二零二五年度绿色建筑项目施工合同类型与选型指南3篇_第1页
二零二五年度绿色建筑项目施工合同类型与选型指南3篇_第2页
二零二五年度绿色建筑项目施工合同类型与选型指南3篇_第3页
二零二五年度绿色建筑项目施工合同类型与选型指南3篇_第4页
二零二五年度绿色建筑项目施工合同类型与选型指南3篇_第5页
已阅读5页,还剩55页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度绿色建筑项目施工合同类型与选型指南本合同目录一览1.项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3项目范围2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目合同条款3.1合同签订3.2合同期限3.3合同履行3.4合同变更3.5合同解除3.6合同终止4.项目资金4.1资金来源4.2资金拨付4.3资金使用4.4资金结算5.项目进度5.1进度计划5.2进度控制5.3进度调整5.4进度验收6.项目质量6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收6.4质量保证7.项目安全7.1安全生产7.2安全措施7.3安全责任7.4安全事故处理8.项目环保8.1环保要求8.2环保措施8.3环保验收8.4环保责任9.项目验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收结果9.4验收争议10.项目保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任10.4保修费用11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同附件13.1附件一:项目合同书13.2附件二:项目进度计划13.3附件三:项目质量保证书13.4附件四:项目安全保证书13.5附件五:项目环保保证书14.合同签署及生效第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目背景本合同所指项目为二零二四年度绿色建筑项目,甲方为项目业主,乙方为项目施工单位。项目位于X地区,旨在通过绿色建筑技术提高建筑物的能源效率、环保性能和居住舒适性。1.2项目目标项目目标包括但不限于:实现建筑节能率不低于60%;应用环保材料,降低建筑对环境的影响;提高建筑物的室内空气质量;实现项目的整体经济效益和社会效益。1.3项目范围项目范围包括但不限于:土建工程;水暖电气安装工程;绿色建筑设备安装;绿色装饰装修工程;绿色建筑相关咨询服务。2.合同双方2.1甲方信息甲方全称:X有限公司甲方地址:X甲方联系人:X甲方联系电话:X2.2乙方信息乙方全称:X建筑工程有限公司乙方地址:X乙方联系人:X乙方联系电话:X3.项目合同条款3.1合同签订双方经友好协商,就本项目达成一致意见,签订本合同。3.2合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为个月。3.3合同履行乙方应按照合同约定的项目范围、进度和质量要求,按时完成施工任务。3.4合同变更任何一方要求变更合同内容,应提前天以书面形式通知对方,经双方协商一致后,方可变更合同。3.5合同解除一方严重违约,经对方催告后日内仍未履行;因不可抗力导致合同无法履行;合同目的不能实现。3.6合同终止合同履行完毕或合同解除后,本合同终止。4.项目资金4.1资金来源项目资金由甲方提供,具体金额以合同约定为准。4.2资金拨付甲方应根据乙方施工进度,分阶段拨付资金。4.3资金使用乙方应合理使用资金,确保资金专款专用。4.4资金结算双方应在合同约定的时间内进行资金结算。5.项目进度5.1进度计划乙方应根据合同要求,编制详细的施工进度计划,报甲方审核。5.2进度控制乙方应严格按照进度计划执行,确保项目按时完成。5.3进度调整如因不可抗力等原因导致进度计划无法按期完成,乙方应提前天向甲方提出书面申请,经甲方同意后,可调整进度计划。5.4进度验收项目完成后,乙方应组织验收,甲方应按照合同约定进行验收。6.项目质量6.1质量标准乙方应按照国家相关标准、规范和设计要求,确保工程质量。6.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。6.3质量验收项目完成后,乙方应组织验收,甲方应按照合同约定进行验收。6.4质量保证乙方应对项目质量承担终身责任,确保项目质量符合合同约定。8.项目环保8.1环保要求乙方在施工过程中,必须遵守国家及地方有关环境保护的法律法规,确保施工活动不对周边环境造成污染。