二零二五年度隧道照明系统施工合同协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度隧道照明系统施工合同协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1施工范围3.2施工项目3.3施工工艺4.技术规范与标准4.1国家及行业标准4.2企业内部规范4.3特殊技术要求5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求5.3进度计划调整6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检测与验收6.3质量保证措施7.施工安全管理7.1安全生产责任制7.2安全防护措施7.3事故处理与报告8.人员配备与培训8.1人员配置要求8.2人员培训计划8.3人员考核与奖惩9.材料设备管理9.1材料设备采购9.2材料设备验收9.3材料设备保管与使用10.工程款项结算10.1结算方式10.2结算程序10.3付款期限与条件11.合同变更与解除11.1变更程序11.2解除条件11.3解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同附件与补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：隧道建设有限公司乙方：照明设备安装有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称二零二五年度隧道照明系统施工项目2.2项目地点省市隧道2.3项目规模隧道全长10公里，照明系统包括隧道内照明灯具、配电系统等2.4项目工期合同签订后60日内完成施工，具体工期安排详见附件一3.施工内容3.1施工范围隧道内照明灯具安装、配电系统施工、照明设备调试等3.2施工项目项目包括但不限于：灯具安装、电缆敷设、配电箱安装、接地系统施工等3.3施工工艺采用国家及行业标准，结合实际工程特点，制定详细的施工方案4.技术规范与标准4.1国家及行业标准执行《隧道照明设计规范》GB500342013等相关国家标准4.2企业内部规范参照甲方企业内部施工规范，确保工程质量4.3特殊技术要求根据隧道地质条件，对照明系统进行优化设计，提高照明效果5.施工进度安排5.1施工阶段划分施工分为三个阶段：前期准备、主体施工、竣工验收5.2各阶段工期要求前期准备：15天主体施工：30天竣工验收：15天5.3进度计划调整如遇不可抗力或甲方要求，经双方协商一致，可调整施工进度计划6.施工质量要求6.1质量标准执行国家及行业标准，确保工程质量达到优良等级6.2质量检测与验收施工过程中，进行定期质量检测，验收合格后方可进入下一阶段6.3质量保证措施建立健全质量保证体系，确保施工质量符合要求8.人员配备与培训8.1人员配置要求甲方负责提供具备相应资质的施工队伍，乙方负责提供技术指导和施工管理。8.2人员培训计划乙方应于施工前对甲方施工人员进行照明系统安装和维护的专项培训，确保施工人员掌握必要技能。8.3人员考核与奖惩施工人员应接受定期考核，考核结果作为绩效评估和奖惩的依据。9.材料设备管理9.1材料设备采购甲方负责采购隧道照明系统所需的所有材料，乙方负责监督材料的质量和进度。9.2材料设备验收乙方应组织验收，确保所有材料设备符合合同要求和国家标准。9.3材料设备保管与使用甲方负责对材料设备进行妥善保管，确保其在施工过程中的安全使用。10.工程款项结算10.1结算方式工程款项采用分阶段结算，包括预付款、进度款和竣工结算款。10.2结算程序甲方在乙方提交的结算申请和相关证明材料后，30日内完成款项支付。10.3付款期限与条件预付款：合同签订后5个工作日内支付；进度款：每个施工阶段完成后，乙方提交结算申请，甲方在收到申请后10个工作日内支付；竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交最终结算报告，甲方在收到报告后30个工作日内支付。11.合同变更与解除11.1变更程序任何合同变更需经双方书面同意，并签署补充协议。11.2解除条件11.3解除程序合同解除需提前30日通知对方，并书面确认解除事宜。12.违约责任12.1违约情形包括但不限于：延期交工、质量不合格、违反安全规定、未按约定支付款项等。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿标准具体赔偿标准根据违约情节和实际损失确定。13.争议解决13.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。13.3争议解决机构仲裁委员会。14.其他约定14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。14.3合同附件与补充协议本合同附件包括但不限于：施工方案、人员配置表、材料设备清单等。如有补充协议，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：1.工程监理：负责监督施工过程，确保工程质量符合合同要求。2.材料检测：对施工使用的材料进行检测，确保材料质量符合国家标准。3.安全评估：对施工现场进行安全评估，提出安全改进措施。4.技术咨询：提供专业技术咨询服务，协助解决施工中的技术难题。15.3第三方选择与指定1.第三方由甲乙双方共同协商选定，并签订相应的服务合同。2.乙方负责与第三方签订服务合同，并确保第三方具备相应的资质和能力。15.4第三方责任1.第三方应按照服务合同约定，履行其职责，并对因自身原因造成的损失承担相应责任。2.第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业标准。15.5第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系仅限于服务合同，不涉及合同主体间的权利义务。2.第三方对甲乙双方的权利义务不承担连带责任，其责任仅限于服务合同约定的范围。3.第三方在履行职责过程中，如需与甲方或乙方进行沟通，应通过合同约定的方式。