二零二五年数据中心电缆敷设及散热系统安装合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年数据中心电缆敷设及散热系统安装合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人或授权代表1.3.合同双方联系方式2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目周期3.电缆敷设工程3.1.电缆敷设方案3.2.电缆敷设质量要求3.3.电缆敷设进度安排3.4.电缆敷设验收标准4.散热系统安装工程4.1.散热系统安装方案4.2.散热系统安装质量要求4.3.散热系统安装进度安排4.4.散热系统安装验收标准5.材料设备5.1.材料设备清单5.2.材料设备供应商5.3.材料设备质量要求5.4.材料设备验收标准6.工程费用6.1.工程费用总额6.2.工程费用构成6.3.工程费用支付方式6.4.工程费用结算7.工程进度7.1.工程进度计划7.2.工程进度调整7.3.工程进度验收8.质量保证8.1.质量保证期限8.2.质量保证措施8.3.质量保证责任9.安全生产9.1.安全生产要求9.2.安全生产措施9.3.安全生产责任10.保密条款10.1.保密内容10.2.保密期限10.3.保密责任11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任承担11.3.违约赔偿12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决机构12.3.争议解决程序13.合同解除13.1.合同解除条件13.2.合同解除程序13.3.合同解除后的责任14.其他约定14.1.其他约定事项14.2.其他约定条款第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称甲方：数据中心有限公司乙方：电缆工程有限责任公司1.2.合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3.合同双方联系方式2.项目概况2.1.项目名称二零二四年数据中心电缆敷设及散热系统安装工程2.2.项目地点上海市区路号2.3.项目规模总建筑面积：10000平方米，电缆敷设总长度：2000米2.4.项目周期自合同签订之日起至2024年12月31日完成3.电缆敷设工程3.1.电缆敷设方案采用直埋电缆敷设方式，电缆型号为YJV2210kV3×240mm²3.2.电缆敷设质量要求电缆敷设应平直、整齐，无扭曲、接头应牢固，绝缘良好3.3.电缆敷设进度安排第一阶段：2024年1月1日至2024年3月31日，完成电缆敷设第二阶段：2024年4月1日至2024年6月30日，完成电缆验收3.4.电缆敷设验收标准按照《电缆敷设及验收规范》GB502172018执行4.散热系统安装工程4.1.散热系统安装方案采用水冷式散热系统，散热器型号为10004.2.散热系统安装质量要求散热系统安装应牢固、美观，管道连接紧密，无泄漏4.3.散热系统安装进度安排第一阶段：2024年7月1日至2024年9月30日，完成散热系统安装第二阶段：2024年10月1日至2024年12月31日，完成散热系统验收4.4.散热系统安装验收标准按照《数据中心散热系统设计规范》GB504622008执行5.材料设备5.1.材料设备清单电缆：YJV2210kV3×240mm²，数量：10根散热器：1000，数量：20台5.2.材料设备供应商甲方指定供应商5.3.材料设备质量要求符合国家标准和相关行业规范5.4.材料设备验收标准按照《建设工程材料设备采购及验收规范》GB502042011执行6.工程费用6.1.工程费用总额人民币壹佰万元整（￥1000000.00）6.2.工程费用构成材料费：人民币伍拾万元整（￥500000.00）人工费：人民币叁拾万元整（￥300000.00）其他费用：人民币拾万元整（￥100000.00）6.3.工程费用支付方式合同签订后支付工程总费用的30%，工程进度每完成50%支付10%，工程验收合格后支付10%，尾款5%在保修期满后支付6.4.工程费用结算按照《建设工程价款结算暂行办法》GB505012003执行7.工程进度7.1.工程进度计划详见附件1：《工程进度计划表》7.2.工程进度调整因不可抗力、甲方原因或其他特殊情况导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划7.3.工程进度验收甲方应按照合同约定和工程进度计划对工程进度进行验收8.质量保证8.1.质量保证期限本工程质量保证期限为自工程验收合格之日起12个月8.2.质量保证措施乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定，采取必要的质量保证措施，包括但不限于：1.严格按照设计图纸和施工规范进行施工；2.使用符合质量要求的材料；3.定期进行质量检查；4.对发现的质量问题及时整改；8.3.质量保证责任如因乙方施工质量问题导致工程损坏或功能障碍，乙方应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。9.安全生产9.1.安全生产要求乙方在施工过程中应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。