二零二五年度青海大数据中心基础设施建设施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度青海大数据中心基础设施建设施工合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同有效期1.4合同标的2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.施工组织与管理3.1施工进度计划3.2施工人员安排3.3施工设备与材料3.4施工安全与质量保证措施4.工程造价与付款方式4.1工程造价组成4.2付款进度4.3付款方式5.合同履行与变更5.1合同履行义务5.2合同变更程序5.3合同解除条件6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序11.其他约定事项11.1不可抗力11.2合同附件12.合同附件12.1施工图纸12.2技术规范12.3其他相关文件13.合同签署13.1双方代表签字13.2合同生效日期14.合同份数14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1承包方名称：___________1.1.2承包方地址：___________1.1.3承包方法定代表人：___________1.1.4承包方联系人：___________1.1.5承包方联系电话：___________1.2合同签订日期：____年____月____日1.3合同有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止1.4合同标的：二零二四年度青海大数据中心基础设施建设施工项目第二条工程概况2.1工程名称：青海大数据中心基础设施建设施工项目2.2工程地点：___________2.3工程规模：___________2.4工程内容：包括但不限于土建施工、设备安装、网络布线、系统集成等第三条施工组织与管理3.1施工进度计划：承包方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，具体进度计划详见附件一。3.2施工人员安排：承包方应配备符合工程需求的技术人员和施工人员，确保施工质量。3.3施工设备与材料：承包方应按照合同要求，提供符合质量标准的施工设备和材料。3.4施工安全与质量保证措施：承包方应制定详细的安全和质量保证措施，确保施工安全、质量达标。第四条工程造价与付款方式4.1工程造价组成：包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机械费、管理费、利润等。4.2付款进度：分阶段支付，具体付款进度详见附件二。4.3付款方式：银行转账，具体转账账户信息详见附件三。第五条合同履行与变更5.1合同履行义务：承包方应按照合同约定，按时、保质、保量完成施工任务。5.2合同变更程序：任何一方要求变更合同内容，应提前____个工作日书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。5.3合同解除条件：在合同履行过程中，如发生不可抗力、一方严重违约等情况，可按合同约定解除合同。第六条争议解决6.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。6.2争议解决机构：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条违约责任7.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、材料设备不符合要求、未按合同约定支付工程款等。7.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方损失、支付违约金等。第八条保密条款8.1保密内容：本合同涉及的技术、商业、财务等保密信息，包括但不限于设计图纸、技术规范、施工方案、合同条款、双方谈判记录等。8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后____年止。第九条合同解除9.1.1一方严重违约，经另一方书面通知后____日内仍未纠正；9.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行；9.1.3合同双方协商一致决定解除合同。9.2合同解除程序：任何一方要求解除合同，应提前____个工作日书面通知对方，并说明解除理由。双方应在接到解除通知后____个工作日内，协商确定合同解除的具体事宜。第十条合同终止10.1.1合同约定的工期已全部完成；10.1.2合同双方协商一致决定终止合同；10.1.3因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止程序：合同终止时，双方应进行工程验收，确认工程质量符合合同要求。验收合格后，双方应签订合同终止协议，并办理合同终止手续。