2甲方与乙方关于2024年垃圾焚烧发电厂施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2甲方与乙方关于2024年垃圾焚烧发电厂施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指合同甲方名称，全称X公司。1.2乙方：指合同乙方名称，全称X公司。1.3施工：指乙方根据本合同约定，在甲方指定的地点进行垃圾焚烧发电厂的施工活动。第二条合同范围及内容2.1乙方负责垃圾焚烧发电厂的施工，包括但不限于土建、安装、调试、验收等全部施工内容。2.2乙方应按照甲方的要求，完成施工范围内的所有工程，并保证工程质量符合相关法律法规及国家标准。第三条合同价格及支付3.1本合同总价款为人民币元整（大写：人民币元整），乙方完成全部施工内容后，甲方按照合同约定的付款节点进行支付。3.2甲方支付乙方款项时，应扣除合同约定的质量保证金。第四条施工期限4.1乙方应按照本合同约定的施工范围和内容，自施工起始之日起X日内完成全部施工。4.2乙方如因特殊情况需要延长施工期限，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延长。第五条质量保证5.1乙方应保证施工质量符合相关法律法规及国家标准，并对施工质量负责。5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第六条违约责任6.1乙方如未按照本合同约定的施工范围、内容、期限完成施工，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。6.2甲方如未按照合同约定的付款节点支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。第七条争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。第九条保密条款9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。第十条合同的转让10.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十一条不可抗力11.1因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本合同的，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。第十二条甲方义务12.1甲方应按照本合同约定，向乙方提供施工所需的现场、材料、设备等。12.2甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的协助和支持。第十三条乙方义务13.1乙方应按照本合同约定，完成全部施工内容，并保证施工质量。13.2乙方应按照甲方的要求，对施工人员进行安全教育和管理。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指合同甲方名称，全称X公司，法定代表人为X，住所地为X。1.2乙方：指合同乙方名称，全称X公司，法定代表人为X，住所地为X。1.3施工：指乙方根据本合同约定，在甲方指定的地点进行垃圾焚烧发电厂的施工活动，包括但不限于土建、安装、调试、验收等全部施工内容。第二条合同范围及内容2.1乙方负责垃圾焚烧发电厂的施工，包括但不限于：2.1.1土建工程，包括厂区土地平整、构筑物建设、安装临时设施等；2.1.2安装工程，包括设备安装、管道铺设、电气设备安装等；2.1.3调试工程，包括设备调试、系统联调、性能测试等；2.1.4验收工程，包括工程质量验收、安全验收、环保验收等。2.2乙方应按照甲方的要求，完成施工范围内的所有工程，并保证工程质量符合相关法律法规及国家标准。第三条合同价格及支付3.1本合同总价款为人民币元整（大写：人民币元整），具体金额详见附件。3.2甲方支付乙方款项时，应扣除合同约定的质量保证金，质量保证金的具体金额为人民币元整（大写：人民币元整）。3.3甲方支付乙方款项的支付方式为：3.3.1甲方自收到乙方提交的工程进度报告和相关支付凭证之日起X个工作日内，向乙方支付当期工程进度款；3.3.2甲方在工程验收合格后X个工作日内，向乙方支付剩余款项。第四条施工期限4.1乙方应按照本合同约定的施工范围和内容，自施工起始之日起X日内完成全部施工。4.2乙方如因特殊情况需要延长施工期限，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延长。延长施工期限的具体天数以甲方书面同意的为准。第五条质量保证5.1乙方应保证施工质量符合相关法律法规及国家标准，并对施工质量负责。5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。5.3乙方应承担因施工质量问题导致的的全部责任和损失，包括但不限于返工费、维修费、停工损失等。第六条违约责任6.1乙方如未按照本合同约定的施工范围、内容、期限完成施工，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。6.2甲方如未按照合同约定的付款节点支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金的计算方式为：逾期付款金额×逾期付款天数×日利率。6.3违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，包括但不限于对方损失、第三方损失、合同履行费用等。第七条争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2除非双方协商一致，本合同不得擅自变更或解除。任何一方要求变更或解除本合同，均应提前X个工作日书面通知对方，并经对方书面同意后方可生效。第九条保密条款9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，包括但不限于技术秘密、商业计划、客户信息等，应予以严格保密。9.2双方承诺，除非依法应当向第三方披露的信息，否则未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、透露或提供上述保密信息。9.3保密义务在本合同终止后继续有效，持续时间为X年。第十条合同的转让10.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。10.2任何形式的转让未经对方书面同意，均无效。第十一条不可抗力11.1因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本合同的，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。11.2受影响的一方应尽最大努力克服不可抗力，减少损失，并在不可抗力结束后X个工作日内恢复履行本合同。第十二条甲方义务12.1甲方应按照本合同约定，向乙方提供施工所需的现场、材料、设备等。12.2甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的协助和支持。