2024版广场地面铺装工程承包协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版广场地面铺装工程承包协议版B版本合同目录一览1.承包工程概述1.1工程名称：广场地面铺装工程1.2工程地点：____________1.3工程规模：____________1.4工程内容：____________2.承包商义务2.1承包商资质：承包商应具备____________资质2.2工程质量：承包商应保证工程质量符合____________标准2.3工程进度：承包商应按照约定的工期完成工程2.4材料供应：承包商应负责提供工程所需的所有材料3.业主义务3.1支付款项：业主应按照约定的付款进度支付工程款项3.2配合工作：业主应提供必要的施工条件和配合工作3.3工程变更：业主如有工程变更需求，应提前与承包商沟通并达成一致4.工程价款及支付方式4.1工程总价：工程总价款为____________元4.2付款进度：付款进度分为____________阶段4.3付款方式：付款方式为____________5.工程验收5.1验收标准：工程验收标准应符合____________规定5.2验收程序：工程完成后，承包商应向业主提交验收申请，双方共同进行验收5.3验收结果：如验收合格，业主应签字确认并支付尾款6.保修责任6.1保修期限：工程保修期限为____________年6.2保修范围：保修范围包括____________6.3保修责任：承包商应对保修期内出现的质量问题负责维修或更换7.违约责任7.1承包商违约：承包商未按约定完成工程或工程质量不符合标准的，应承担违约责任7.2业主违约：业主未按约定支付工程款项或提供施工条件的，应承担违约责任8.争议解决8.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼9.合同的生效、变更和解除9.1合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效9.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议9.3合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同10.其他约定10.1保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密10.2法律法规：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规10.3合同附件：本合同附件包括____________等11.合同的签订日期11.1本合同签订日期为：____________年____________月____________日12.合同双方签字（或盖章）12.1承包商（甲方）：____________12.2业主（乙方）：____________13.附件13.1工程设计图纸13.2材料合格证书13.3施工组织设计13.4其他相关文件14.合同正本份数14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条承包工程概述1.1工程名称：广场地面铺装工程1.2工程地点：____________1.3工程规模：____________1.4工程内容：包括但不限于广场地面的规划设计、材料采购、施工安装、调试检测及保修服务等。第二条承包商义务2.1承包商资质：承包商应具备____________资质，并提供相应的资质证书复印件。2.2工程质量：承包商应保证工程质量符合____________标准，并提供相应的质量保证措施。2.3工程进度：承包商应按照约定的工期完成工程，如因特殊情况导致工期延误，应提前向业主提出延期申请，并取得业主书面同意。2.4材料供应：承包商应负责提供工程所需的所有材料，并确保材料质量符合设计和规范要求。第三条业主义务3.1支付款项：业主应按照约定的付款进度支付工程款项，支付方式为____________。3.2配合工作：业主应提供必要的施工条件和配合工作，包括但不限于场地平整、水电接入、施工临时道路等。3.3工程变更：业主如有工程变更需求，应提前与承包商沟通并达成一致，如需调整工程价款，应按照合同约定的变更程序办理。第四条工程价款及支付方式4.1工程总价：工程总价款为____________元，大写：____________________元整。4.2付款进度：付款进度分为____________阶段，每阶段付款比例为____________。4.3付款方式：付款方式为____________，具体支付操作按合同约定的付款条款执行。第五条工程验收5.1验收标准：工程验收标准应符合____________规定，包括但不限于国家及行业相关标准。5.2验收程序：工程完成后，承包商应向业主提交验收申请，双方共同进行验收。验收不合格的，承包商应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。5.3验收结果：如验收合格，业主应签字确认并支付尾款；验收不合格的，承包商应按照合同约定承担责任。第六条保修责任6.1保修期限：工程保修期限为____________年，自工程竣工验收合格之日起计算。6.2保修范围：保修范围包括____________，具体按照合同约定的保修条款执行。6.3保修责任：承包商应对保修期内出现的质量问题负责维修或更换，维修费用由承包商承担。如非承包商原因导致的质量问题，双方可协商确定责任方及维修费用承担方式。第七条违约责任7.1承包商违约：承包商未按约定完成工程或工程质量不符合标准的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿业主损失等。7.2业主违约：业主未按约定支付工程款项或提供施工条件的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿承包商损失等。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2诉讼地点：诉讼地点为____________。8.3诉讼适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，并经双方签字（或盖章）确认。9.3合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。解除合同的，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相承担因解除合同所造成的损失。第十条其他约定10.1保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.2知识产权：工程设计、施工过程中产生的知识产权归属____________方所有。10.3合同附件：本合同附件包括____________等，附件与合同具有同等法律效力。第十一条合同的签订日期11.1本合同签订日期为：____________年____________月____________日。第十二条合同双方签字（或盖章）12.1承包商（甲方）：____________12.2业主（乙方）：____________第十三条附件13.1工程设计图纸13.2材料合格证书13.3施工组织设计13.4其他相关文件第十四条合同正本份数14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。如双方签字（或盖章）的合同文本在内容和效力上存在差异，以签字（或盖章）的文本为准。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸详细要求：工程设计图纸应包括平面图、立面图、剖面图等，详细展示工程的设计布局、材料种类、颜色、尺寸等信息。图纸应由专业设计师签字确认，并加盖设计院公章。附件2：材料合格证书详细要求：材料合格证书应由材料供应商提供，证明材料的质量符合国家和行业标准。证书应包括材料的种类、规格、型号、生产厂家、检验结果等信息。附件3：施工组织设计详细要求：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置、安全文明施工措施等内容。方案应由施工单位技术负责人签字确认，并加盖单位公章。附件4：其他相关文件详细要求：其他相关文件包括但不限于施工合同、工程量清单、工程变更单、验收报告、保修单等，具体文件内容应根据工程实际情况确定。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按约定完成工程或工程质量不符合标准。示例说明：如果承包商未能在约定的工期内完成工程，或者完成的工程质量不符合合同约定的标准，将被视为违约。2.业主未按约定支付工程款项或提供施工条件。示例说明：如果业主未能在约定的付款进度内支付工程款项，或者未能提供必要的施工条件，将被视为违约。3.双方未能履行合同约定的其他义务。示例说明：如果双方未能履行合同约定的保密义务，导致对方商业秘密泄露，将按照合同约定承担相应的违约责任。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额应根据合同约定的比例计算。2.损失赔偿：违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的直接经济损失。3.工期顺延：如因违约行为导致工程延期，工期顺延的具体天数应由双方协商确定。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违约时，根据合同约定向另一方支付的违约赔偿金。3.损失赔偿：因违约行为导致的直接经济损失，包括合同履行利益、材料损失、人工费用等。4.