学校校园围墙施工合同协议书

学校校园围墙施工合同协议书合同编号：__________学校校园围墙施工合同协议书甲方（委托方）：__________学校地址：____________________法定代表人：_______________联系电话：________________乙方（承包方）：__________建筑有限公司地址：____________________法定代表人：_______________联系电话：________________鉴于甲方为改善校园安全环境，需对校园围墙进行施工，现将围墙施工工程委托给乙方施工。为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________学校校园围墙施工工程1.2工程地点：__________学校校园围墙1.3工程内容：对校园围墙进行施工，包括拆除、新建、修复等1.4工程规模：____________________1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方提交工程预算，经甲方审核后确定最终预算。2.3乙方应按照约定的预算进行施工，如有超出部分，需提前征得甲方同意。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2乙方应按约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量与验收4.1乙方应保证工程质量，确保工程安全，严格按照国家相关法律法规及行业标准进行施工。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，甲方支付合同尾款。4.3初步验收应在工程完成后__________日内进行，最终验收应在工程完工后__________日内进行。五、付款方式与进度5.1本工程付款分为三次，分别为合同签订后支付__________%，工程进度达到__________%时支付__________%，工程验收合格后支付剩余__________%。5.2乙方应按照约定的付款进度向甲方提供相应的发票。六、违约责任6.1乙方如未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/日。6.2乙方如未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行返工，直至达到约定质量标准。返工费用由乙方承担。6.3如乙方擅自停工、窝工，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/日。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（委托方）：__________学校乙方（承包方）：__________建筑有限公司法定代表人：_______________法定代表人：_______________签订日期：_____________年________月________日一、附件列表：1.学校校园围墙施工设计图纸2.施工预算明细表3.工程进度计划表4.质量验收标准及方法5.违约金计算公式说明6.施工所用材料及设备清单7.施工安全措施及应急预案8.工程保修条款及相关证明文件二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：认定标准为工程实际完成时间与合同约定完成时间相差天数超过合同约定的允许延期天数。2.未按约定质量标准完成工程：认定标准为工程验收不合格，不满足合同约定的质量要求。3.擅自停工、窝工：认定标准为乙方无正当理由停止施工，导致工程进度严重滞后。4.乙方未能按照约定提交发票：认定标准为乙方在付款节点未能提供合法有效发票。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托方，即学校方。2.乙方：指承包方，即建筑有限公司。3.合同总价：指双方约定的工程总费用。4.工期：指合同约定的工程完成时间。5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。6.工程验收：指对工程质量、安全、进度等方面进行检查，以确认工程是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的工程进度计划，并定期跟踪进度。设立进度汇报和协调机制，确保各方及时解决问题。如乙方原因导致进度延误，按合同约定扣除违约金，并视情况采取其他违约责任措施。2.工程质量问题：加强质量监督和检查，确保施工过程中符合质量标准。发现问题及时整改，严重问题要求返工，直至满足质量要求。对质量问题导致的损失，按合同约定追究乙方责任。3.合同争议解决：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.施工安全：乙方应制定并执行严格的安全措施和应急预案。定期对施工现场进行安全检查，确保施工安全。五、所有