2025年度电力设施自动化改造与配电施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度电力设施自动化改造与配电施工合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同期限5.合同双方信息6.合同背景7.合同目的8.合同原则二、电力设施自动化改造内容1.改造范围2.改造标准3.改造项目清单4.改造进度安排5.改造工程量计算三、配电施工内容1.施工范围2.施工标准3.施工项目清单4.施工进度安排5.施工工程量计算四、合同双方的权利与义务1.甲方权利与义务2.乙方权利与义务3.双方责任与风险五、合同价款及支付方式1.合同价款2.付款方式3.付款进度4.付款条件5.付款违约责任六、合同工期及延误责任1.合同工期2.工期延误责任3.工期延误处理七、技术资料及设备供应1.技术资料提供2.设备供应3.技术标准4.设备质量保证5.设备验收及交付八、工程验收及质量保证1.工程验收标准2.工程验收程序3.质量保证期限4.质量保证责任5.质量问题处理九、合同变更及解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序5.合同变更及解除的效力十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决期限4.争议解决费用5.争议解决的法律适用十一、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除后的处理4.合同终止后的处理5.合同终止后的后续事宜十二、附则1.合同附件2.合同份数3.合同签署4.合同解释5.合同附件效力十三、其他约定事项1.保密条款2.不可抗力条款3.合同解除的补偿4.合同争议的管辖法院5.合同解除后的合同解除通知十四、合同附件1.项目概况2.电力设施自动化改造方案3.配电施工方案4.技术资料清单5.设备清单合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度电力设施自动化改造与配电施工合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：____年____月____日4.合同期限：自____年____月____日起至____年____月____日止5.合同双方信息：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______6.合同背景：根据甲方电力设施升级改造需求，经双方协商一致，签订本合同。7.合同目的：确保电力设施自动化改造与配电施工项目的顺利进行，提高电力设施运行效率。8.合同原则：遵循公平、公正、诚信的原则，保障双方合法权益。二、电力设施自动化改造内容1.改造范围：电力线路改造变电站自动化设备更新智能化监控系统的安装2.改造标准：符合国家相关电力行业标准达到甲方设计要求3.改造项目清单：项目一：_______项目二：_______项目三：_______4.改造进度安排：阶段一：_______阶段二：_______阶段三：_______5.改造工程量计算：工程量一：_______工程量二：_______工程量三：_______三、配电施工内容1.施工范围：配电线路铺设配电设备安装配电室建设2.施工标准：符合国家相关电力行业标准达到甲方设计要求3.施工项目清单：项目一：_______项目二：_______项目三：_______4.施工进度安排：阶段一：_______阶段二：_______阶段三：_______5.施工工程量计算：工程量一：_______工程量二：_______工程量三：_______四、合同双方的权利与义务1.甲方权利与义务：提供施工场地及所需资料配合乙方进行施工按时支付合同价款2.乙方权利与义务：按合同要求进行施工保证施工质量按时完成施工任务3.双方责任与风险：甲方承担因设计变更引起的额外费用乙方承担因施工质量问题引起的责任五、合同价款及支付方式1.合同价款：_______元2.付款方式：预付款：合同价款的_______%进度款：按实际完成工程量支付验收款：合同价款的_______%保修金：合同价款的_______%3.付款进度：预付款：合同签订后_______日内支付进度款：每完成合同约定工程量后_______日内支付验收款：工程验收合格后_______日内支付保修金：保修期满后_______日内无息退还4.付款条件：甲方确认工程量及质量后乙方提交合法的发票及付款申请5.付款违约责任：甲方未按时付款，应向乙方支付_______%的违约金乙方未按时完成施工，应向甲方支付_______%的违约金六、合同工期及延误责任1.合同工期：_______个月2.工期延误责任：因甲方原因导致工期延误，工期顺延，费用由甲方承担因乙方原因导致工期延误，工期顺延，费用由乙方承担3.工期延误处理：双方协商解决如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁七、技术资料及设备供应1.技术资料提供：甲方提供设计图纸、技术规范等资料乙方负责技术资料的管理和使用2.设备供应：甲方提供设备清单及采购要求乙方负责设备的采购、运输及安装3.技术标准：符合国家相关电力行业标准达到甲方设计要求4.设备质量保证：乙方提供的设备应满足合同约定质量标准设备保修期为_______年5.设备验收及交付：甲方负责设备的验收乙方在设备验收合格后_______日内完成交付八、工程验收及质量保证1.工程验收标准：符合国家相关电力行业标准和甲方设计要求工程质量达到优良等级2.工程验收程序：乙方完成工程后，向甲方提交验收申请甲方组织验收小组进行现场验收验收合格后，双方签署验收报告3.质量保证期限：质量保证期为_______年4.