第十一条其他约定事项11.1不可抗力：指因自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免、无法克服的原因，导致合同无法履行或履行困难。11.2合同附件：本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、施工进度计划、付款进度、转账账户信息等。第十二条合同签署12.1双方代表签字：本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。12.2合同生效日期：自双方代表签字并加盖公章之日起生效。第十三条合同份数13.1合同正本份数：____份，双方各执____份。13.2合同副本份数：____份，用于存档和分发。第十四条合同附件14.1施工图纸：详见附件一。14.2技术规范：详见附件二。14.3施工进度计划：详见附件三。14.4付款进度：详见附件四。14.5转账账户信息：详见附件五。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、保险机构、仲裁机构等，其具体定义和职责将在本条款中详细说明。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行，确保工程质量、进度和安全的符合性，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入方式16.1监理单位：由甲方委托具有相应资质的监理单位对施工过程进行监督和检查，监理单位应具备独立第三方身份，独立行使监理职责。16.3检测机构：为确保工程质量，双方同意由具有资质的检测机构对工程材料、施工质量和安全进行检测，检测报告作为工程验收的依据。16.5仲裁机构：如合同双方发生争议，可约定由具有资质的仲裁机构进行仲裁，仲裁机构的决定对双方具有约束力。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定，包括但不限于：17.1.1监理单位：对施工过程中的违规行为，监理单位应承担相应的监督责任，但责任限额不超过合同总额的____%。17.1.2咨询机构：咨询机构提供的咨询服务若导致合同双方产生损失，其责任限额不超过咨询费用总额。17.1.3检测机构：检测机构对检测结果的准确性负责，若因检测错误导致损失，其责任限额不超过检测费用总额。17.1.4保险机构：保险机构应按照保险合同约定承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系：第三方应与甲方保持独立，不得泄露甲方商业秘密，并按照甲方要求履行职责。18.2第三方与承包方的关系：第三方应与承包方保持独立，不得泄露承包方商业秘密，并按照合同约定履行监理、咨询、检测等职责。18.3第三方与其他各方的关系：第三方应与其他各方保持独立，不得参与任何可能导致利益冲突的活动，并确保其行为符合法律法规和合同约定。19.第三方介入后的合同变更19.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经合同双方及第三方协商一致，并签订书面变更协议。19.2第三方介入后的争议解决：第三方介入后，如合同双方发生争议，应通过协商解决，协商不成的，可按照本合同第六条争议解决方式进行解决。20.第三方介入的费用承担20.1第三方介入的费用应由甲方承担，具体费用在合同中明确约定。20.2如第三方介入导致合同双方产生额外费用，应由责任方承担。20.3第三方介入费用支付方式：按合同约定的时间和方式支付。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸要求：施工图纸应详细、准确，包括平面图、立面图、剖面图、设备安装图等。说明：施工图纸是施工的依据，承包方必须严格按照图纸进行施工。2.附件二：技术规范要求：技术规范应符合国家相关标准和行业标准，明确施工材料、设备、工艺等要求。说明：技术规范是保证施工质量和安全的重要依据。3.附件三：施工进度计划要求：施工进度计划应明确各阶段施工时间节点，确保工程按时完成。说明：施工进度计划是施工组织管理的重要工具。4.附件四：付款进度要求：付款进度应与施工进度计划相对应，确保工程款的合理支付。说明：付款进度是保证施工顺利进行的重要保障。5.附件五：转账账户信息要求：转账账户信息应准确、完整，包括开户行、账户名称、账号等。说明：转账账户信息是工程款支付的重要依据。6.附件六：第三方监理合同要求：监理合同应明确监理单位的职责、权利、义务及违约责任。说明：第三方监理合同是确保施工质量的重要文件。7.附件七：第三方咨询合同要求：咨询合同应明确咨询机构的职责、权利、义务及违约责任。说明：第三方咨询合同是提供技术支持的重要文件。8.附件八：第三方检测合同要求：检测合同应明确检测机构的职责、权利、义务及违约责任。说明：第三方检测合同是保证工程质量的重要文件。9.附件九：工程保险合同要求：工程保险合同应明确保险公司的职责、权利、义务及违约责任。说明：工程保险合同是降低风险的重要措施。