2024庭院式住宅购房合同范本：环保装修专用3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024庭院式住宅购房合同范本：环保装修专用本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1出卖人信息1.2买受人信息2.房屋基本情况2.1房屋位置2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋用途3.房屋权属情况3.1房屋产权证3.2土地使用权证3.3其他相关权属证明4.购房价格及支付方式4.1购房总价4.2付款方式4.3付款时间节点4.4逾期付款违约责任5.环保装修要求5.1环保材料要求5.2装修设计要求5.3装修施工要求5.4环保检测要求6.装修工程进度及验收6.1装修工程进度安排6.2装修工程验收标准6.3装修工程验收时间6.4装修工程验收流程7.装修费用及支付7.1装修费用总额7.2装修费用支付方式7.3装修费用支付时间节点7.4装修费用支付违约责任8.交付使用8.1交付使用时间8.2交付使用条件8.3交付使用流程8.4交付使用验收9.违约责任9.1出卖人违约责任9.2买受人违约责任9.3双方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2通知条款13.3保密条款13.4附件条款14.合同附件14.1附件一：房屋产权证复印件14.2附件二：土地使用权证复印件14.3附件三：装修设计方案14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1出卖人信息1.1.1出卖人名称：_______1.1.2出卖人地址：_______1.1.3出卖人法定代表人：_______1.1.4出卖人联系电话：_______1.2买受人信息1.2.1买受人名称：_______1.2.2买受人地址：_______1.2.3买受人法定代表人：_______1.2.4买受人联系电话：_______2.房屋基本情况2.1房屋位置：_______2.2房屋面积：_______平方米2.3房屋结构：_______2.4房屋用途：_______3.房屋权属情况3.1房屋产权证：_______3.2土地使用权证：_______3.3其他相关权属证明：_______4.购房价格及支付方式4.1购房总价：_______元4.2付款方式：4.2.1首付款：_______元，于合同签订之日起_______个工作日内支付；4.2.2尾款：_______元，于房屋交付使用前_______个工作日内支付；4.3付款时间节点：_______4.4逾期付款违约责任：买受人逾期付款的，应向出卖人支付_______的违约金。5.环保装修要求5.1环保材料要求：5.1.1所使用的装修材料必须符合国家环保标准；5.1.2装修材料应提供检测报告，证明其符合环保要求；5.2装修设计要求：5.2.1装修设计应充分考虑环保性能，确保室内空气质量；5.2.2设计图纸应包含环保材料使用说明；5.3装修施工要求：5.3.1施工过程中应严格控制施工污染，确保施工安全；5.3.2施工单位应提供施工方案，经买受人同意后方可施工；5.4环保检测要求：5.4.1装修完成后，应进行环保检测，检测合格后方可交付使用；5.4.2环保检测费用由出卖人承担。6.装修工程进度及验收6.1装修工程进度安排：6.1.1施工前，出卖人应向买受人提供详细的装修工程进度计划；6.1.2施工过程中，出卖人应定期向买受人通报工程进度；6.2装修工程验收标准：6.2.1装修工程应按照国家相关标准进行验收；6.2.2验收合格后方可交付使用；6.3装修工程验收时间：6.3.1装修工程完成后，买受人应在_______个工作日内进行验收；6.3.2验收不合格的，出卖人应在_______个工作日内整改；6.4装修工程验收流程：6.4.1买受人提出验收申请；6.4.2出卖人安排验收；6.4.3验收合格，双方签字确认；验收不合格，双方协商解决。7.装修费用及支付7.1装修费用总额：_______元7.2装修费用支付方式：7.2.1首付款：_______元，于合同签订之日起_______个工作日内支付；7.2.2尾款：_______元，于房屋交付使用前_______个工作日内支付；7.3装修费用支付时间节点：_______7.4装修费用支付违约责任：买受人逾期支付装修费用的，应向出卖人支付_______的违约金。8.交付使用8.1交付使用时间：_______年_______月_______日8.2交付使用条件：8.2.1房屋主体结构、装修及设备安装符合合同约定；8.2.2房屋产权证、土地使用权证等权属证明齐全；8.2.3房屋无拖欠的税费；8.3交付使用流程：8.3.1出卖人提前_______个工作日通知买受人交付使用；8.3.2买受人接到通知后_______个工作日内进行验收；8.3.3验收合格，双方签署交付使用确认书；8.4交付使用验收：8.4.1买受人应按照合同约定的标准进行验收；8.4.2验收不合格，出卖人应在_______个工作日内整改。9.违约责任9.1出卖人违约责任：9.1.1出卖人未按期交付房屋的，应向买受人支付_______的违约金；9.1.2出卖人提供的房屋不符合合同约定的，应承担相应的赔偿责任；9.2买受人违约责任：9.2.1买受人未按期付款的，应向出卖人支付_______的违约金；9.2.2买受人逾期交付房屋的，应向出卖人支付_______的违约金；9.3双方违约责任：双方均违约的，应根据各自违约情况承担相应的责任。