9.2.安全生产措施1.制定安全生产规章制度；2.对施工人员进行安全教育和培训；3.配备必要的安全防护设施；4.定期进行安全检查；9.3.安全生产责任如因乙方安全生产责任不落实导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。10.保密条款10.1.保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息，包括但不限于技术参数、设计方案、客户信息等。10.2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年10.3.保密责任双方应对保密内容承担保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.违约责任11.1.违约情形1.乙方未按合同约定的时间完成工程；2.乙方施工质量不符合合同约定；3.乙方违反保密条款；4.乙方违反安全生产要求；11.2.违约责任承担1.乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应支付合同总价的0.5%作为违约金；2.乙方施工质量不符合合同约定，乙方应无条件进行返工，并赔偿由此造成的损失；3.乙方违反保密条款，应赔偿对方因此遭受的损失；4.乙方违反安全生产要求，应承担相应的法律责任。11.3.违约赔偿违约方应按照上述违约责任承担相应的赔偿责任。12.争议解决12.1.争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2.争议解决机构无12.3.争议解决程序按照相关法律法规和诉讼程序进行。13.合同解除13.1.合同解除条件1.双方协商一致；2.因不可抗力导致合同无法履行；3.一方严重违约；13.2.合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知对方；2.双方应在收到解除通知之日起15日内完成合同解除手续；13.3.合同解除后的责任2.因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。14.其他约定14.1.其他约定事项本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2.其他约定条款本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1.第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或选择的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估等支持的个人或机构。1.2.第三方不包括合同双方及其法定代表人、授权代表、员工、代理人等。2.第三方介入的范围与职责1.对工程进度、质量、安全进行监督和评估；2.提供技术咨询服务；3.对合同履行过程中的争议进行调解；4.对合同履行情况进行审计。2.2.第三方的职责包括：1.严格按照合同约定和第三方服务协议履行职责；2.独立、客观、公正地提供专业意见；3.对合同履行过程中的问题及时提出建议和解决方案；4.对合同履行情况进行记录和报告。3.第三方介入的程序3.1.第三方介入需经合同双方协商一致，并签订第三方服务协议。3.2.第三方服务协议应明确第三方的服务内容、期限、费用、责任等事项。3.3.第三方服务协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。4.第三方责任限额4.1.第三方责任限额应根据第三方服务协议和实际情况确定，并在协议中明确。1.第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失；2.第三方违反服务协议约定的责任；3.第三方在履行职责过程中因不可抗力造成的损失。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1.第三方与甲方：1.第三方应服从甲方的管理，接受甲方的监督；2.第三方应按照甲方的要求提供专业服务；3.第三方对甲方提供的资料和信息安全保密。5.2.第三方与乙方：1.第三方应服从乙方的管理，接受乙方的监督；2.第三方应按照乙方的要求提供专业服务；3.第三方对乙方提供的资料和信息安全保密。5.3.第三方与合同双方：1.第三方应公平、公正地履行职责，不得偏袒任何一方；2.第三方应遵守国家法律法规和行业规范；3.第三方在履行职责过程中，如发现合同双方存在违约行为，应及时向合同双方报告。6.第三方介入的终止6.1.第三方介入的终止条件包括：1.合同履行完毕；2.第三方服务协议约定的服务期限届满；3.第三方因故无法继续履行职责。6.2.第三方介入终止后，合同双方应按照合同约定和第三方服务协议处理相关事宜。7.第三方介入的费用7.1.第三方介入的费用应在第三方服务协议中明确。7.2.第三方介入的费用由合同双方按照协议约定承担。8.第三方介入的争议解决8.1.第三方介入过程中发生的争议，应由合同双方协商解决。8.2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：《工程进度计划表》详细要求：详细列出工程各个阶段的开始和结束时间，以及每个阶段的里程碑节点。