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误责任认定：承包方未按合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付____元的违约金。示例：若合同约定工期为120天，实际工期为150天，承包方需支付（150120）×____=____元的违约金。2.违约行为：质量不合格责任认定：施工完成的工程不符合国家或行业标准，承包方应无条件返工，直至合格，并承担由此产生的所有费用。示例：若工程验收不合格，承包方需重新施工，直至达到合格标准，并承担重新施工产生的所有费用。3.违约行为：材料设备不符合要求责任认定：承包方提供的材料或设备不符合合同约定，承包方应立即更换合格的材料或设备，并承担由此产生的费用。示例：若提供的钢筋不符合合同约定，承包方需立即更换合格钢筋，并承担更换费用。4.违约行为：未按合同约定支付工程款责任认定：甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向承包方支付____元的违约金。示例：若甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，需向承包方支付____元的违约金。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定：任何一方泄露商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿对方损失。示例：若甲方泄露承包方商业秘密，需承担法律责任，并赔偿承包方损失。全文完。二零二四年度青海大数据中心基础设施建设施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量标准3.工程设计及施工要求3.1设计单位3.2施工单位3.3设计及施工图纸3.4施工技术规范4.工程进度及验收4.1工程进度安排4.2工程验收标准4.3工程验收程序5.工程款项支付5.1工程款项支付方式5.2工程款项支付进度5.3工程结算与支付6.材料设备供应6.1材料设备供应商6.2材料设备质量要求6.3材料设备交付及验收7.人员配备及管理7.1施工单位人员配备7.2人员培训及考核7.3人员管理及奖惩8.工程保险8.1工程保险种类8.2保险责任及赔偿范围8.3保险合同签订及办理9.环保及安全9.1环保要求9.2安全生产要求9.3环保及安全措施10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任追究12.合同解除及终止12.1合同解除情形12.2合同终止情形12.3合同解除及终止程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止日期14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3其他约定第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：青海省大数据中心乙方：建设集团有限公司1.2合同双方地址甲方地址：青海省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138乙方联系人：乙方联系电话：13956782.工程概况2.1工程名称青海大数据中心基础设施建设施工工程2.2工程地点青海省市区2.3工程规模总建筑面积约10万平方米，包括数据中心、机房、办公区等。2.4工程工期自合同签订之日起，工期为12个月。2.5工程质量标准按照国家相关标准及青海省地方标准执行。3.工程设计及施工要求3.1设计单位甲方委托设计院进行工程设计。3.2施工单位乙方为工程施工单位。3.3设计及施工图纸设计及施工图纸由甲方提供，乙方需严格按照图纸进行施工。3.4施工技术规范乙方施工过程中需遵循国家及行业相关技术规范。4.工程进度及验收4.1工程进度安排第1个月：完成场地平整及基础施工；第24个月：完成主体结构施工；第57个月：完成装修及设备安装；第812个月：完成工程验收及交付。4.2工程验收标准工程验收标准应符合国家及行业相关标准。4.3工程验收程序施工单位自检；甲方组织验收；验收合格后，双方签署验收报告。5.工程款项支付5.1工程款项支付方式工程款项支付采用分期支付方式。5.2工程款项支付进度工程进度达到20%时，支付工程款总额的10%；工程进度达到50%时，支付工程款总额的30%；工程进度达到80%时，支付工程款总额的40%；工程进度达到100%时，支付工程款总额的20%。5.3工程结算与支付工程结算应在工程验收合格后30日内完成，支付剩余款项。6.材料设备供应6.1材料设备供应商材料设备由甲方指定供应商供应。6.2材料设备质量要求材料设备质量应符合国家标准及甲方要求。6.3材料设备交付及验收材料设备在交付前需进行验收，验收合格后方可投入使用。8.工程保险8.1工程保险种类乙方应投保建筑工程一切险、第三者责任险及意外伤害险。8.2保险责任及赔偿范围保险责任包括但不限于火灾、爆炸、自然灾害、意外事故等导致的工程损失。8.3保险合同签订及办理乙方应在合同签订后30日内，将保险合同复印件提交甲方备案。9.