10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议；10.2争议解决机构：协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼；10.3争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担。11.合同解除11.1合同解除条件：11.1.1出卖人严重违约，买受人有权解除合同；11.1.2买受人严重违约，出卖人有权解除合同；11.2合同解除程序：11.2.1解除合同前，双方应书面通知对方；11.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理相关事宜；11.3合同解除后果：11.3.1合同解除后，双方应返还已收款项；11.3.2合同解除不影响双方其他权利义务的履行。12.合同生效及终止12.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效；12.2合同终止条件：12.2.1房屋交付使用后，合同终止；12.2.2合同解除后，合同终止；12.3合同终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜。13.其他约定事项13.1不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任；13.2通知条款：双方之间的通知应以书面形式进行；13.3保密条款：双方对本合同内容负有保密义务；13.4附件条款：本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.合同附件14.1附件一：房屋产权证复印件14.2附件二：土地使用权证复印件14.3附件三：装修设计方案14.4附件四：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所称第三方，包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工方、检测方等，以及因合同履行需要介入的其他专业机构或个人。15.2第三方的责任15.2.1第三方在合同履行过程中，应按照合同约定或专业标准履行其职责。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。15.4第三方的义务15.4.1第三方应确保其提供的服务符合合同约定，并对提供的服务质量负责。15.5第三方介入的程序15.5.1第三方的介入需经甲乙双方同意，并以书面形式明确第三方的职责、权利和义务。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额16.1.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定。16.2责任限额的计算方式16.2.1责任限额以合同金额的一定比例计算，具体比例由甲乙双方在合同中约定。16.3超过责任限额的处理16.3.1超过责任限额的部分，由甲乙双方按照合同约定分担。17.第三方与其他各方的划分说明17.1职责划分17.1.1第三方应明确其职责范围，避免与其他各方职责交叉。17.2责任划分17.2.1第三方在履行职责过程中，其责任由其自身承担，除非因甲乙双方共同过失导致。17.3利益划分17.3.1第三方提供的服务费用，由甲乙双方按照合同约定分担。18.第三方介入后的额外条款18.1保密条款18.1.1第三方对甲乙双方提供的信息负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。18.2争议解决条款18.2.1第三方介入后产生的争议，应按照合同约定的争议解决方式解决。18.3解除条款18.3.1如第三方违反合同约定，甲乙双方有权解除与第三方的合作关系。19.第三方变更19.1第三方变更的条件19.1.1在合同履行过程中，如需更换第三方，应经甲乙双方同意。19.2第三方变更的程序19.2.1第三方变更需以书面形式通知甲乙双方，并经甲乙双方确认。19.3第三方变更后的责任19.3.1第三方变更后，新第三方应继续履行原第三方的职责。20.第三方退出20.1第三方退出的条件20.1.1在合同履行过程中，如第三方完成其职责，甲乙双方可同意其退出。20.2第三方退出的程序20.2.1第三方退出需以书面形式通知甲乙双方，并经甲乙双方确认。20.3第三方退出后的责任20.3.1第三方退出后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房屋产权证复印件要求：复印件须加盖产权单位或相关部门的公章，并注明“与原件一致”字样。说明：提供房屋产权证的复印件，以证明房屋权属的合法性。2.附件二：土地使用权证复印件要求：复印件须加盖土地管理部门的公章，并注明“与原件一致”字样。说明：提供土地使用权证的复印件，以证明房屋土地使用权的合法性。3.附件三：装修设计方案要求：设计方案应包含详细的装修图纸、材料清单、施工工艺等。