建筑供报警联合施工合同

建筑供报警联合施工合同合同编号：__________建筑供报警联合施工合同甲方：__________乙方：__________第一条工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4工程内容：__________第二条联合施工内容2.1乙方根据甲方的要求，为甲方提供报警系统联合施工服务，包括：（1）报警系统的设计；（2）报警系统的安装；（3）报警系统的调试；（4）报警系统的验收；（5）报警系统的售后服务。2.2乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准完成联合施工任务。第三条施工期限3.1乙方的施工期限为__________日。3.2乙方如因特殊情况不能按期完成施工的，应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。第四条质量标准4.1乙方的施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。4.2乙方应按照甲方的要求提供报警系统的设计、安装、调试、验收等服务，确保报警系统正常运行。4.3乙方应提供完整的施工资料和验收资料，以备甲方查验。第五条费用及支付5.1乙方的施工费用为人民币__________元（大写：__________________________元整）。5.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付乙方的施工费用。5.3乙方完成施工后，甲方应按照合同约定进行验收，验收合格后支付剩余的施工费用。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×1%。6.2乙方如因施工质量问题导致报警系统无法正常运行的，应负责修复并承担由此产生的全部费用。6.3甲方如未按照约定时间支付施工费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=施工费用×逾期天数×1%。第七条争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至报警系统验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.报警系统设计方案2.报警系统安装图纸3.报警系统调试记录4.报警系统验收报告5.施工进度计划6.施工费用明细表7.违约金计算公式8.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定或国家标准，视为违约。3.甲方未按约定时间支付施工费用，视为违约。4.甲方未按照合同约定进行验收，视为违约。三、法律名词及解释：1.报警系统：指用于监测、探测、报警的安全设备系统。2.联合施工：指甲方和乙方共同进行报警系统的施工活动。3.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的延期计划，并提前申请延期。2.施工质量问题：乙方应立即整改，直至满足合同要求。3.费用支付问题：双方应按照约定及时支付施工费用。4.验收不合格：乙方应按照甲方要求进行整改，重新验收。5.争议产生：双方应协商解决，协商不成时可依法向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于建筑项目中需要报警系统联合施工的情况。2.适用