二零二五年度抗震设防工程施工合同书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度抗震设防工程施工合同书本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程抗震设防等级2.5工程设计单位2.6工程监理单位第三条合同标的3.1工程抗震设防工程内容3.2工程抗震设防工程标准3.3工程抗震设防工程范围第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工程工期要求4.3工期延误及处理第五条工程费用及支付5.1工程费用组成5.2工程费用预算5.3工程费用支付方式5.4工程费用结算5.5工程费用变更第六条工程质量要求及验收6.1工程质量标准6.2工程质量验收程序6.3工程质量问题处理第七条安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求7.4环境保护措施第八条合同履行及变更8.1合同履行原则8.2合同变更程序8.3合同解除条件第九条违约责任9.1违约责任承担9.2违约金及赔偿9.3违约责任追究第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期第十二条合同附件12.1工程设计文件12.2工程施工图纸12.3工程合同变更文件12.4其他相关文件第十三条合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人员第十四条合同备案14.1合同备案机构14.2合同备案程序14.3合同备案期限第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市建筑工程有限公司乙方：市抗震设防工程设计研究院1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称市住宅小区抗震设防工程施工2.2工程地点市区路号2.3工程规模总建筑面积：50000平方米，住宅楼12栋2.4工程抗震设防等级抗震设防烈度：7度2.5工程设计单位市建筑设计研究院2.6工程监理单位市工程监理有限公司第三条合同标的3.1工程抗震设防工程内容包括但不限于：基础抗震加固、主体结构抗震加固、非结构构件抗震加固、抗震设防监测系统安装等。3.2工程抗震设防工程标准按照《建筑抗震设计规范》（GB500112010）执行。3.3工程抗震设防工程范围整个住宅小区的抗震设防工程。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划自合同签订之日起，甲方应在一个月内完成施工图纸的审核和确认。4.2工程工期要求合同工期为6个月，自施工图纸确认之日起计算。4.3工期延误及处理如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。第五条工程费用及支付5.1工程费用组成包括但不限于：设计费、材料费、人工费、施工机械使用费、管理费、利润等。5.2工程费用预算合同总价款为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）。5.3工程费用支付方式1.合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。2.工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%。3.工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的20%。4.剩余10%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起一年内支付。5.4工程费用结算双方应按照工程进度及实际完成情况，定期进行工程费用结算。5.5工程费用变更如因设计变更、工程量增加等原因导致工程费用发生变化，双方应协商一致后进行变更。第六条工程质量要求及验收6.1工程质量标准按照《建筑抗震设计规范》（GB500112010）及相关标准执行。6.2工程质量验收程序1.乙方在施工过程中应按照相关规范进行自检。2.甲方在收到乙方提交的验收申请后，应在5个工作日内组织验收。3.验收不合格的工程，乙方应在10个工作日内整改完毕，重新提交验收申请。6.3工程质量问题处理1.乙方在施工过程中出现的质量问题，由乙方负责整改。2.甲方在验收过程中发现的质量问题，由乙方负责整改，并承担由此产生的费用。第七条安全生产及环境保护7.1安全生产责任1.乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产管理制度。2.乙方应确保施工现场的安全防护设施齐全、有效，并定期进行检查和维护。7.2安全生产措施1.乙方应进行施工前的安全教育和培训，确保施工人员具备必要的安全知识和技能。