说明：提供装修设计方案，以明确装修的具体要求和标准。4.附件四：环保检测报告要求：检测报告应包含检测日期、检测项目、检测结果等。说明：提供环保检测报告，以证明装修后的室内空气质量符合环保要求。5.附件五：装修施工合同要求：施工合同应包含施工内容、施工期限、施工质量标准等。说明：提供装修施工合同，以明确施工方的责任和义务。6.附件六：装修工程进度表要求：进度表应包含施工阶段、施工内容、预计完成时间等。说明：提供装修工程进度表，以跟踪工程进度。7.附件七：付款凭证要求：付款凭证应包含付款日期、付款金额、收款人等。说明：提供付款凭证，以证明已按照合同约定支付款项。8.附件八：争议解决协议要求：协议应包含争议解决方式、争议解决机构等。说明：提供争议解决协议，以明确争议解决的具体流程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1出卖人未按期交付房屋；1.2买受人未按期付款；1.3第三方未按约定履行职责；1.4甲乙双方未按约定履行合同义务。2.责任认定标准：2.1出卖人未按期交付房屋，应向买受人支付_______的违约金；2.2买受人未按期付款，应向出卖人支付_______的违约金；2.3第三方未按约定履行职责，其责任限额由合同约定；2.4甲乙双方未按约定履行合同义务，应根据具体违约情况承担相应责任。3.违约责任示例：3.1出卖人未按期交付房屋，导致买受人无法按约定入住，出卖人应支付买受人_______元违约金；3.2买受人未按期付款，导致出卖人无法按约定进行装修，买受人应支付出卖人_______元违约金；3.3第三方未按约定进行环保检测，导致检测结果不合格，第三方应承担相应的赔偿责任；3.4甲乙双方未按约定进行工程验收，导致工程存在质量问题，双方应根据各自责任承担相应的修复费用。全文完。2024庭院式住宅购房合同范本：环保装修专用1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2联系人及联系方式1.3合同签订日期2.房屋基本情况2.1房屋坐落及面积2.2房屋产权性质2.3房屋装修情况3.购房价格及支付方式3.1购房总价3.2付款方式及期限3.3首付款及分期付款金额4.环保装修材料及标准4.1环保装修材料清单4.2环保装修材料品牌及规格4.3环保装修材料质量标准5.装修工程内容及进度安排5.1装修工程范围5.2装修工程进度安排5.3装修工程验收标准6.装修工程款支付及结算6.1装修工程款支付方式6.2装修工程款结算时间6.3装修工程款变更及调整7.环保检测及验收7.1环保检测机构及标准7.2环保检测费用及承担7.3环保检测报告及验收8.违约责任及处理8.1违约情形及责任8.2违约责任承担方式8.3违约争议解决方式9.合同解除及终止9.1合同解除情形9.2合同终止情形9.3合同解除及终止后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同附件11.1附件一：房屋买卖合同11.2附件二：环保装修材料清单11.3附件三：装修工程进度安排表12.合同生效及修改12.1合同生效条件12.2合同修改及补充13.其他约定事项13.1合同签订地点13.2合同份数及保管13.3合同附件份数及保管14.合同签署及见证14.1合同签署人14.2合同见证人14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址甲方（出卖方）：____________________地址：____________________乙方（买受方）：____________________地址：____________________1.2联系人及联系方式甲方联系人：____________________联系电话：____________________乙方联系人：____________________联系电话：____________________1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。2.房屋基本情况2.1房屋坐落及面积房屋坐落：____________________房屋建筑面积：____平方米2.2房屋产权性质房屋产权性质：____________________2.3房屋装修情况房屋装修情况：____________________3.购房价格及支付方式3.1购房总价购房总价为人民币____元整。3.2付款方式及期限付款方式：分期付款付款期限：____年____月____日前付清全部房款3.3首付款及分期付款金额首付款：人民币____元整，于合同签订之日支付。分期付款：具体分期付款金额及时间按附件三《装修工程进度安排表》执行。4.环保装修材料及标准4.1环保装修材料清单详见附件二《环保装修材料清单》。4.2环保装修材料品牌及规格详见附件二《环保装修材料清单》。4.3环保装修材料质量标准详见附件二《环保装修材料清单》。5.装修工程内容及进度安排5.1装修工程范围装修工程范围：____________________5.2装修工程进度安排装修工程进度安排详见附件三《装修工程进度安排表》。5.3装修工程验收标准装修工程验收标准：____________________6.装修工程款支付及结算6.1装修工程款支付方式装修工程款支付方式：分期支付6.2装修工程款结算时间装修工程款结算时间：根据装修工程进度安排，按月结算。