8.2环保措施施工现场应设置围挡,防止扬尘;施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物应进行分类收集和处理;采取有效措施减少噪音污染;施工车辆应定期维护,减少尾气排放。8.3环保验收项目完成后,乙方应进行环保验收,并提交环保验收报告。8.4环保责任如因乙方施工原因导致环境污染,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。9.项目验收9.1验收标准项目验收应按照国家及地方有关绿色建筑的标准和规范进行。9.2验收程序乙方在项目完成后,向甲方提交验收申请;甲方组织专业人员对项目进行验收;验收合格后,双方签署验收报告。9.3验收结果验收结果分为合格、不合格两种。不合格的项目需整改后重新验收。9.4验收争议如对验收结果有异议,双方应协商解决;协商不成的,可提交仲裁机构或人民法院裁决。10.项目保修10.1保修范围本合同约定的保修范围包括但不限于主体结构、设备安装、装饰装修等。10.2保修期限保修期限自项目竣工验收合格之日起计算,具体期限根据相关法律法规和合同约定执行。10.3保修责任乙方在保修期内应承担保修责任,对因施工质量问题造成的损失负责修复或赔偿。10.4保修费用保修费用由乙方承担,如因甲方原因导致保修问题,甲方应承担相应的费用。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。11.2争议解决程序协商不成的,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构如双方同意,可约定仲裁机构解决争议。12.违约责任12.1违约情形乙方未按合同约定时间完成施工;乙方施工质量不符合合同约定;乙方未按合同约定履行环保责任;甲方未按合同约定支付款项。12.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可提交仲裁机构或人民法院裁决。13.合同附件13.1附件一:项目合同书13.2附件二:项目进度计划13.3附件三:项目质量保证书13.4附件四:项目安全保证书13.5附件五:项目环保保证书14.合同签署及生效14.1合同签署本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效本合同自甲方收到乙方签署的合同文本之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所指第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、咨询方等,其具体定义和职责由合同附件或专门协议予以明确。15.2第三方介入原因项目需要专业咨询或技术支持;需要独立第三方进行质量、安全、环保等方面的检测或评估;需要第三方进行项目管理的协调和监督。15.3第三方介入程序甲方或乙方提出第三方介入的需求,并提交第三方的基本信息和相关资质证明;双方协商确定第三方的选聘标准和程序;甲方或乙方与第三方签订服务协议,明确双方的权利义务;第三方根据服务协议履行职责。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失,对甲方或乙方应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定第三方服务内容和性质;第三方专业能力;行业标准和惯例。16.3责任限额执行第三方在履行合同过程中,如因自身原因造成甲方或乙方损失,应按照服务协议中的责任限额进行赔偿;如第三方赔偿金额不足,甲方或乙方有权要求乙方承担相应责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1职责划分第三方负责其服务协议中约定的职责,甲方和乙方应提供必要的协助和配合;乙方负责项目施工,确保工程质量、安全和进度;甲方负责项目整体管理,监督乙方和第三方的履约情况。17.2权利义务划分第三方有权根据服务协议要求甲方和乙方提供必要的信息和资料;甲方和乙方有权要求第三方按时、保质完成服务;第三方应遵守国家法律法规和行业规范,保护甲方和乙方的合法权益。17.3沟通协调甲方、乙方和第三方应建立有效的沟通协调机制,确保项目顺利进行;任何一方发现第三方履约存在问题,应及时通知其他方,共同协商解决。18.第三方介入的合同变更18.1变更程序如第三方介入导致合同内容需变更,双方应协商一致,签订补充协议。18.2变更内容补充协议应明确第三方介入的具体内容、职责、权利义务和责任限额等。18.3变更生效补充协议经双方签字盖章后生效,与本合同具有同等法律效力。19.第三方介入的合同解除19.1解除条件如第三方在履行合同过程中严重违约,甲方或乙方有权解除合同。19.2解除程序甲方或乙方解除合同,应书面通知第三方,并要求其承担相应责任。