2.乙方应采取必要的安全措施，防止施工现场发生安全事故。7.3环境保护要求1.乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取措施减少施工过程中的环境污染。2.乙方应按照合同约定，对施工现场进行环境保护和治理。第八条合同履行及变更8.1合同履行原则双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程顺利进行。8.2合同变更程序1.合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。2.变更协议作为合同附件，具有同等法律效力。8.3合同解除条件1.因不可抗力导致合同无法履行或履行成为不必要。2.一方严重违约，经另一方书面通知后，另一方有权解除合同。3.合同双方协商一致解除合同。第九条违约责任9.1违约责任承担1.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。2.违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。9.2违约金及赔偿1.违约金按合同约定支付，具体金额根据违约情况确定。2.赔偿金额应足以弥补守约方的损失。9.3违约责任追究1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约方应承担由此产生的法律后果。第十条争议解决10.1争议解决方式1.双方应通过友好协商解决争议。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构1.双方可约定仲裁机构解决争议。2.仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。10.3争议解决程序1.双方应在争议发生后30日内提出争议解决请求。2.争议解决机构应在收到请求后60日内作出裁决。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件1.双方签署合同并加盖公章。2.合同经双方法定代表人或授权代表签字。11.2合同生效日期合同自双方签署之日起生效。11.3合同终止条件1.工程竣工验收合格并交付使用。2.双方协商一致解除合同。11.4合同终止日期合同终止日期以工程竣工验收合格并交付使用之日为准。第十二条合同附件12.1工程设计文件1.工程施工图纸。2.设计变更文件。12.2工程施工图纸1.施工图纸。2.施工技术规范。12.3工程合同变更文件1.合同变更协议。2.合同补充协议。12.4其他相关文件1.甲方提供的工程资料。2.乙方提交的施工进度报告。第十三条合同签署13.1合同签署日期合同签署日期：2024年2月1日。13.2合同签署地点合同签署地点：市区路号。13.3合同签署人员甲方代表：乙方代表：第十四条合同备案14.1合同备案机构市区建设局14.2合同备案程序1.双方应在合同签署之日起15日内向合同备案机构提交合同文本。2.合同备案机构应在收到合同文本后15日内办理备案手续。14.3合同备案期限合同备案期限：自合同备案之日起至合同终止之日止。第二部分：第三方介入后的修正第八条合同履行及变更8.4第三方介入1.本合同允许第三方介入，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问等。2.第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。8.5第三方责任1.第三方介入后，其责任范围和权利由合作协议约定。2.第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，对介入事项承担相应的责任。第九条违约责任9.4第三方违约责任1.若第三方在介入过程中违约，甲乙双方应根据合作协议追究第三方的违约责任。2.第三方违约导致合同无法履行或履行成为不必要，甲乙双方有权解除合同。第十条争议解决10.4第三方争议解决1.第三方介入引发的争议，由甲乙双方协商解决。2.协商不成的，可由第三方自行解决或提交争议解决机构处理。第十一条合同生效及终止11.5第三方介入生效1.第三方介入协议经甲乙双方签署后，与主合同具有同等法律效力。2.第三方介入协议的生效日期与主合同生效日期相同。第十二条合同附件12.5第三方合作协议1.监理方合作协议。2.检测机构合作协议。3.咨询顾问合作协议。第十三条合同签署13.4第三方签署1.第三方合作协议需由第三方授权代表签署。2.第三方授权代表应在协议上注明授权范围。第十四条合同备案14.4第三方备案1.第三方合作协议的备案程序与主合同相同。2.第三方合作协议的备案期限与主合同相同。第十五条第三方责任限额15.1第三方责任限额定义1.第三方责任限额是指第三方在介入过程中因违约行为导致甲乙双方损失的最高赔偿金额。2.