6.3装修工程款变更及调整装修工程款变更及调整：根据实际装修工程量及材料价格变动情况，经双方协商一致后进行调整。7.环保检测及验收7.1环保检测机构及标准环保检测机构：____________________环保检测标准：____________________7.2环保检测费用及承担环保检测费用：人民币____元整，由____方承担。7.3环保检测报告及验收环保检测报告：乙方在装修工程完成后，委托有资质的环保检测机构进行检测，并将检测报告提交甲方。环保验收：甲方在收到环保检测报告后____日内对房屋进行环保验收。8.违约责任及处理8.1违约情形及责任若甲方未按合同约定交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付相当于房屋总价万分之一的违约金。若乙方未按合同约定支付房款，每逾期一日，应向甲方支付相当于应付款项万分之一的违约金。若乙方擅自变更装修材料或工程内容，导致工程延期或质量不符合约定，乙方应承担相应责任。8.2违约责任承担方式违约责任承担方式为支付违约金，双方同意通过协商解决争议。8.3违约争议解决方式若发生违约争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。9.合同解除及终止9.1合同解除情形（1）一方严重违约，另一方在接到违约通知后____日内未采取补救措施；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）合同约定的其他解除情形。9.2合同终止情形（1）合同约定的工程全部完成；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同约定的其他终止情形。9.3合同解除及终止后的处理（1）已支付的款项不予退还；（2）未支付的款项应按合同约定继续支付；（3）合同解除或终止后的其他事宜，双方应协商解决。10.争议解决10.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商；协商不成的，提交房屋所在地仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构：房屋所在地仲裁委员会。10.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。11.合同附件11.1附件一：房屋买卖合同11.2附件二：环保装修材料清单11.3附件三：装修工程进度安排表12.合同生效及修改12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同修改及补充对本合同的修改或补充，必须以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。13.其他约定事项13.1合同签订地点本合同签订地点：____________________13.2合同份数及保管本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。13.3合同附件份数及保管合同附件一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.合同签署及见证14.1合同签署人甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________14.2合同见证人见证人（签字）：____________________14.3合同签署日期本合同签署日期为____年____月____日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、设计方、施工方以及其他因履行本合同需要介入的第三方服务提供者。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于：（1）协助双方进行合同的签订、履行和监督；（2）提供专业服务，如监理、检测、设计、施工等；（3）协助解决合同履行过程中出现的争议和问题。16.第三方介入的程序16.1第三方选定第三方由甲乙双方协商选定，并签订相应的合作协议或委托书。16.2第三方介入通知第三方介入后，甲乙双方应向对方发出书面通知，确认第三方的介入及其具体职责。17.第三方责任17.1第三方责任范围第三方的责任范围限于其在合作协议或委托书中约定的职责，并按照相关法律法规及行业标准承担相应责任。17.2第三方责任限额（1）第三方因履行职责不当造成的损失，其赔偿责任不超过人民币____元整；（2）第三方因故意或重大过失造成的损失，其赔偿责任按照相关法律法规承担；（3）第三方因不可抗力造成的损失，不承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的权利义务划分18.1第三方与甲方第三方应遵守甲方的要求，按照合同约定履行职责，并对甲方负责。18.2第三方与乙方第三方应遵守乙方的要求，按照合同约定履行职责，并对乙方负责。18.3第三方与甲乙双方第三方应同时遵守甲乙双方的要求，协调解决甲乙双方之间的争议，确保合同顺利履行。19.第三方介入的费用承担19.1第三方费用支付第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议或委托书中的约定承担。