19.3解除后果合同解除后,第三方应立即停止履行合同,并按照合同约定和补充协议的约定承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目合同书详细要求:合同书应包含合同双方的基本信息、项目概述、合同条款、违约责任等内容,并经双方签字盖章。附件说明:作为合同的主要文件,详细规定了双方的权益和义务。2.附件二:项目进度计划详细要求:进度计划应包括项目的主要里程碑、关键节点、预期完成时间等,并附有相应的图表和说明。附件说明:用于监控项目进度,确保项目按计划推进。3.附件三:项目质量保证书详细要求:保证书应包括质量标准、质量控制措施、质量验收程序等内容,并附有相关资质证明。附件说明:保证施工质量符合合同约定,确保项目质量。4.附件四:项目安全保证书详细要求:保证书应包括安全措施、安全责任、安全事故处理程序等内容,并附有相关资质证明。附件说明:确保施工现场安全,预防安全事故的发生。5.附件五:项目环保保证书详细要求:保证书应包括环保要求、环保措施、环保验收程序等内容,并附有相关资质证明。附件说明:确保项目施工过程中的环保要求得到满足。6.附件六:第三方服务协议详细要求:协议应明确第三方服务内容、职责、权利义务、责任限额等,并经双方签字盖章。附件说明:第三方介入的合同依据,明确双方的权利和义务。7.附件七:验收报告详细要求:报告应包括项目验收结果、验收意见、验收结论等,并附有相关检测报告和证明材料。附件说明:项目验收的正式文件,证明项目符合合同要求。8.附件八:保修单详细要求:保修单应包括保修范围、保修期限、保修责任等内容,并经双方签字盖章。附件说明:项目保修的凭证,确保乙方在保修期内履行保修责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成施工;乙方施工质量不符合合同约定;甲方未按合同约定支付款项;第三方未按服务协议履行职责;一方未履行环保责任。2.责任认定标准:违约行为的认定依据合同条款、相关法律法规和行业标准;责任认定标准包括违约金、赔偿损失、合同解除等。3.违约责任示例:乙方未按合同约定时间完成施工,每逾期一天,应支付相当于合同总价1%的违约金;乙方施工质量不符合合同约定,造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任;甲方未按合同约定支付款项,应支付违约金,并承担乙方因此产生的利息损失;第三方未按服务协议履行职责,甲方有权要求乙方承担相应责任;一方未履行环保责任,应承担相应的法律责任和经济赔偿。全文完。二零二四年度绿色建筑项目施工合同类型与选型指南1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同依据4.合同双方5.合同期限6.合同金额7.合同变更及终止二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目类型5.项目设计要求6.项目施工要求7.项目验收标准三、合同类型与选型1.绿色建筑标准2.施工合同类型3.材料设备选型4.施工工艺选型5.能源利用选型6.环保技术选型7.安全防护选型四、合同主体责任1.施工方责任2.设计方责任3.监理方责任4.业主方责任5.政府监管机构责任五、合同履行与监督1.施工进度管理2.施工质量管理3.施工安全管理4.环保与节能管理5.资金管理6.信息沟通与协调六、合同违约责任1.施工方违约责任2.设计方违约责任3.监理方违约责任4.业主方违约责任5.违约责任追究程序七、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止的程序4.合同解除与终止的后果八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用九、合同附件1.项目设计图纸2.材料设备清单3.施工组织设计4.环保与节能措施5.安全防护措施十、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案要求3.合同备案程序4.合同备案期限十一、合同解除与终止后的处理1.工程移交2.质量保修3.资金结算4.合同解除与终止后的责任追究十二、合同终止后的后续事宜1.工程验收2.质量保修3.资金结算4.合同终止后的责任追究十三、合同解除与终止后的争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十四、其他约定事项1.合同履行过程中的特殊情况处理2.合同执行过程中的保密义务3.合同执行过程中的不可抗力处理4.合同执行过程中的争议处理5.合同执行过程中的其他约定事项合同编号_________一、合同概述1.