第三方责任限额应在合作协议中明确约定。15.2第三方责任限额约定1.第三方责任限额根据介入事项的性质、复杂程度和潜在风险等因素确定。2.第三方责任限额应不低于合同总价的10%，且不超过人民币壹佰万元整。15.3第三方责任限额的调整1.第三方责任限额可根据市场情况、风险评估等因素进行调整。2.调整后的第三方责任限额应在合作协议中予以明确。15.4第三方责任限额的执行1.若第三方违约，其赔偿金额不得超过约定的第三方责任限额。2.超出第三方责任限额的部分，由甲乙双方自行协商解决。第十六条第三方与其他各方的划分说明16.1第三方与甲方的划分1.第三方在介入过程中对甲方承担的责任，仅限于合作协议的约定。2.第三方对甲方以外的第三方责任，由第三方自行承担。16.2第三方与乙方的划分1.第三方在介入过程中对乙方承担的责任，仅限于合作协议的约定。2.第三方对乙方以外的第三方责任，由第三方自行承担。16.3第三方与其他方的划分1.第三方在介入过程中与其他方发生的责任关系，由第三方自行解决。2.第三方与其他方之间的争议，可由争议解决机构处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本详细要求：合同文本应包含合同双方的基本信息、工程概况、合同标的、工程进度及工期、工程费用及支付、工程质量要求及验收、安全生产及环境保护、合同履行及变更、违约责任、争议解决、合同生效及终止等条款。附件说明：合同文本是合同的核心内容，是双方权利义务的依据。2.第三方合作协议详细要求：第三方合作协议应明确第三方介入的目的、范围、责任、权利、费用、期限等。附件说明：第三方合作协议是第三方介入的依据，是合同附件之一。3.工程设计文件详细要求：工程设计文件应包括施工图纸、设计说明书、设计变更文件等。附件说明：工程设计文件是指导施工的重要依据，是合同附件之一。4.工程施工图纸详细要求：工程施工图纸应包括施工图、节点详图、材料清单等。附件说明：工程施工图纸是施工人员施工的依据，是合同附件之一。5.工程合同变更文件详细要求：工程合同变更文件应包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。附件说明：工程合同变更文件是合同履行过程中的重要文件，是合同附件之一。6.工程施工进度报告详细要求：工程施工进度报告应包括施工进度、已完成工程量、存在问题等。附件说明：工程施工进度报告是双方了解工程进度的重要文件，是合同附件之一。7.工程质量验收报告详细要求：工程质量验收报告应包括验收时间、验收结果、存在问题等。附件说明：工程质量验收报告是工程质量的重要记录，是合同附件之一。8.安全生产记录详细要求：安全生产记录应包括安全生产会议记录、安全事故记录、安全生产培训记录等。附件说明：安全生产记录是保障安全生产的重要文件，是合同附件之一。9.环境保护记录详细要求：环境保护记录应包括环境保护措施、环境监测数据、环境事故记录等。附件说明：环境保护记录是履行环境保护义务的重要文件，是合同附件之一。10.争议解决文件详细要求：争议解决文件应包括争议解决机构、争议解决程序、争议解决结果等。附件说明：争议解决文件是解决争议的依据，是合同附件之一。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误：未按合同约定完成工程。质量不合格：施工质量不符合合同约定或相关标准。超额费用：超出合同约定的工程费用。安全事故：发生安全生产事故。环境污染：违反环境保护规定，造成环境污染。2.责任认定标准：工期延误：按合同约定计算延误天数，每延误一天支付违约金。质量不合格：修复不合格工程，修复费用由违约方承担。超额费用：超出合同约定的费用部分，由违约方承担。安全事故：根据事故原因和损失程度，由违约方承担相应责任。环境污染：承担环境污染治理费用，并承担相应的法律责任。3.示例说明：示例一：甲方因设计变更导致工期延误，乙方延误工期10天，甲方应支付乙方违约金人民币壹万元整。示例二：乙方施工的某部分工程出现质量问题，经检测不合格，乙方应修复该部分工程，修复费用人民币贰万元整由乙方承担。示例三：施工过程中发生安全事故，造成乙方人员受伤，甲方应承担相应责任，并支付乙方医疗费用人民币叁万元整。全文完。二零二四年度抗震设防工程施工合同书1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程抗震设防等级三、合同当事人1.发包人2.承包人3.监理单位四、合同标的及范围1.工程内容2.工程量3.工程质量要求五、合同价款及支付方式1.合同价款2.支付方式3.预付款4.进度款5.结算款六、工期及进度1.工期2.进度计划3.进度控制七、施工准备及进场1.施工准备2.进场时间3.进场材料及设备八、施工过程管理1.施工组织设计2.施工方案3.施工现场管理4.施工质量控制5.施工安全6.施工环境保护九、合同变更与调整1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同变更内容4.