a.本合同旨在明确甲方与乙方之间就EPC（工程、采购、建设）总包项目的合作内容、权利义务、责任划分等事项。b.双方通过本合同建立长期、稳定的合作关系，共同推进项目的顺利实施。c.本合同适用于EPC总包项目的全过程，包括设计、采购、施工、调试、验收等环节。第二条合同范围①工程设计：包括初步设计、详细设计、施工图设计等；②采购：包括设备、材料、配件等的采购；③施工：包括土建、安装、调试等施工工作；④验收：包括项目验收、试运行、交付等。第三条合同期限a.本合同自双方签字之日起生效，合同期限为____年。b.合同期满后，如双方无异议，可协商续签。二、双方权利义务第一条甲方权利义务a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成EPC总包项目；b.甲方有权对乙方的工作进行监督和检查；c.甲方应按照合同约定支付乙方工程款；d.甲方应提供必要的施工条件，如场地、水电等；e.甲方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。第二条乙方权利义务a.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成EPC总包项目；b.乙方应保证工程质量和安全；c.乙方应按照甲方要求提供施工进度报告；d.乙方应配合甲方进行工程验收；e.乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。三、工程款支付第一条工程款支付方式a.工程款支付采用分期支付方式，具体支付节点及比例由双方协商确定；b.乙方在完成合同约定的工程量后，向甲方提交工程款支付申请；c.甲方在收到乙方提交的工程款支付申请及相关证明材料后，按照合同约定支付工程款。第二条工程款支付时间a.甲方应在收到乙方提交的工程款支付申请及相关证明材料后的____个工作日内支付工程款；b.如甲方未按时支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。四、保密条款第一条保密义务a.双方对本合同内容以及项目实施过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务；b.未经对方同意，不得向任何第三方泄露或披露本合同内容以及项目实施过程中的商业秘密。第二条保密期限a.本保密条款的保密期限自合同签订之日起____年。五、争议解决第一条争议解决方式a.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；b.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条诉讼管辖a.本合同争议的解决，适用中华人民共和国法律；b.诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。六、其他第一条合同生效a.本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条合同变更a.本合同如有变更，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。第三条合同解除a.如一方违反合同约定，另一方有权解除合同；b.合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。签订日期：________________签

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论