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中，第三方责任限额是指第三方因履行服务合同而产生的赔偿责任，其最高赔偿金额。16.2责任限额确定1.第三方责任限额由甲乙双方在服务合同中约定，一般不超过服务合同总金额的10%。2.如第三方责任限额未在服务合同中约定，则按照国家相关法律法规执行。16.3责任限额的调整1.如因不可抗力等因素导致第三方责任限额不足以赔偿损失，甲乙双方可协商调整责任限额。2.调整后的责任限额应书面通知第三方，并经其同意。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入的额外条款1.第三方介入后，甲乙双方应确保第三方能够及时、有效地履行其职责。2.第三方在履行职责过程中，如需甲乙双方提供协助，甲乙双方应予以配合。17.2第三方介入的额外说明1.第三方介入不影响甲乙双方的权利义务，甲乙双方仍需按照本合同履行各自的义务。2.第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应尝试协商解决，协商不成的，按照本合同约定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工方案详细要求：包括施工工艺、进度安排、质量标准、安全措施等，由乙方提供，经甲方审核通过。说明：施工方案是指导施工全过程的重要文件，需详细、具体。2.附件二：人员配置表详细要求：列出施工队伍的组成、人员名单、资质证明等，由甲方提供。说明：人员配置表是确保施工人员资质和数量的依据。3.附件三：材料设备清单详细要求：列出所需材料设备的名称、规格、数量、供应商等，由甲方提供。说明：材料设备清单是确保施工材料设备符合合同要求的重要文件。4.附件四：施工进度计划详细要求：列出各施工阶段的起止时间、工作内容、责任人等，由乙方提供。说明：施工进度计划是确保工程按时完成的重要文件。5.附件五：质量检测报告详细要求：列出各施工阶段的质量检测结果，由第三方检测机构提供。说明：质量检测报告是确保工程质量的重要文件。6.附件六：安全评估报告详细要求：列出施工现场的安全评估结果和改进措施，由第三方安全评估机构提供。说明：安全评估报告是确保施工安全的重要文件。7.附件七：工程验收报告详细要求：列出工程验收结果，包括质量、安全、进度等，由甲方和乙方共同签署。说明：工程验收报告是工程完工的正式文件。8.附件八：合同变更记录详细要求：记录合同签订后发生的所有变更事项，由甲乙双方共同签署。说明：合同变更记录是确保合同变更合法、有效的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：延期交工责任认定标准：如乙方未按合同约定的时间完成工程，每延期一天，应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金。示例：若合同工期为90天，乙方实际完成工期为120天，则应支付30天的违约金。2.违约行为：质量不合格责任认定标准：如工程验收不合格，乙方应负责返工、修复，直至合格，并承担由此产生的全部费用。示例：若工程验收不合格，乙方需重新施工，并支付相关费用。3.违约行为：违反安全规定责任认定标准：如因乙方违反安全规定导致安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失、承担罚款等。示例：若因乙方施工不当导致安全事故，乙方需承担相应的法律责任。4.违约行为：未按约定支付款项责任认定标准：如甲方未按合同约定的时间支付款项，每延期一天，应向乙方支付应付款项的1%作为违约金。示例：若甲方未按时支付进度款，需支付相应天数的违约金。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：如任何一方泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若乙方泄露甲方商业秘密，需承担相应的法律责任。全文完。二零二五年度隧道照明系统施工合同协议1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同背景6.合同目的7.合同范围8.合同总价二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程设计标准6.工程施工内容7.工程质量要求三、合同双方的权利与义务1.发包方权利与义务1.1合同签订1.2预付款支付1.3施工过程监督1.4工程验收1.5付款1.6合同终止2.承包方权利与义务2.1合同签订2.2施工准备2.3施工过程2.4工程验收2.5付款2.6合同终止四、施工组织与管理1.施工组织机构2.施工计划3.施工进度管理4.施工质量管理5.施工安全管理6.施工环境保护五、材料设备1.材料设备采购2.材料设备质量3.材料设备验收4.材料设备保管5.材料设备使用六、工程验收1.验收标准2.验收程序3.验收组织4.验收结果处理七、合同变更与索赔1.合同变更条件2.合同变更程序3.索赔条件4.索赔程序5.索赔处理八、违约责任1.发包方违约责任2.承包方违约责任3.违约责任承担九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后果十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后果十二、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：材料设备清单4.附件四：合同双方签字盖章页十三、合同生效与解释1.合同生效条件2.合同解释3.合同生效日期十四、其他约定1.合同保密2.通知与送达3.合同份数4.合同附件效力合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二五年度隧道照明系统施工合同协议2.合同双方：1.发包方：甲方2.承包方：乙方3.合同签订日期：____年____月____日4.合同有效期：自____年____月____日至____年____月____日5.合同背景：甲方需对____隧道进行照明系统施工，乙方具备相关资质和能力，双方经协商一致，签订本合同。6.