质量保证责任：乙方对工程质量承担终身责任甲方发现质量问题，乙方应立即进行整改5.质量问题处理：乙方应按照甲方要求，及时整改质量问题甲方有权要求乙方赔偿因质量问题造成的损失九、合同变更及解除1.合同变更条件：因不可抗力导致合同无法履行双方协商一致，且不违反法律法规2.合同变更程序：双方签署书面变更协议协议内容作为合同附件3.合同解除条件：一方严重违约因不可抗力导致合同无法履行4.合同解除程序：提出解除方书面通知对方双方签署解除协议5.合同变更及解除的效力：合同变更及解除后，双方应按变更或解除后的协议执行十、争议解决1.争议解决方式：通过友好协商解决协商不成，提交合同约定的仲裁机构仲裁2.争议解决机构：_______仲裁委员会3.争议解决期限：自争议发生之日起_______日内提交仲裁4.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担5.争议解决的法律适用：适用中华人民共和国法律十一、合同生效及终止1.合同生效条件：双方签署合同甲方支付预付款2.合同终止条件：合同期限届满双方协商一致解除合同合同因法定原因终止3.合同解除后的处理：双方结算已完成的工程量及费用乙方退还甲方剩余预付款4.合同终止后的处理：双方结清所有费用乙方拆除施工设施，清理现场5.合同终止后的后续事宜：双方签署合同终止协议十二、附则1.合同附件：附件一：项目概况附件二：电力设施自动化改造方案附件三：配电施工方案附件四：技术资料清单附件五：设备清单2.合同份数：本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份3.合同签署：甲方代表签字：乙方代表签字：4.合同解释：本合同未尽事宜，按国家相关法律法规执行5.合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力十三、其他约定事项1.保密条款：双方对本合同内容负有保密义务未经对方同意，不得向任何第三方泄露2.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任不可抗力事件发生后，应及时通知对方3.合同解除的补偿：合同解除后，双方应按已完成的工程量及费用进行结算4.合同争议的管辖法院：本合同争议由合同签订地人民法院管辖5.合同解除通知：合同解除通知应以书面形式发出十四、合同附件（此处列出合同附件的具体内容）甲方（建设单位）签字：____________________乙方（施工单位）签字：____________________日期：____________________附件：（此处列出所有附件的具体内容）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款：1.1甲方有权对乙方提出的施工方案进行审核，并提出修改意见。1.2甲方负责组织设计变更，并承担因设计变更产生的额外费用。1.3甲方负责协调相关部门，确保施工过程中所需资源的及时提供。2.甲方主导说明：2.1甲方作为主导方，对工程的整体进度和质量负有最终责任。2.2甲方应确保设计方案的合理性和可行性，避免因设计不合理导致施工困难。2.3甲方应加强与乙方的沟通，确保施工过程中双方意见的一致性。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款：2.1乙方有权根据工程实际情况，对施工方案进行合理调整。2.2乙方负责制定详细的施工计划，并按时提交给甲方审核。2.3乙方负责施工过程中的安全管理和质量控制。2.乙方主导说明：2.1乙方作为施工方，对施工过程的实施和质量控制负有主要责任。2.2乙方应具备丰富的施工经验，能够应对施工现场的各种复杂情况。2.3乙方应确保施工过程的安全，避免因施工不当导致安全事故的发生。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款：3.1本合同引入第三方中介机构，负责监督合同的履行和协调双方关系。3.2第三方中介机构有权对施工过程中的质量和进度进行监督检查。3.3第三方中介机构应定期向甲方和乙方报告监督情况，并提出改进建议。2.第三方中介说明：2.1第三方中介机构的引入，旨在提高合同履行的透明度和公正性。2.2第三方中介机构应具备专业能力和中立立场，确保监督工作的客观公正。2.3第三方中介机构在监督过程中，应积极协调双方争议，促进合同的顺利履行。3.第三方中介费用：3.1第三方中介费用由双方协商确定，并在合同中明确约定。3.2第三方中介费用由甲方承担，并从合同总价中扣除。3.3第三方中介费用支付方式及时间，按照合同约定执行。4.第三方中介责任：4.1第三方中介机构对监督过程中发现的问题，有权要求乙方整改。4.2第三方中介机构对监督过程中发现的严重问题，有权要求乙方暂停施工。4.3第三方中介机构对监督过程中发现的违规行为，有权向相关部门报告。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目概况2.电力设施自动化改造方案3.配电施工方案4.技术资料清单5.设备清单6.设计图纸及技术规范7.甲方提供的场地及资源清单8.乙方提交的施工计划及进度表9.工程验收报告10.合同变更协议11.争议解决协议12.第三方中介机构的监督报告13.付款凭证14.违约金支付凭证二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付合同价款乙方未按时完成施工任务乙方提供的设备不符合合同约定质量标准乙方未按照设计图纸及技术规范进行施工甲方未按照约定提供场地及资源第三方中介机构发现的违规行为2.违约行为认定：甲方未按时支付合同价款，经乙方催告后仍超过约定付款期限的，视为违约。乙方未按时完成施工任务，经甲方催告后仍超过约定工期，视为违约。