合同背景项目名称:绿色建筑项目项目地点:市区路号项目规模:平方米项目类型:住宅/商业/工业合同依据:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规2.合同目的确保绿色建筑项目的施工质量、进度和环境保护要求得到满足促进绿色建筑技术的推广和应用3.合同依据《绿色建筑评价标准》GB/T503782014《建筑工程施工合同示范文本》4.合同双方施工方:建筑有限公司业主方:房地产开发有限公司5.合同期限合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止6.合同金额合同总价:人民币万元整7.合同变更及终止合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议合同终止需符合法定条件和程序,并以书面形式通知对方二、项目概况1.项目名称绿色建筑项目2.项目地点市区路号3.项目规模平方米4.项目类型住宅/商业/工业5.项目设计要求符合绿色建筑评价标准要求6.项目施工要求按照设计图纸和施工规范进行施工7.项目验收标准达到绿色建筑评价标准要求,并符合国家相关验收规定三、合同类型与选型1.绿色建筑标准采用国家最新绿色建筑评价标准2.施工合同类型采用固定总价合同3.材料设备选型采用环保节能型材料设备4.施工工艺选型采用先进、高效的施工工艺5.能源利用选型采用可再生能源和节能技术6.环保技术选型采用先进的环保技术,减少施工过程中的污染7.安全防护选型采用符合国家标准的安全防护设施和措施四、合同主体责任1.施工方责任按时、按质、按量完成施工任务负责施工现场的安全管理负责施工过程中的环境保护2.设计方责任按时提供符合绿色建筑标准的施工图纸对施工过程中的设计变更负责3.监理方责任对施工过程进行监督检查,确保工程质量对施工过程中的安全问题提出整改意见4.业主方责任负责项目资金的支付负责施工现场的协调管理5.政府监管机构责任对施工过程中的违法行为进行查处五、合同履行与监督1.施工进度管理按照施工进度计划进行施工定期向业主方报告施工进度2.施工质量管理严格按照施工规范和设计要求进行施工对施工质量进行自检、互检和专检3.施工安全管理制定施工安全管理制度对施工人员进行安全教育和培训4.环保与节能管理采取环保措施,减少施工过程中的污染采用节能技术,降低能源消耗5.资金管理按照合同约定进行资金支付定期向业主方报告资金使用情况6.信息沟通与协调建立信息沟通渠道定期召开协调会议,解决施工过程中的问题六、合同违约责任1.施工方违约责任拖延工期施工质量不合格施工安全事故2.设计方违约责任设计图纸不符合要求设计变更不及时3.监理方违约责任监督检查不到位提出整改意见不及时4.业主方违约责任资金支付不及时施工现场协调管理不到位5.违约责任追究程序违约方应承担相应的违约责任双方协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼七、合同解除与终止1.合同解除条件双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方严重违约,另一方要求解除合同2.合同终止条件项目竣工验收合格合同约定的解除条件成就3.合同解除与终止的程序双方书面通知对方完成合同解除或终止的后续工作4.合同解除与终止的后果完成项目剩余部分的施工结算合同剩余款项追究违约责任八、争议解决1.争议解决方式争议解决采用协商、调解、仲裁或诉讼方式2.争议解决机构协商:双方协商解决调解:由第三方调解机构进行调解仲裁:提交仲裁委员会仲裁诉讼:向人民法院提起诉讼3.争议解决程序协商:自提出争议之日起30日内调解:自提出争议之日起60日内仲裁:自提交仲裁之日起6个月内诉讼:自提起诉讼之日起6个月内4.争议解决费用协商和调解:由争议双方承担仲裁和诉讼:按相关法律法规和仲裁/诉讼程序规定承担九、合同附件1.项目设计图纸2.材料设备清单3.施工组织设计4.环保与节能措施5.安全防护措施十、合同生效与备案1.合同生效条件双方签字盖章合同经建设行政主管部门备案2.合同备案要求合同备案材料齐全合同内容符合法律法规3.合同备案程序双方提交备案材料建设行政主管部门审核备案4.合同备案期限自合同签订之日起30日内完成备案十一、合同解除与终止后的处理1.工程移交合同解除或终止后,施工方应将施工现场移交给业主方2.质量保修质量保修期自竣工验收合格之日起计算质量保修责任由施工方承担3.资金结算合同解除或终止后,双方应按合同约定进行资金结算4.合同解除与终止后的责任追究违约方应承担相应的违约责任十二、合同终止后的后续事宜1.工程验收按照国家相关验收规定进行工程验收2.质量保修按照质量保修约定提供保修服务3.资金结算按照合同约定进行资金结算4.合同终止后的责任追究违约方应承担相应的违约责任十三、合同解除与终止后的争议解决1.争议解决方式与第八章相同2.争议解决机构与第八章相同3.争议解决程序与第八章相同4.