19.2第三方费用结算第三方费用结算按照合作协议或委托书中的约定进行，甲乙双方应在收到第三方提交的结算报告后____日内支付。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除或终止；（3）双方协商一致终止第三方介入；（4）第三方无法继续履行职责。20.2第三方介入终止后的处理（2）甲乙双方应按照合同约定支付第三方剩余费用；（3）第三方应将相关资料和设备移交给甲乙双方或指定的第三方。21.第三方介入的争议解决21.1第三方争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，提交第三方所在地的仲裁委员会仲裁。21.2第三方争议解决机构第三方争议解决机构：第三方所在地的仲裁委员会。21.3第三方争议解决费用第三方争议解决费用由争议方承担，双方另有约定的除外。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房屋买卖合同详细要求：包含房屋的基本信息，如坐落、面积、产权性质等。明确购房价格、支付方式、付款期限等条款。约定双方的权利和义务。2.附件二：环保装修材料清单详细要求：列出所有用于环保装修的材料名称、品牌、规格等信息。确保材料符合环保标准，并标注相应的环保等级。3.附件三：装修工程进度安排表详细要求：列出装修工程的各个阶段及预计完成时间。明确每个阶段的验收标准和要求。4.附件四：环保检测报告详细要求：由有资质的环保检测机构出具，包含检测日期、检测项目、检测结果等信息。确保检测结果符合国家环保标准。5.附件五：装修工程验收报告详细要求：由甲乙双方共同签署，确认装修工程完成情况。列出验收合格的项目和需整改的项目。6.附件六：第三方合作协议或委托书详细要求：明确第三方的职责、权利和义务。约定第三方介入的费用、结算方式等条款。7.附件七：争议解决协议详细要求：约定争议解决的方式、机构、费用等条款。明确双方在争议解决过程中的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定交付房屋；乙方未按合同约定支付房款；乙方擅自变更装修材料或工程内容；第三方未按合作协议或委托书履行职责。2.责任认定标准：甲方未按合同约定交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付相当于房屋总价万分之一的违约金；乙方未按合同约定支付房款，每逾期一日，应向甲方支付相当于应付款项万分之一的违约金；乙方擅自变更装修材料或工程内容，导致工程延期或质量不符合约定，乙方应承担相应责任；第三方未按合作协议或委托书履行职责，造成损失，其赔偿责任不超过人民币____元整。3.示例说明：甲方未在合同约定的交付日期前交付房屋，逾期一个月，应向乙方支付相当于房屋总价万分之一的违约金，即人民币____元；乙方未在合同约定的付款期限内支付房款，逾期一个月，应向甲方支付相当于应付款项万分之一的违约金，即人民币____元；乙方擅自更换装修材料，导致工程延期一个月，乙方应承担因延期产生的损失，如材料费、人工费等；第三方未按合作协议履行职责，导致工程验收不合格，第三方应承担人民币____元的赔偿责任。全文完。2024庭院式住宅购房合同范本：环保装修专用2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商名称1.2买受人姓名1.3联系方式2.房屋基本情况2.1房屋坐落2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋用途3.房屋价格及支付方式3.1房屋总价3.2首付款比例及金额3.3按揭贷款3.4付款时间节点4.环保装修材料及标准4.1环保装修材料品牌及型号4.2环保装修材料检测报告4.3环保装修施工标准5.环保装修施工进度安排5.1施工阶段划分5.2每个阶段的工期5.3施工进度款的支付6.环保装修验收标准及程序6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间7.环保装修保修期及保修责任7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担方式8.3违约金计算方法9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.其他约定事项11.1合同附件11.2合同附件效力11.3合同解释12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署代表13.合同附件13.1环保装修材料清单13.2环保装修施工图纸13.3环保装修验收报告14.合同附件14.1环保装修保修卡14.2环保装修施工合同14.3环保装修验收记录第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1房地产开发商名称：房地产开发有限公司1.2买受人姓名：2.房屋基本情况2.1房屋坐落：市区路号2.2房屋面积：120平方米2.3房屋结构：框架结构2.4房屋用途：住宅3.