乙方提供的设备经检验不符合合同约定质量标准，视为违约。乙方未按照设计图纸及技术规范进行施工，经甲方或第三方中介机构发现，视为违约。甲方未按照约定提供场地及资源，导致施工进度延误，视为违约。第三方中介机构发现的违规行为，经核实后，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指双方在争议发生后，提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的一定金额的金钱。4.验收：指对完成的工程进行检验，确认其是否符合合同约定的质量标准。5.保密条款：指双方对本合同内容负有保密义务，不得向任何第三方泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现设计不合理，导致施工困难。解决办法：及时通知甲方，由甲方组织设计变更，并承担相应费用。2.问题：乙方施工进度延误。解决办法：分析延误原因，与乙方协商解决方案，必要时可要求乙方支付违约金。3.问题：设备质量问题。解决办法：要求乙方立即整改，如无法整改，可要求乙方更换设备或赔偿损失。4.问题：第三方中介机构监督过程中发现违规行为。解决办法：要求乙方立即整改，如情节严重，可要求乙方支付违约金。五、所有应用场景：1.适用于电力设施自动化改造与配电施工项目。2.适用于甲方为主导的项目管理。3.适用于乙方为主导的施工执行。4.适用于引入第三方中介机构进行监督的项目。5.适用于合同双方存在争议需要解决的项目。全文完。2025年度电力设施自动化改造与配电施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：随着我国电力行业的快速发展，电力设施自动化改造与配电施工成为电力系统的重要组成部分。为提高电力设施的安全、稳定、高效运行，甲方决定对现有电力设施进行自动化改造与配电施工。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在电力设施自动化改造与配电施工过程中的权利、义务，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：1.电力设施自动化改造：指在原有电力设施的基础上，采用先进的自动化技术，对电力系统进行改造，提高电力系统的智能化、自动化水平。2.配电施工：指在电力设施自动化改造过程中，对配电线路、设备进行安装、调试、维修等工作。3.2关键词解释：1.甲方：指委托乙方进行电力设施自动化改造与配电施工的单位。2.乙方：指承担电力设施自动化改造与配电施工任务的单位。3.工程进度：指电力设施自动化改造与配电施工过程中，各项工作完成的程度。4.质量标准：指电力设施自动化改造与配电施工过程中，各项工程应符合的国家、行业及甲方要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.权利：（1）对乙方的工作进行监督、检查，确保工程进度和质量。（2）在合同履行过程中，有权要求乙方按照约定履行义务。2.义务：（1）按照合同约定，向乙方提供必要的施工条件，如场地、设备等。（2）按照合同约定，支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务：1.权利：（1）在工程进度和质量符合合同约定的情况下，有权要求甲方支付工程款。（2）在工程进度和质量不符合合同约定的情况下，有权要求甲方采取措施予以纠正。2.义务：（1）按照合同约定，按时、保质完成电力设施自动化改造与配电施工任务。（2）在施工过程中，确保施工安全，防止事故发生。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至电力设施自动化改造与配电施工任务全部完成之日止。5.2合同履行地点：电力设施自动化改造与配电施工地点为：____________________5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，负责电力设施自动化改造与配电施工的组织实施，甲方配合乙方完成相关工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同约定的工程任务全部完成。2.双方协商一致，决定终止合同。3.出现不可抗力因素，导致合同无法履行。6.3终止程序：1.双方协商一致，签订终止合同协议。2.乙方按照协议约定，办理工程验收手续。3.甲方按照协议约定，支付乙方剩余工程款。6.4终止后果：1.合同终止后，双方应按照协议约定，办理相关手续。2.双方应各自承担合同终止后的责任。3.合同终止后，不影响双方在合同履行过程中产生的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用：包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等，按照实际发生计算。2.工程管理费：按照工程直接费用的比例，根据国家相关规定计算。3.不可预见费用：在工程实施过程中，因不可预见因素导致的额外支出。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。2.进度款：工程按照合同约定进度完成后，甲方支付乙方已完成工程量的80%作为进度款。3.验收款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程量的20%作为验收款。4.结算款：工程验收合格并完成所有合同约定的服务后，甲方支付乙方结算款。7.3支付时间1.预付款支付时间：合同签订后10日内。2.进度款支付时间：每月末前5个工作日内。3.验收款支付时间：工程验收合格后30日内。4.结算款支付时间：工程竣工结算完成后30日内。7.4支付章件1.