争议解决费用与第八章相同十四、其他约定事项1.合同履行过程中的特殊情况处理遇到特殊情况,双方应协商解决2.合同执行过程中的保密义务双方对本合同内容负有保密义务3.合同执行过程中的不可抗力处理因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任4.合同执行过程中的争议处理按照第八章的争议解决方式处理5.合同执行过程中的其他约定事项如有其他约定事项,双方应以书面形式补充施工方(盖章):业主方(盖章):日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导设计变更条款说明:在项目施工过程中,如需进行设计变更,由甲方提出变更要求,经设计方确认后,由施工方执行。变更费用由变更原因的责任方承担。附加条款:甲方提出设计变更前,应提前通知施工方,并给予合理的整改时间。设计变更应确保项目质量、安全和绿色建筑标准不受影响。甲方应负责协调设计方与施工方之间的沟通,确保变更顺利进行。2.甲方主导材料设备采购条款说明:甲方负责材料设备的采购,施工方需按照甲方提供的材料设备清单进行施工。附加条款:甲方应确保采购的材料设备符合项目需求和绿色建筑标准。甲方应在合同签订前提供材料设备清单,施工方有权对清单内容提出异议。甲方负责对材料设备进行质量验收,不合格的不得用于项目施工。3.甲方主导施工进度控制条款说明:甲方负责对施工进度进行控制,确保项目按期完成。附加条款:甲方应制定施工进度计划,并定期对施工进度进行监督检查。如因甲方原因导致施工进度延误,甲方应承担相应责任。施工方应按照甲方要求的进度计划进行施工,如因施工方原因导致进度延误,施工方应承担相应责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工方案制定条款说明:乙方负责制定施工方案,包括施工工艺、施工组织设计等。附加条款:乙方应提交施工方案,经甲方和设计方审核通过后方可实施。乙方应确保施工方案符合绿色建筑标准和项目要求。乙方应定期向甲方和设计方汇报施工方案的执行情况。2.乙方主导材料设备选型条款说明:乙方负责材料设备的选型,确保材料设备的质量和性能。附加条款:乙方应提交材料设备选型方案,经甲方和设计方审核通过后方可采购。乙方应确保选用的材料设备符合绿色建筑标准和项目要求。乙方应负责材料设备的质量控制,不合格的不得用于项目施工。3.乙方主导施工质量监管条款说明:乙方负责施工质量的监管,确保项目质量符合要求。附加条款:乙方应制定施工质量控制计划,并定期对施工质量进行检查。乙方应确保施工过程中的质量符合国家相关标准和规范。乙方应负责处理施工过程中出现的质量问题,并及时报告甲方和设计方。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介协调管理条款说明:第三方中介负责协调管理项目施工,确保项目顺利进行。附加条款:第三方中介应制定项目协调管理方案,经甲方、乙方和设计方同意后执行。第三方中介应定期召开项目协调会议,解决施工过程中的问题。第三方中介应负责监督项目进度、质量和安全,确保项目符合合同要求。2.第三方中介费用承担条款说明:第三方中介的费用由甲方、乙方和设计方按合同约定承担。附加条款:第三方中介的费用应在合同中明确约定,并在项目实施过程中按约定支付。如第三方中介的服务不符合合同要求,甲方、乙方和设计方有权要求其承担相应责任。第三方中介的费用结算应以实际发生费用为准。3.第三方中介责任追究条款说明:第三方中介在项目施工过程中如有违约行为,应承担相应的法律责任。附加条款:第三方中介应严格按照合同约定履行职责,如有违约行为,应承担违约责任。甲方、乙方和设计方有权要求第三方中介承担违约责任,包括赔偿损失。如第三方中介的违约行为导致项目无法继续,甲方、乙方和设计方有权解除合同。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目设计图纸2.材料设备清单3.施工组织设计4.环保与节能措施5.安全防护措施6.第三方中介协调管理方案7.施工进度计划8.施工质量控制计划9.质量保修书10.资金支付凭证二、违约行为及认定:1.违约行为:施工方未按期完成施工任务施工质量不符合合同约定施工过程中发生安全事故甲方未按期支付工程款乙方未按期提供设计图纸或材料设备第三方中介未履行协调管理职责2.违约行为认定:违约行为应经双方确认或第三方鉴定违约行为的认定应以合同约定和相关法律法规为依据三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范2.建筑法:调整建筑活动的法律规范3.绿色建筑评价标准:评价绿色建筑的标准体系4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况5.