说明：此表格用于跟踪和监控工程进度，确保工程按计划进行。2.附件2：《电缆敷设及验收规范》GB502172018详细要求：提供该规范的全文，确保电缆敷设过程符合国家标准。说明：此规范用于指导电缆敷设的质量和验收标准。3.附件3：《数据中心散热系统设计规范》GB504622008详细要求：提供该规范的全文，确保散热系统设计符合国家标准。说明：此规范用于指导散热系统的设计标准和验收要求。4.附件4：《建设工程材料设备采购及验收规范》GB502042011详细要求：提供该规范的全文，确保材料设备的采购和验收符合国家标准。说明：此规范用于指导材料设备的采购流程和验收标准。5.附件5：《建设工程价款结算暂行办法》GB505012003详细要求：提供该办法的全文，确保工程费用的结算符合国家标准。说明：此办法用于指导工程费用的结算流程和标准。6.附件6：《安全生产规章制度》详细要求：提供乙方的安全生产规章制度，确保施工过程中的安全。说明：此规章制度用于规范施工过程中的安全行为和应急处理。7.附件7：《合同双方联系方式变更表》详细要求：记录合同双方在合同履行过程中的联系方式变更。说明：此表格用于确保双方在合同履行过程中的有效沟通。8.附件8：《第三方服务协议》详细要求：详细列出第三方服务协议的内容，包括服务范围、费用、责任等。说明：此协议用于明确第三方在合同履行过程中的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1.乙方未按合同约定的时间完成工程；1.2.乙方施工质量不符合合同约定；1.3.乙方违反保密条款；1.4.乙方违反安全生产要求；1.5.第三方未按服务协议履行职责；1.6.甲方未按合同约定支付工程款项；1.7.甲方未按合同约定提供材料或设备。2.责任认定标准：2.1.乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应支付合同总价的0.5%作为违约金；2.2.乙方施工质量不符合合同约定，乙方应无条件进行返工，并赔偿由此造成的损失；2.3.乙方违反保密条款，应赔偿对方因此遭受的损失；2.4.乙方违反安全生产要求，应承担相应的法律责任；2.5.第三方未按服务协议履行职责，应根据协议约定承担相应责任；2.6.甲方未按合同约定支付工程款项，应支付逾期付款违约金；2.7.甲方未按合同约定提供材料或设备，应承担相应的责任。3.示例说明：3.1.示例一：乙方未在合同约定的时间内完成工程，延误10天，应支付合同总价的5%作为违约金。3.2.示例二：乙方施工质量不符合合同约定，导致工程损坏，乙方应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。3.3.示例三：第三方未按服务协议履行职责，导致工程进度延误，第三方应承担相应责任。全文完。二零二四年数据中心电缆敷设及散热系统安装合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目背景与目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目内容与范围3.1数据中心电缆敷设3.2散热系统安装3.3项目实施时间4.合同价款与支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点5.工程质量要求与验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3验收流程6.工程进度安排6.1工程阶段划分6.2各阶段时间安排6.3进度调整7.施工现场管理7.1施工现场安全7.2施工现场文明施工7.3施工现场环境保护8.人员配置与培训8.1人员配置要求8.2人员培训9.材料与设备管理9.1材料采购9.2设备采购9.3材料与设备验收10.风险管理10.1风险识别10.2风险评估10.3风险应对措施11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：科技有限公司乙方：工程安装有限公司1.2双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3双方联系方式2.项目背景与目的2.1项目背景随着我国信息化建设的不断发展，甲方公司决定建设一个新的数据中心，以满足业务扩展需求。2.2项目目的通过本次数据中心电缆敷设及散热系统安装项目，实现数据中心的稳定运行，提高数据传输效率和设备散热效果。3.项目内容与范围3.1数据中心电缆敷设包括但不限于：电缆选型、电缆敷设、电缆接续、电缆测试等。3.2散热系统安装包括但不限于：散热设备选型、散热系统设计、散热设备安装、散热系统调试等。3.3项目实施时间项目自合同签订之日起至2024年12月31日完成。4.合同价款与支付方式4.1合同价款本次项目合同价款为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）。4.2支付方式（1）合同签订后支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时支付合同总价款的30%；（4）工程竣工验收合格后支付合同总价款的10%。5.工程质量要求与验收标准5.1质量要求工程必须符合国家有关标准、规范和设计要求，确保工程质量达到优良水平。