房屋价格及支付方式3.1房屋总价：人民币壹佰肆拾万元整（￥1,400,000.00）3.2首付款比例及金额：首付款比例为30%，金额为人民币肆拾贰万元整（￥420,000.00）3.3按揭贷款：剩余70%的房款将通过银行按揭贷款方式支付3.4付款时间节点：首付款在合同签订后7个工作日内支付，剩余房款在房屋交付前办理按揭贷款手续4.环保装修材料及标准4.1环保装修材料品牌及型号：详见附件一《环保装修材料清单》4.2环保装修材料检测报告：详见附件二《环保装修材料检测报告》4.3环保装修施工标准：详见附件三《环保装修施工标准》5.环保装修施工进度安排5.1施工阶段划分：基础施工、主体施工、装修施工、验收交付5.2每个阶段的工期：基础施工30天，主体施工60天，装修施工90天，验收交付30天5.3施工进度款的支付：每个阶段完成后，支付该阶段合同价的30%6.环保装修验收标准及程序6.1验收标准：详见附件四《环保装修验收标准》6.2验收程序：买受人组织验收，开发商提供验收资料，双方共同验收6.3验收时间：装修施工完成后7个工作日内7.环保装修保修期及保修责任7.1保修期限：自房屋交付之日起，环保装修部分保修期为2年7.2保修范围：详见附件五《环保装修保修范围》7.3保修责任：在保修期内，因装修质量问题导致的损坏，由开发商负责维修或更换，维修费用由开发商承担8.违约责任8.1违约情形：8.1.1开发商未按合同约定时间交付房屋；8.1.2开发商提供的房屋质量不符合合同约定；8.1.3买受人未按合同约定支付房款；8.1.4买受人未按合同约定时间进行装修；8.1.5双方约定的其他违约情形。8.2违约责任承担方式：8.2.1开发商逾期交付房屋的，每逾期一日，应向买受人支付房屋总价款的万分之五的违约金；8.2.2开发商提供的房屋质量不符合约定的，应修复至符合约定标准，并承担修复费用；8.2.3买受人逾期支付房款的，应向开发商支付逾期支付金额的万分之五的违约金；8.2.4买受人未按约定时间进行装修的，每逾期一日，应向开发商支付装修进度款的万分之五的违约金；8.2.5双方约定的其他违约责任承担方式。8.3违约金计算方法：8.3.1违约金的计算自违约行为发生之日起至实际履行之日止；8.3.2违约金计算至实际履行之日止，未满一个月的按一个月计算。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构：仲裁委员会9.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。10.合同生效及终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件：合同约定的目的实现、合同解除、合同到期或法律规定的其他情形。10.3合同解除条件：发生不可抗力导致合同无法履行、一方违约经另一方催告后在合理期限内仍未履行、双方协商一致解除合同等情形。11.其他约定事项11.1合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。11.2合同附件效力：附件一至附件五为本合同不可分割的组成部分。11.3合同解释：本合同的解释以双方协商一致为准，如有歧义，以书面解释为准。12.合同签署12.1签署时间：2024年3月1日12.2签署地点：市区路号房地产开发有限公司办公室12.3签署代表：开发商代表：，买受人代表：13.合同附件13.1环保装修材料清单13.2环保装修施工图纸13.3环保装修验收报告14.合同附件14.1环保装修保修卡14.2环保装修施工合同14.3环保装修验收记录第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入：在本合同执行过程中，若甲乙双方需要引入第三方进行协助、咨询、监理、检测、评估或其他相关服务，称为第三方介入。1.2第三方介入的范围：包括但不限于技术支持、法律咨询、财务审计、工程监理、环保检测等。2.第三方选择与确认2.1第三方的选择：甲乙双方有权根据各自的需求和判断选择合适的第三方。2.2第三方的确认：选择的第三方需经甲乙双方书面确认，并签订相应的合作协议。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业、客观、公正的服务。3.1.2第三方在执行服务过程中，如因自身原因导致服务结果不符合约定，应承担相应的责任。3.1.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权根据协议约定收取服务费用。3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额：第三方因履行协议而产生的责任，其赔偿总额不超过其收取服务费用的三倍。4.2除外责任：因甲乙双方的故意或重大过失导致的损失，第三方不承担责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系，由双方签订的合作协议约定。5.1.2甲方应向第三方提供必要的工作条件和支持。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系，由双方签订的合作协议约定。5.2.2乙方应向第三方提供必要的工作条件和支持。5.3第三方与甲乙双方的关系：5.3.1第三方在履行协议过程中，应同时维护甲乙双方的利益。5.3.2第三方应按照甲乙双方的要求，提供公正、客观的服务。6.第三方介入的流程6.2甲