合同目的：明确双方在隧道照明系统施工过程中的权利、义务和责任，确保工程按期、按质完成。7.合同范围：本合同约定的隧道照明系统施工范围包括但不限于隧道内照明设备安装、调试、验收等。8.合同总价：人民币____元整。二、工程概况1.工程名称：____隧道照明系统施工工程2.工程地点：____省____市____县____隧道3.工程规模：____公里4.工程类型：隧道照明系统施工5.工程设计标准：按照国家及行业相关标准执行6.工程施工内容：包括隧道内照明设备安装、调试、验收等7.工程质量要求：符合国家及行业相关质量标准三、合同双方的权利与义务1.发包方权利与义务1.1合同签订：甲方负责合同签订事宜。1.2预付款支付：甲方应在合同签订后____日内支付合同总价____%的预付款。1.3施工过程监督：甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量。1.4工程验收：甲方负责组织工程验收，验收合格后支付进度款。1.5付款：甲方按合同约定支付工程进度款和结算款。1.6合同终止：在合同约定的情形下，甲方有权终止合同。2.承包方权利与义务2.1合同签订：乙方负责合同签订事宜。2.2施工准备：乙方应按照合同要求进行施工准备。2.3施工过程：乙方应按施工图纸和规范要求进行施工，确保工程质量。2.4工程验收：乙方应积极配合甲方进行工程验收。2.5付款：乙方按照合同约定接受付款。2.6合同终止：在合同约定的情形下，乙方有权终止合同。四、施工组织与管理1.施工组织机构：双方应成立项目管理机构，负责工程施工的组织和管理。2.施工计划：乙方应编制详细的施工计划，经甲方批准后执行。3.施工进度管理：双方应共同管理施工进度，确保工程按期完成。4.施工质量管理：乙方应严格执行施工规范和质量标准，确保工程质量。5.施工安全管理：乙方应制定并执行安全生产措施，确保施工安全。6.施工环境保护：乙方应遵守国家环境保护法规，采取有效措施保护环境。五、材料设备1.材料设备采购：乙方负责材料设备的采购。2.材料设备质量：材料设备应符合国家及行业相关质量标准。3.材料设备验收：双方共同验收材料设备，验收合格后方可使用。4.材料设备保管：乙方应妥善保管材料设备，防止损坏和丢失。5.材料设备使用：乙方应合理使用材料设备，提高设备利用率。六、工程验收1.验收标准：按照国家及行业相关标准执行。2.验收程序：双方共同组织工程验收，验收合格后进行付款。3.验收组织：验收组由甲方、乙方和监理单位组成。4.验收结果处理：验收不合格的，乙方应按约定进行整改。七、合同变更与索赔1.合同变更条件：因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需变更的。2.合同变更程序：双方协商一致后，以书面形式修改合同内容。3.索赔条件：因甲方原因导致乙方损失，乙方有权提出索赔。4.索赔程序：乙方应在事件发生后____日内向甲方提出索赔。5.索赔处理：双方协商解决索赔事宜，协商不成可依法诉讼。八、违约责任1.发包方违约责任1.1若甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付____%的违约金。1.2若甲方未能按期提供施工条件，导致乙方延误工期，甲方应承担相应责任。2.承包方违约责任2.1若乙方未按合同约定完成施工，应向甲方支付____%的违约金。2.2若乙方施工质量不符合约定标准，应承担修复费用及相应责任。九、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。2.争议解决程序：仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。3.争议解决机构：____仲裁委员会4.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。十、合同解除1.合同解除条件：发生不可抗力、一方违约等情形，经双方协商一致或仲裁机构裁决，可以解除合同。2.合同解除程序：合同解除需书面通知对方，并经双方签字确认。3.合同解除后果：合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程和款项。十一、合同终止1.合同终止条件：合同约定的工程全部完成，经双方验收合格，合同自然终止。2.合同终止程序：合同终止需书面通知对方，并经双方签字确认。3.合同终止后果：合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程和款项。十二、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：材料设备清单4.附件四：合同双方签字盖章页十三、合同生效与解释1.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同解释：本合同以中文文本为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。十四、其他约定1.合同保密：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.通知与送达：双方间的通知应以书面形式进行，自发出之日起____日内送达对方。3.合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。合同方签字盖章：甲方（盖章）：授权代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：授权代表（签字）：日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导项目管理说明：本条款规定，在合同执行期间，甲方将主导整个项目的管理，包括但不限于工程进度、质量、安全、成本等方面。2.甲方指定监理单位说明：甲方有权指定具有相应资质的监理单位对工程进行全程监理，乙方应配合监理单位的工作。3.甲方决定工程变更说明：在施工过程中，如需对工程设计或施工方案进行调整，甲方有权决定变更内容，乙方应无条件执行。4.甲方提供施工图纸和技术资料说明：甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸和技术资料，乙方有权要求甲方在规定时间内提供。