5.2验收标准（1）电缆敷设：电缆敷设整齐，接续牢固，测试合格；（2）散热系统：散热设备安装正确，系统运行稳定，散热效果良好；（3）整体工程：符合设计要求，功能完善，运行正常。5.3验收流程（1）甲方组织相关人员对工程进行验收；（2）乙方提供相关验收资料；（3）验收合格后，甲方签署验收报告。6.工程进度安排6.1工程阶段划分（1）准备阶段：合同签订后10日内；（2）施工阶段：合同签订后20日内；（3）验收阶段：工程进度达到80%时；（4）竣工阶段：工程进度达到100%时。6.2各阶段时间安排（1）准备阶段：完成施工组织设计、人员配备、材料采购等工作；（2）施工阶段：完成电缆敷设、散热系统安装等工作；（3）验收阶段：进行工程验收；（4）竣工阶段：办理工程移交手续。6.3进度调整如遇不可抗力因素或甲方要求，经双方协商一致后，可对工程进度进行调整。8.人员配置与培训8.1人员配置要求乙方应确保项目实施过程中，所有人员具备相关资质和经验，包括但不限于项目经理、技术负责人、施工人员、质检人员等。8.2人员培训乙方应在项目实施前对施工人员进行必要的培训，确保其了解项目要求、施工规范和安全操作规程。9.材料与设备管理9.1材料采购乙方应按照甲方提供的材料清单和技术要求进行采购，确保材料的品质和规格符合合同约定。9.2设备采购乙方应按照项目需求采购必要的施工设备，包括但不限于电缆卷筒、敷设工具、散热设备等。9.3材料与设备验收乙方应组织对所采购的材料和设备进行验收，确保其符合合同要求，并保存验收记录。10.风险管理10.1风险识别双方应共同识别项目实施过程中可能出现的风险，包括但不限于施工风险、材料风险、设备风险等。10.2风险评估对识别出的风险进行评估，确定风险等级和可能的影响程度。10.3风险应对措施针对不同风险等级，制定相应的应对措施，包括风险规避、风险转移、风险减轻等。11.合同变更与解除11.1合同变更任何合同内容的变更，必须以书面形式经双方签署同意后方可生效。11.2合同解除（1）一方严重违约，另一方在合理期限内未能得到赔偿；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）经双方协商一致解除合同。12.违约责任与争议解决12.1违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。13.合同生效与终止13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止（1）合同约定的期限届满；（2）合同履行完毕；（3）合同解除；（4）法律、法规规定的其他情形。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容及其相关事宜负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2合同附件本合同附件包括但不限于：材料清单、设备清单、工程进度计划、验收报告等。14.3通知任何一方通知对方的事项，应以书面形式发送，自发送之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方以外的，因项目实施需要而介入项目的任何个人、组织或机构，包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、供应商等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证项目质量、进度、安全和合规性，提高项目实施效率。15.3第三方介入方式1.监理：对项目实施过程进行监督和管理，确保项目符合合同要求。2.设计：提供项目设计服务，确保设计方案符合技术规范和功能需求。3.咨询：提供专业咨询服务，协助甲方和乙方解决项目实施过程中的问题。4.供应商：提供项目所需的材料、设备或服务。15.4第三方责任15.4.1第三方责任限额第三方的责任限额由合同中明确约定，具体包括：（1）第三方直接对甲方或乙方造成的损失，责任限额不超过其合同价款的10%；（2）第三方因自身原因导致项目延误，责任限额不超过项目延误期间合同价款的1%；（3）第三方因违反合同约定导致项目质量不合格，责任限额不超过修复或更换成本。15.4.2第三方责任划分（1）第三方因自身原因造成的损失，由第三方承担全部责任；（2）第三方与甲方或乙方共同造成损失，按责任比例分担；（3）第三方在执行合同过程中，如违反国家法律法规或合同约定，应承担相应的法律责任。15.5第三方变更如需更换第三方，双方应提前通知对方，并协商一致后书面确认新的第三方。16.第三方权利16.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和数据，以便其履行职责。16.2第三方有权对项目实施过程进行监督检查，并提出改进建议。16.3第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付费用。17.第三方合同17.1第三方与甲方或乙方签订的合同，应与本合同内容相符，并经另一方同意。17.2第三方合同中，应明确约定第三方的责任和义务，以及与甲方和乙方之间的权利和义务关系。18.第三方保密18.1第三方对本合同内容及其相关事宜负有保密义务，未经甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露。18.