12.3甲方应按照合同约定及时支付乙方应得的款项。第十三条乙方义务13.1乙方应按照本合同约定，完成全部施工内容，并保证施工质量。13.2乙方应按照甲方的要求，对施工人员进行安全教育和管理。13.3乙方应妥善保管甲方的财产，并对其进行合理使用，避免不必要的损失。第十四条其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同的修改和补充，应以书面形式进行，并由双方签字或盖章确认。14.4本合同的签订地点为X，适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方：指本合同履行过程中，除甲乙双方外，参与合同履行或与合同履行相关的任何个人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于：中介方、供应商、分包商、监理机构、政府监管部门等。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙双方应尽力避免第三方介入，确保合同履行过程中的透明度和直接性。2.2如确需第三方介入，甲乙双方应事先进行充分沟通，达成一致意见，并明确第三方的职责和权利。2.3甲乙双方应在合同中明确第三方介入的条件、程序和方式，以及第三方与甲乙双方之间的权利义务关系。第三条第三方义务与责任3.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行其在合同中的职责，并确保其行为符合相关法律法规及国家标准。3.2第三方应承担因未能履行其职责而导致的损失和责任，并向甲乙双方支付因此产生的相关费用。3.3第三方不得擅自变更或解除本合同，也不得将其在合同中的权利和义务转让给其他第三方。第四条第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方之间的权利义务关系，应以本合同为准。4.2第三方在履行其职责过程中与甲乙双方产生的任何纠纷，应通过友好协商解决。4.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条第三方责任限额5.1甲乙双方应在与第三方签订合同时，明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任期限等。5.2甲乙双方应确保第三方具备履行其职责的能力，并为其履行职责提供必要的协助和支持。第六条第三方违约处理6.1如第三方未能按照本合同约定履行其职责，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2甲乙双方应按照本合同约定的方式计算违约金或损失赔偿金额。6.3第三方如因违约导致甲乙双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。第七条第三方与合同履行7.1第三方应按照甲乙双方的要求，参与合同履行，并确保合同履行过程中的顺利进行。7.2第三方应遵守甲乙双方制定的合同履行规则和程序。7.3第三方应按照甲乙双方的要求，及时提供相关合同履行资料和信息。第八条第三方与合同变更8.1第三方应严格遵循本合同约定的变更程序，不得擅自变更或解除合同。8.2第三方如拟变更或解除合同，应提前X个工作日书面通知甲乙双方，并经甲乙双方书面同意后方可生效。第九条第三方与合同解除9.1第三方应严格遵循本合同约定的解除程序，不得擅自解除合同。9.2第三方如拟解除合同，应提前X个工作日书面通知甲乙双方，并经甲乙双方书面同意后方可生效。第十条第三方与保密义务10.1第三方应遵守本合同约定的保密义务，包括但不限于保护甲乙双方的商业秘密和机密信息。10.2第三方应确保其员工、代理人和其他关联方遵守保密义务。第十一条第三方与法律适用11.1本合同履行过程中，如涉及第三方与甲乙双方之间的法律关系，应适用中华人民共和国法律。11.2本合同中与第三方相关的条款，应符合中华人民共和国相关法律法规的规定。第十二条第三方与争议解决12.1本合同履行过程中，如发生涉及第三方的争议，应通过友好协商解决。12.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条第三方与合同的终止13.1本合同履行完成后，第三方与甲乙双方之间的合同关系自动终止。13.2第三方在合同履行过程中如出现违约行为，甲乙双方有权提前终止合同。第十四条第三方与合同的补充14.1本合同未尽事宜，甲乙双方可与第三方另行签订补充协议。14.2补充协议应符合本合同的基本原则和约定，并经甲乙双方和第三方书面同意后方可生效。第十五条第三方与合同的修改15.1本合同的修改和补充，应以书面形式进行，并由甲乙双方和第三方签字或盖章确认。15.2修改和补充的条款与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：施工图纸和技术规范附件三：工程量清单附件四：材料和设备采购清单附件五：施工进度计划附件六：质量保证书附件七：安全施工保证书附件八：环保验收标准附件九：工程验收标准附件十：支付凭证模板附件十一：违约金计算公式附件十二：争议解决方式说明附件十三：保密协议附件十四：第三方介入协议附件一：合同主体资质证明详细要求：甲乙双方应提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等证明材料，以证明其具备履行合同的能力。附件二：施工图纸和技术规范详细要求：施工图纸应包括工程的整体布局、结构设计、设备安装等详细内容。技术规范应明确工程的质量标准、技术要求和安全规范。附件三：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出所有施工项目、工程量、材料和人工需求等，以便于双方核对和计价。附件四：材料和设备采购清单详细要求：材料和设备采购清单应列出所有所需材料的名称、规格、数量、质量标准等，以及所有设备的名称、型号、技术参数等。附件五：施工进度计划详细要求：施工进度计划应明确工程的开工日期、竣工日期、各阶段施工时间表等，以便于双方监督和协调。附件六：质量保证书详细要求：质量保证书应承诺工程质量符合相关法律法规及国家标准，并承诺在工程验收不合格时进行整改。附件七：安全施工保证书详细要求：安全施工保证书应承诺严格遵守施工安全规范，确保施工过程中的安全。附件八：环保验收标准详细要求：环保验收标准应列出工程环保验收的相关法律法规及国家标准，以便于双方遵守和验收。附件九：工程验收标准详细要求：工程验收标准应明确工程验收的具体要求、程序和标准，以便于双方进行验收。附件十：支付凭证模板详细要求：支付凭证模板应包括支付金额、支付日期、付款方和收款方等信息，以便于双方核对和记账。附件十一：违约金计算公式详细要求：违约金计算公式应明确违约金的计算方式，包括逾期付款违约金和工程延期违约金等。附件十二：争议解决方式说明详细要求：争议解决方式说明应明确双方在发生争议时选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。附件十三：保密协议详细要求：保密协议应明确双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，并承诺不得泄露给第三方。附件十四：第三方介