合同变更对价款及工期的影响十、竣工验收1.竣工验收条件2.竣工验收程序3.竣工验收标准4.竣工验收资料十一、保修与保修责任1.保修期限2.保修范围3.保修责任4.保修费用十二、违约责任1.发包人违约责任2.承包人违约责任3.监理单位违约责任4.违约责任承担方式十三、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十四、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序4.合同解除与终止后的处理合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二四年度抗震设防工程施工合同书2.合同编号：_______3.合同签订日期：_______4.合同双方基本信息a.发包人名称：b.发包人地址：c.发包人联系人：d.承包人名称：e.承包人地址：f.承包人联系人：g.监理单位名称：h.监理单位地址：i.监理单位联系人：二、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程抗震设防等级：_______三、合同当事人1.发包人a.发包人全称：b.发包人法定代表人：c.发包人注册地址：d.发包人联系电话：2.承包人a.承包人全称：b.承包人法定代表人：c.承包人注册地址：d.承包人联系电话：3.监理单位a.监理单位全称：b.监理单位法定代表人：c.监理单位注册地址：d.监理单位联系电话：四、合同标的及范围1.工程内容：_______2.工程量：_______3.工程质量要求：_______五、合同价款及支付方式1.合同价款：_______2.支付方式：_______3.预付款：_______4.进度款：_______5.结算款：_______六、工期及进度1.工期：_______2.进度计划：_______3.进度控制：_______七、施工准备及进场1.施工准备a.施工现场平面布置图b.施工现场临时设施要求c.施工组织设计编制2.进场时间：_______3.进场材料及设备a.材料采购计划b.设备进场计划c.进场验收标准八、施工过程管理1.施工组织设计a.施工组织设计需经发包人审核批准b.施工组织设计应包含施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等2.施工方案a.施工方案需符合国家及地方相关规范和标准b.施工方案需在施工前报送发包人及监理单位审批3.施工现场管理a.施工现场应保持整洁、有序，确保安全生产b.施工现场应设置明显的警示标志和防护设施4.施工质量控制a.承包人应严格按照设计文件和施工规范进行施工b.施工过程中应进行质量检验，确保工程质量符合要求5.施工安全a.承包人应建立健全安全生产责任制b.施工现场应定期进行安全检查，及时消除安全隐患6.施工环境保护a.施工过程中应采取措施减少对环境的影响b.施工现场应按规定进行废水、废气、固体废弃物的处理九、合同变更与调整1.合同变更条件a.因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因需变更合同内容2.合同变更程序a.承包人提出变更申请，经发包人及监理单位审核同意后实施3.合同变更内容a.变更后的工程内容、工程量、质量要求、工期、价款等4.合同变更对价款及工期的影响a.变更后的合同价款及工期调整办法十、竣工验收1.竣工验收条件a.工程按设计要求完成，质量合格b.施工资料齐全，符合国家及地方相关规范2.竣工验收程序a.承包人提交竣工验收申请报告b.发包人组织验收，监理单位参加3.竣工验收标准a.符合设计文件和国家及地方相关规范4.竣工验收资料a.工程施工图、设计变更、施工记录、检验报告等十一、保修与保修责任1.保修期限：_______2.保修范围：_______3.保修责任a.承包人负责保修期内出现的质量问题b.保修期内的问题处理费用由承包人承担4.保修费用：_______十二、违约责任1.发包人违约责任a.未按时支付工程款的责任b.未按时提供施工条件或变更设计导致工期延误的责任2.承包人违约责任a.工程质量不符合合同要求的责任b.工期延误的责任3.监理单位违约责任a.监理工作失职的责任b.未及时提出整改意见的责任4.违约责任承担方式a.违约金b.损害赔偿十三、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁、诉讼2.争议解决机构：_______3.争议解决程序：_______十四、合同解除与终止1.合同解除条件a.发包人违约，承包人提出解除合同b.承包人违约，发包人提出解除合同2.合同终止条件a.工程竣工b.双方协商一致3.合同解除与终止程序a.提出解除合同申请b.经双方确认4.合同解除与终止后的处理a.竣工验收b.工程款结算c.环境保护与恢复合同签署：发包人（盖章）：