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。19.第三方退出19.1第三方在合同履行期间，如因自身原因退出项目，应提前通知甲方和乙方，并协商解决退出后的相关事宜。19.2第三方退出后，甲方和乙方应继续履行本合同，并确保项目顺利完成。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订确认书要求：双方签字盖章，确认合同内容无误。说明：作为合同生效的初步证据。2.材料清单要求：详细列出项目所需材料名称、规格、数量、供应商等信息。说明：用于材料采购、验收和跟踪。3.设备清单要求：详细列出项目所需设备名称、型号、数量、供应商等信息。说明：用于设备采购、验收和跟踪。4.工程进度计划要求：详细列出项目各阶段的时间节点、任务分解、责任人等信息。说明：用于项目进度管理和监控。5.验收报告要求：详细记录工程验收过程、验收结果、存在问题及整改措施。说明：作为工程验收合格的证明文件。6.施工组织设计要求：详细描述施工方案、施工工艺、安全措施、环保措施等。说明：用于指导施工过程，确保施工质量。7.人员配置表要求：列出项目实施过程中所需人员名单、职务、资质等信息。说明：用于人员管理和培训。8.培训记录要求：记录施工人员培训的内容、时间、参与人员等信息。说明：用于证明施工人员具备相应技能。9.质量检验报告要求：记录工程质量检验的结果，包括材料、设备、施工质量等。说明：用于证明工程质量符合要求。10.风险评估报告要求：对项目实施过程中可能出现的风险进行评估，并提出应对措施。说明：用于风险管理和预防。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付工程款。责任认定：乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按未付款项的千分之五计算。示例：若甲方未按时支付合同总价款的30%，乙方有权要求甲方支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按时完成工程。责任认定：乙方应赔偿甲方因延误造成的损失，包括但不限于工期延误、设备闲置等。示例：若乙方未按时完成工程，导致甲方设备闲置，乙方应赔偿甲方因设备闲置产生的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未履行合同约定的责任。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方或乙方的损失。示例：若监理方未按时提交验收报告，导致工程无法按时验收，监理方应承担违约责任。4.其他违约行为及责任认定违约行为：违反合同约定的质量要求。责任认定：违约方应承担修复或更换成本，并赔偿对方因此造成的损失。示例：若乙方提供的电缆质量不合格，乙方应负责更换，并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。二零二四年数据中心电缆敷设及散热系统安装合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.合同标的2.1数据中心名称及位置2.2电缆敷设及散热系统安装范围2.3工程量及施工图纸3.工程进度安排3.1施工阶段划分3.2各阶段工期及验收标准3.3施工进度调整及延误责任4.施工质量要求4.1电缆敷设质量要求4.2散热系统安装质量要求4.3质量验收及整改5.材料供应5.1材料清单及规格5.2材料采购及运输5.3材料验收及保管6.施工安全及环保6.1施工现场安全管理6.2施工现场环保要求6.3事故处理及责任追究7.付款方式及进度7.1付款方式7.2付款进度及节点7.3付款条件及违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止后的处理10.合同生效及期限10.1合同生效条件10.2合同期限10.3合同续签及终止11.其他约定11.1不可抗力条款11.2保密条款11.3合同附件及补充协议12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署人员13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管13.3合同副本14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：数据中心有限公司乙方：电缆敷设及散热系统安装有限公司1.2双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138乙方联系人：乙方联系电话：13956782.合同标的2.1数据中心名称及位置数据中心名称：数据中心数据中心位置：省市区路号2.2电缆敷设及散热系统安装范围电缆敷设范围：数据中心内部所有电缆线路的敷设散热系统安装范围：数据中心内部所有散热设备的安装2.3工程量及施工图纸工程量：根据甲方提供的施工图纸及现场实际情况确定施工图纸：甲方提供的施工图纸及乙方编制的施工组织设计3.工程进度安排3.1施工阶段划分设计阶段、材料采购阶段、施工阶段、验收阶段3.2各阶段工期及验收标准设计阶段：30天材料采购阶段：15天施工阶段：60天验收阶段：10天验收标准：符合国家及行业标准，满足甲方要求3.3施工进度调整及延误责任施工进度调整需经双方协商一致，延误责任由责任方承担，并赔偿对方因此造成的损失4.