5.甲方负责协调外部关系说明：甲方负责与政府相关部门、周边居民等外部单位进行协调，确保施工顺利进行。6.甲方承担不可抗力导致的损失说明：因不可抗力因素导致工程延误或损失，甲方应承担相应责任，并给予乙方合理的补偿。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工组织说明：本条款规定，乙方有权自主组织施工，包括选择施工队伍、安排施工进度等。2.乙方决定施工方案说明：在保证工程质量的前提下，乙方有权根据实际情况调整施工方案，并报甲方审批。3.乙方负责材料设备采购说明：乙方负责按照合同约定采购材料设备，确保其质量符合要求。4.乙方负责施工现场管理说明：乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全和环境保护。5.乙方有权拒绝不合理要求说明：若甲方提出的要求不符合合同约定或技术规范，乙方有权拒绝执行。6.乙方承担因自身原因导致的损失说明：因乙方自身原因导致工程延误或损失，乙方应承担相应责任。三、第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介机构说明：本条款规定，合同执行期间，双方可委托第三方中介机构进行项目管理、工程监理、质量检测等。2.第三方中介费用说明：第三方中介费用由双方按约定比例承担，具体费用在合同附件中明确。3.第三方中介职责说明：第三方中介机构应按照合同约定履行职责，对工程进度、质量、安全等进行监督。4.第三方中介报告说明：第三方中介机构应定期向双方提交工程报告，包括进度、质量、安全等方面的情况。5.第三方中介争议解决说明：若第三方中介机构与双方发生争议，应通过协商或仲裁等方式解决。6.第三方中介更换说明：若第三方中介机构无法履行职责或双方有正当理由，可协商更换第三方中介机构。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：材料设备清单4.附件四：合同双方签字盖章页5.附件五：第三方中介机构资质证明6.附件六：第三方中介费用明细7.附件七：施工组织设计8.附件八：安全文明施工措施9.附件九：环境保护措施10.附件十：工程验收报告二、违约行为及认定：1.违约行为：发包方未按合同约定支付款项。承包方未按合同约定完成施工。双方未按合同约定履行通知和送达义务。第三方中介机构未能履行职责。发生不可抗力导致合同无法履行。2.违约行为认定：违约行为发生时，由另一方提出书面违约通知。双方协商确定违约行为是否成立。如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理并作出判决。4.监理：指监理单位对工程建设过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。5.索赔：指因对方违约导致损失，向对方提出赔偿要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中，因天气原因导致工程延误。解决办法：双方协商确定延误时间，甲方给予乙方合理的工期顺延。2.问题：施工过程中，发现设计图纸存在错误。解决办法：乙方及时通知甲方，甲方组织设计单位进行修改并重新提供图纸。3.问题：第三方中介机构未能履行职责。解决办法：双方协商更换第三方中介机构，或与原机构协商解决。五、所有应用场景：1.隧道照明系统施工项目。2.甲方为主导的项目管理。3.乙方为主导的施工组织。4.第三方中介机构参与的项目管理。5.工程进度、质量、安全等方面的监督。全文完。二零二五年度隧道照明系统施工合同协议2合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________1.2乙方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________1.3其他相关方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：为提高隧道照明水平，保障隧道内行车安全，根据国家相关法律法规和政策，甲方决定对隧道照明系统进行升级改造。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在隧道照明系统施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：隧道照明系统：指用于隧道内部照明、引导、警示、显示等功能的设施设备。3.2关键词解释：施工：指按照设计图纸、规范和标准要求，进行隧道照明系统的安装、调试和验收等工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成隧道照明系统的施工。4.1.2甲方应按照合同约定向乙方支付工程款，并在工程验收合格后支付尾款。4.1.3甲方负责提供施工所需的场地、设施、材料等。4.1.4甲方应配合乙方进行现场施工，确保施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务：4.2.1乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成隧道照明系统的施工。4.2.2乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、设施、材料等。4.2.3乙方应按照设计图纸、规范和标准要求，进行隧道照明系统的安装、调试和验收等工作。4.2.4乙方应承担因自身原因造成的工程延误、质量不合格等责任。五、履行条件5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点：________________5.3合同履行方式：乙方负责隧道照明系统的施工，甲方负责提供必要的配合和支持。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：6.2.1合同履行完毕，双方同意终止合同；6.2.2一方违约，另一方有权解除合同；6.2.3出现不可抗力因素，经双方协商一致，可终止合同。