环保及安全9.1环保要求乙方在施工过程中应遵守国家及地方环保法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。9.2安全生产要求乙方应制定安全生产管理制度，确保施工安全，预防事故发生。9.3环保及安全措施施工现场应设置环保设施，如围挡、防尘网、喷淋系统等；定期对施工现场进行安全检查，确保安全设施完好；对施工人员进行安全培训，提高安全意识。10.争议解决10.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序双方应在争议发生后30日内提出书面仲裁申请；仲裁委员会应在收到仲裁申请后60日内作出仲裁裁决。10.3争议解决机构仲裁机构为市仲裁委员会。11.违约责任11.1违约情形乙方未按合同约定完成工程；乙方未按合同约定提供材料设备；乙方未按合同约定支付工程款；双方约定的其他违约情形。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；违约方应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。11.3违约责任追究守约方有权要求违约方承担违约责任；违约方未在规定期限内履行违约责任的，守约方有权解除合同。12.合同解除及终止12.1合同解除情形乙方严重违约；甲方因不可抗力无法继续履行合同；双方协商一致解除合同。12.2合同终止情形工程竣工并验收合格；合同约定的其他终止情形。12.3合同解除及终止程序双方协商一致解除或终止合同；书面通知对方；合同解除或终止后，双方应办理相关手续。13.合同生效及终止13.1合同生效条件双方签署合同；合同经双方盖章或签字；合同经相关部门批准或备案。13.2合同生效日期合同自双方签署之日起生效。13.3合同终止日期合同终止日期为工程竣工并验收合格之日。14.其他约定事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任，但应及时通知对方。14.2合同附件合同附件包括但不限于设计图纸、技术规范、工程量清单等。14.3其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方，是指除合同双方外的任何个人、组织或机构，包括但不限于设计单位、监理单位、审计机构、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中的专业性和公正性，提高工程质量，保障合同双方的合法权益。15.3第三方介入方式监理单位对工程施工过程进行监督；设计单位对工程设计进行审查；审计机构对工程款项进行审计；保险公司对工程风险进行评估和保险；仲裁机构对合同争议进行仲裁。15.4第三方职责15.4.1设计单位负责工程设计，确保设计符合合同要求和国家标准；对施工过程中设计变更进行审核；对施工过程中的技术问题提供咨询。15.4.2监理单位对工程施工过程进行全程监督，确保施工质量；对施工进度进行控制，确保工程按时完成；对施工过程中发现的问题提出整改意见。15.4.3审计机构对工程款项支付进行审计，确保支付合理；对工程变更进行审计，确保变更合理；对工程结算进行审计，确保结算准确。15.4.4保险公司对工程风险进行评估，提供相应的保险方案；在保险范围内，对因保险事故导致的损失进行赔偿；对保险事故进行理赔调查。15.4.5仲裁机构对合同争议进行仲裁，作出公正裁决；提供仲裁所需的相关服务和设施；保障仲裁程序的公正性和效率。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定，并在合同附件中明确。15.5.2第三方的责任限额包括但不限于：因第三方自身原因导致的合同履行障碍；第三方提供的服务或产品不符合合同约定；第三方违反合同约定导致的损失。责任限额的具体金额；责任限额的计算方式；责任限额的调整条件。16.第三方与其他各方的划分说明16.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方有权对第三方的工作进行监督和指导。16.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务提供关系，乙方应配合第三方的工作，并接受其提出的合理意见。16.3第三方与其他各方的责任划分第三方的责任仅限于其提供的服务或产品，不包括合同双方的责任；合同双方的责任应按照合同约定和法律规定承担；第三方在提供服务或产品过程中，如造成合同双方或其他方的损失，应承担相应的责任。17.第三方变更及退出17.1第三方变更如需更换第三方，合同双方应协商一致，并书面通知对方。17.2第三方退出第三方退出合同，应提前30日书面通知合同双方，并按照合同约定办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本合同双方营业执照副本合同双方法定代表人身份证明合同双方授权委托书2.工程设计文件工程设计图纸工程设计说明书工程设计审核意见3.施工文件施工组织设计施工方案施工进度计划施工日志4.材料设备清单材料设备采购合同材料设备质量检验报告材料设备验收记录5.