甲方在支付款项前，应要求乙方提供相应的发票、收据等合法凭证。2.乙方应在收到款项后，向甲方提供相应的收款确认函。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。2.甲方未按约定提供施工条件的，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成工程任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。2.乙方未按约定保证工程质量，造成损失的，应承担赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额的计算依据国家相关法律法规及合同约定。2.赔偿金额的支付方式与合同约定的付款方式相同。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。2.甲方和乙方在工程实施过程中产生的技术资料、设计方案等。9.2保密期限1.保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。2.保密期限届满后，双方仍应继续履行保密义务。9.3保密履行方式1.甲方和乙方应采取合理的措施，确保保密内容不被泄露。2.任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.政府行为：如政策调整、法律法规变动等。3.社会异常事件：如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.自然灾害：如地震导致施工中断。2.政府行为：如政策调整导致工程延期。3.社会异常事件：如罢工导致工程进度受阻。十一、争议解决11.1协商解决1.甲方和乙方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.协商不成的，可提交争议解决机构。11.2调解、仲裁或诉讼1.争议解决机构应按照国家相关法律法规和合同约定进行调解。2.若调解不成，任何一方可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。2.如需转让，应书面通知对方，并取得对方同意。12.2不得转让的情形1.乙方在工程实施过程中，不得转让合同。2.甲方在合同履行过程中，不得转让合同。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对电力设施自动化改造与配电施工的最终验收权。2.乙方保留对甲方提供的技术资料和设计方案的所有权。13.2特殊权力保留1.在合同履行期间，双方均有权对电力设施自动化改造与配电施工的技术方案进行调整，但需提前通知对方。2.任何一方在合同履行期间，未经对方同意，不得擅自变更合同内容。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充需经双方协商一致，并以书面形式进行。2.修改和补充的内容作为合同的一部分，具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充的合同内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的合同内容对双方均有约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照合同约定，相互提供必要的协助与配合。2.在工程实施过程中，双方应共同解决遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，沟通工程进展情况。2.遇到紧急情况，双方应立即采取有效措施，确保工程顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于电力设施自动化改造与配电施工的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减，均需经双方协商一致，并以书面形式进行。2.任何未经双方书面同意的增减条款，均不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的电力设施现状资料，包括但不限于电力设施图纸、设备清单等。2.乙方提交的电力设施自动化改造与配电施工方案。3.乙方提交的工程进度计划表。4.乙方提交的施工组织设计。5.乙方提交的安全生产管理措施。6.乙方提交的施工质量保证措施。7.乙方提交的合同履行过程中的各类报表和记录。8.工程验收报告。9.任何双方约定的其他文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：（1）甲方未按约定支付款项。（2）甲方未按约定提供施工条件。（3）乙方未按约定完成工程任务。（4）乙方未按约定保证工程质量。2.违约行为认定：（1）甲方违约：甲方未按合同约定支付款项或未提供施工条件，经乙方书面通知后仍未纠正。（2）乙方违约：乙方未按合同约定完成工程任务或未保证工程质量，经甲方书面通知后仍未纠正。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.保密条款：指双方在合同中约定的保密内容、保密期限和保密履行方式。4.合同主体：指合同中明确列出的甲方、乙方或其他相关方。5.违约责任：指一方违反合同约定，应对另一方承担的责任，包括违约金和赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付款项。解决办法：乙方应书面通知甲方，要求支付款项。如甲方未在规定时间内支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约