6.3终止程序：6.3.1双方协商一致，签署合同终止协议；6.3.2乙方按照合同约定进行工程结算，甲方支付尾款；6.3.3双方办理合同终止备案手续。6.4终止后果：6.4.1合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程；6.4.2合同终止后，乙方应退还甲方已支付的工程款；6.4.3合同终止后，双方应承担各自违约责任。七、费用与支付7.1费用构成：7.1.1施工材料费：包括但不限于灯具、电缆、支架等材料费用。7.1.2施工人工费：包括但不限于施工人员工资、津贴、加班费等。7.1.3施工机械费：包括但不限于施工机械租赁、维修、燃油等费用。7.1.4施工管理费：包括但不限于现场管理、协调、监督等费用。7.1.5验收合格后的质保金：合同总价的10%，用于保证隧道照明系统在质保期内的正常使用。7.2支付方式：7.2.1预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款。7.2.2进度款：按照施工进度，每月支付合同总价的20%。7.2.3验收合格款：隧道照明系统验收合格后5个工作日内，甲方支付合同总价的40%。7.2.4尾款：质保期满且隧道照明系统无质量问题后，甲方支付剩余的10%作为尾款。7.3支付时间：甲方应在每月的一个工作日支付当月的进度款。7.4支付条款：甲方支付工程款时，应提供发票和相应的支付凭证。乙方应在收到支付凭证后5个工作日内完成相应的工程款项支付。八、违约责任8.1甲方违约：8.1.1甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之五计算。8.1.2甲方未按合同约定提供施工所需场地、设施、材料的，应承担由此造成的工程延误和损失。8.2乙方违约：8.2.1乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。8.2.2乙方施工质量不合格的，应无条件返工，并承担由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式：违约方应按照实际损失进行赔偿，赔偿金额包括但不限于直接损失和间接损失。赔偿方式包括但不限于现金支付、返工、更换材料等。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及的技术秘密、商业秘密和双方约定保密的其他信息。9.2保密期限：本合同签订之日起至隧道照明系统施工完成之日止。9.3保密履行方式：双方应采取保密措施，确保保密内容的保密性，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：地震、洪水、台风、战争、政府政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：10.3.1发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。10.3.2不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行中的问题。10.3.3因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：地震、洪水、战争、政府征收土地、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形：合同涉及的技术秘密、商业秘密和双方约定保密的其他信息不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留：13.1.1甲方保留对隧道照明系统设计、施工、验收等环节的监督权。13.1.2乙方保留对隧道照明系统施工过程中技术秘密和商业秘密的保密权。13.2特殊权力保留：13.2.1甲方保留在隧道照明系统施工过程中发现质量问题时的整改权。13.2.2乙方保留在隧道照明系统施工过程中遇到不可抗力因素时的报告权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：任何对合同的修改和补充，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力：修改和补充的内容作为合同的一部分，具有与原合同相同的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：15.1.1双方应相互配合，确保隧道照明系统施工的顺利进行。15.1.2双方应共同解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式：15.2.1双方应定期召开协调会议，讨论施工过程中的重要事项。15.2.2双方应保持沟通畅通，及时解决问题。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间关于隧道照明系统施工的全部协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款：任何对合同条款的增减，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（签字）：________乙方（签字）：________日期：________甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________附件及其他说明解释一、附件列表：1.隧道照明系统设计图纸及说明书。2.隧道照明系统施工技术规范及标准。3.双方签订的保密协议。4.双方协商达成的补充协议。5.隧道照明系统施工进度表。6.隧道照明系统验收报告。7.隧道照明系统质保期内的维护保养记录。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按时支付工程款。b.未按合同约定提供施工所需场地、设施、材料。乙方违约：a.未按时完成施工任务。b.施工质量不合格。c.向第三方泄露合同涉及的技术秘密和商业秘密。2.违约行为的认定：甲方违约行为的认定：以甲方提供的支付凭证和施工进度表为依据。乙方