施工质量要求4.1电缆敷设质量要求电缆敷设应符合国家及行业标准，无损坏、短路、漏电等现象4.2散热系统安装质量要求散热系统安装应符合国家及行业标准，无漏水、漏气、噪音过大等现象4.3质量验收及整改质量验收应在施工完成后进行，不合格部分应立即整改，直至合格5.材料供应5.1材料清单及规格材料清单：详见附件一材料规格：详见附件一5.2材料采购及运输材料采购由乙方负责，运输费用由乙方承担5.3材料验收及保管材料验收应在到货后进行，合格材料由乙方保管，不合格材料由乙方负责退货6.施工安全及环保6.1施工现场安全管理施工现场应设立安全警示标志，施工人员应遵守安全操作规程6.2施工现场环保要求施工现场应采取有效措施，防止污染环境，确保施工过程中的环保要求6.3事故处理及责任追究发生事故应立即上报，按照国家及行业标准进行处理，责任方承担相应责任8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构争议解决机构：仲裁委员会8.3争议解决期限仲裁裁决应在提交仲裁之日起60日内作出，仲裁费用由败诉方承担。9.合同解除及终止9.1合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施或补救措施不力；（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；（3）合同约定的解除条件成就。9.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。9.3合同解除及终止后的处理10.合同生效及期限10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同期限合同期限自生效之日起至合同约定的工程验收合格之日止。10.3合同续签及终止合同期满前，双方可协商续签合同；如一方提出终止，应提前30日书面通知对方。11.其他约定11.1不可抗力条款本合同所指不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。11.2保密条款双方对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.3合同附件及补充协议本合同附件包括但不限于材料清单、施工图纸、工程量清单等。合同履行过程中，如需补充协议，经双方协商一致，可作为本合同的组成部分。12.合同签署12.1合同签署日期本合同签署日期为2024年X月X日。12.2合同签署地点本合同签署地点为省市区路号。12.3合同签署人员甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）13.合同份数及保管13.1合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。13.2合同保管双方应妥善保管合同文本，确保合同内容完整、真实。13.3合同副本如需制作合同副本，应经双方确认并签字盖章。14.合同附件14.1附件一：材料清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：工程量清单14.4附件四：施工组织设计14.5附件五：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、设计方等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量，确保工程顺利进行。15.3第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：（1）提供专业咨询、技术服务；（2）进行工程监理、质量检测；（3）协助合同履行中的纠纷调解。16.甲乙方与第三方的关系16.1甲乙双方与第三方之间不构成直接合同关系，但甲乙双方应共同保障第三方在履行职责过程中的合法权益。16.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。17.第三方责任17.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应责任。17.2第三方责任限额（1）第三方因自身原因导致合同履行出现问题的，其责任限额为合同总价的%。（2）因第三方原因导致的损失，甲乙双方应先自行承担，超出部分由第三方赔偿。18.第三方权利（1）要求甲乙双方提供必要的工作条件、资料和信息；（2）要求甲乙双方配合其履行职责；（3）根据职责要求，对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。19.第三方介入程序19.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入事宜达成一致，并签订相关协议。19.2第三方介入后，甲乙双方应将第三方介入事宜通知对方，并确保第三方介入工作不影响工程进度。20.第三方介入终止（1）第三方违反合同约定，未能履行职责；（2）第三方介入工作对工程进度、质量、安全等方面造成严重影响；（3）合同约定的第三方介入目的已实现。20.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。21.第三方介入费用21