违约责任:违约方应承担的法律责任6.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决7.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院作出判决四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误解决办法:及时调整施工计划,增加人力和物力资源,确保项目按期完成。2.问题:施工质量不合格解决办法:立即停止施工,查明原因,采取整改措施,重新进行验收。3.问题:资金支付不及时解决办法:加强资金管理,确保资金按时到位,必要时可申请银行贷款。4.问题:第三方中介协调不力解决办法:与第三方中介进行沟通,明确职责,加强监督,确保其履行协调管理职责。五、所有应用场景:1.绿色建筑项目施工2.住宅、商业、工业等建筑项目施工3.大型公共建筑项目施工4.国有投资项目施工5.私营投资项目施工全文完。二零二四年度绿色建筑项目施工合同类型与选型指南2合同编号_________一、合同主体1.甲方(施工方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(业主方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方(施工方)与乙方(业主方)在二零二四年度绿色建筑项目施工过程中的权利义务,确保项目按照绿色建筑的标准和要求顺利进行,实现可持续发展目标。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《绿色建筑评价标准》等相关法律法规及政策制定。三、定义与解释3.1专业术语绿色建筑:指在建筑全生命周期内,节约资源、保护环境、减少污染、提高室内环境质量,符合可持续发展的建筑。施工图纸:指由设计单位提供的,用于指导施工的图纸文件。施工方案:指施工方根据施工图纸和现场实际情况制定的施工方法和步骤。3.2关键词解释项目范围:指本合同约定的施工内容,包括但不限于主体结构、装饰装修、设备安装等。施工期限:指本合同约定的施工完成时间,自合同生效之日起计算。验收标准:指本合同约定的工程质量标准,包括但不限于设计规范、施工规范、质量验收标准等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务甲方的权利:1)按照合同约定,要求乙方提供必要的施工条件。2)对施工过程中的质量问题提出整改要求。3)在合同约定的时间内,对施工质量进行验收。甲方的义务:1)按照合同约定,按时足额支付工程款。2)配合乙方进行施工,提供必要的施工场地和条件。3)对施工过程中发生的事故承担相应的责任。4.2乙方的权利和义务乙方的权利:1)按照合同约定,对施工质量进行验收。2)对施工过程中发现的质量问题提出整改要求。3)对施工进度进行监督。乙方的义务:1)按照合同约定,及时提供施工图纸和有关资料。2)对施工过程中的质量问题承担相应的责任。3)按时足额支付工程款。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,施工期限为_________天。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为:_________。5.3合同履行方式本合同以现场施工的方式进行,具体施工安排由双方协商确定。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件双方协商一致解除合同。一方严重违约,另一方提出解除合同。因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,达成一致意见后,签订终止协议。6.4终止后果合同终止后,双方应按照终止协议的约定,处理善后事宜,包括但不限于工程款的结算、遗留问题的解决等。七、费用与支付7.1费用构成设计费:根据甲方提供的设计要求,由乙方承担的设计费用。材料费:用于施工所需的各类材料费用,包括绿色建筑材料费用。人工费:施工过程中所需的人工费用,包括技术工人、普通工人等。施工机械使用费:施工过程中使用各类施工机械的费用。管理费:施工过程中的各项管理费用。7.2支付方式预付款:合同签订后,甲方应支付合同总价款的_________%作为预付款。进度款:施工过程中,甲方应按照实际完成的工程量和约定的支付比例支付进度款。验收款:工程竣工验收合格后,甲方应支付合同总价款的_________%作为验收款。结算款:工程交付使用后,甲方应支付合同总价款的_________%作为结算款。7.3支付时间预付款:合同签订后_________日内支付。进度款:每完成约定工程量后_________日内支付。验收款:工程竣工验收合格后_________日内支付。结算款:工程交付使用后_________日内支付。7.4支付条款甲方应在约定的时间内,将工程款支付至乙方指定的账户。乙方应在收到工程款后,及时开具相应的发票。甲方支付的工程款不得抵扣任何其他费用。八、违约责任8.1甲方违约甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付工程款金额的_________%。甲方违反合同约定,导致工程延期交付的,应向乙方支付违约金,违约金为延迟交付天数乘以每日合同总价款的_________%。8.2乙方违约乙方未按合同约定进行施工的,应承担相应的违约责任,包括但不限于修复缺陷、赔偿损失等。乙方违反合同约定,导致工程质量不符合要求的,应承担相应的违约责任,包括但不限于修复缺陷、赔偿损失等。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,向守约方支付赔偿金额,赔偿方式包括但不限于现金支付、修复缺陷、赔偿损失等。九、保密条款9.1保密内容双方的商业秘密。绿色建筑项目的技术信息。双方约定的其他保密信息。9.2保密期限本合同的保密期限为自合同签订之日起_________年。9.3保密履行方式对保密信息进行标记,明确保密标识。对接触保密信息的人员进行保密教育。未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件地震、洪水、台风等自然灾害。政府政策调整、法律法规变更等政府行为。社会动荡、战争等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务不可抗力事件发生时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。不可抗力事件消除后,双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例因地震导致施工中断。因政府政策调整,导致施工项目停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼调解:向双方认可的调解机构申请调解。仲裁:向双方认可的仲裁机构申请仲裁。诉讼:向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形合同主体资格的转让。合同约定不得转让的权利和义务的转让。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对本合同项下所有知识产权的完整所有权,乙方在使用过程中不得侵犯甲方的知识产权。13.2特殊权力保留甲方保留对施工过程中产生的绿色建筑技术的改进和专利申请的权利。乙方在合同履行过程中,不得将本合同项下的技术秘密泄露给任何第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲方提供必要的施工图纸和资料。乙方提供施工所需的场地和条件。双方共同参与施工过程中的协调和决策。15.2协作与配合方式定期召开协调会议,讨论施工过程中的问题。及时沟通,解决施工过程中的矛盾和问题。共同遵守合同约定,确保施工进度和质量。十六、其他条款16.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决,均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就绿色建筑项目施工的完整协议,任何一方不得以任何形式修改或补充本合同的内容。16.3增减条款未经双方书面同意,任何一方不得增加或减少本合同约定的权利和义务。十七、签字、日期、盖章甲方(施工方)签字/盖章:乙方(业主方)签字/盖章:其他相关方签字/盖章:日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.绿色建筑评价标准及相关政策文件。2.设计图纸及技术规范。3.材料采购清单及质量检测报告。4.施工方案及进度计划。5.付款凭证及发票。6.验收报告及保修单。7.不可抗力事件证明材料。8.争议解决相关文件。9.合同补充协议及修改记录。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付工程款,认定为违约行为。违反合同约定,导致工程延期交付,认定为违约行为。未经乙方同意,擅自变更施工方案,认定为违约行为。2.乙方违约:未按合同约定进行施工,认定为违约行为。违反合同约定,导致工程质量不符合要求,认定为违约行为。未按时提供施工图纸和有关资料,认定为违约行为。违约行为的认定依据合同约定及实际履行情况。三、法律名词及解释:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论