2024版上海建设工程施工承包合同书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版上海建设工程施工承包合同书本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2质量监督第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应第七条施工组织和管理7.1施工方案7.2施工人员7.3施工安全管理第八条变更和解除合同8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件第十四条合同的签署和备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：_______1.1.2发包人地址：_______1.1.3发包人代表：_______1.1.4发包人联系方式：_______1.2承包人1.2.1承包人名称：_______1.2.2承包人地址：_______1.2.3承包人代表：_______1.2.4承包人联系方式：_______第二条工程概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______2.4工程内容：包括但不限于_______第三条合同价格3.1合同总价：人民币_______元整（大写：_______元整）3.2价格调整：3.2.1价格调整的条件：_______3.2.2价格调整的方式：_______3.2.3价格调整的程序：_______3.3支付方式：3.3.1预付款：合同总价的一定比例为预付款，预付款的支付时间为_______。3.3.2进度付款：工程进度达到一定比例时，按实际完成工程量的百分比进行支付。3.3.3竣工付款：工程竣工并经验收合格后，支付剩余的合同价款。3.3.4支付方式：现金、转账或其他双方约定的方式。第四条合同工期4.1开工日期：_______4.2竣工日期：_______4.3工期延误：4.3.1工期延误的原因：包括但不限于_______4.3.2工期延误的处理：_______第五条质量标准5.1工程质量：应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求。5.2质量监督：5.2.1监督机构：_______5.2.2监督方式：_______5.2.3监督结果的处理：_______第六条材料和设备6.1材料供应：6.1.1材料名称：_______6.1.2材料数量：_______6.1.3材料质量标准：_______6.2设备供应：6.2.1设备名称：_______6.2.2设备数量：_______6.2.3设备质量标准：_______7.1施工方案：承包人应根据工程特点和设计要求，编制详细的施工方案，并提交发包人审批。7.2施工人员：承包人应按照施工方案和工程进度，组织足够数量的熟练工人进行施工。7.3施工安全管理：7.3.1安全管理措施：承包人应制定并执行施工现场的安全管理制度，确保施工安全。7.3.2安全事故的处理：_______第八条变更和解除合同8.1合同变更8.1.1变更条件：在合同履行过程中，因不可抗力或发包人需求等原因，需要对合同内容进行变更的。8.1.2变更程序：变更请求应由发包人书面提出，经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.2合同解除8.2.1解除条件：在合同履行过程中，发生不可抗力或其他双方约定的事由，导致合同无法继续履行的。8.2.2解除程序：解除请求应由发包人书面提出，经双方协商一致后，签订书面解除协议，作为本合同的附件。第九条违约责任9.1发包人违约9.1.1发包人未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款的，应向承包人支付违约金，违约金为本合同价款的_______%。9.1.2发包人未按约定提供施工场地、施工条件等，导致承包人无法正常施工的，应承担相应的违约责任。9.2承包人违约9.2.1承包人未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定的，应向发包人支付违约金，违约金为本合同价款的_______%。9.2.2承包人未按约定提供材料、设备等，导致工程无法正常进行的，应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2调解解决：协商不成时，可向约定的调解机构申请调解。10.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均有权向约定的仲裁机构申请仲裁。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同生效后，如双方协商一致，可以变更本合同。11.3合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止合同。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起_______年。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。13.2法律适用：本合同适用_______法律。13.3合同附件：本合同的附件包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术规范等。第十四条合同的签署和备案14.1合同签署：本合同一式两份，双方各执一份。14.2合同备案：双方应按照法律规定，将本合同副本报送相关备案机构备案。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件设计说明书施工图纸结构计算书材料清单设备选型清单2.技术规范施工规范质量标准安全规范环境保护规范3.施工方案施工组织设计施工进度计划施工安全计划施工质量保证措施4.材料和设备供应清单材料供应清单设备供应清单材料和设备质量标准5.工程量清单工程量清单工程量计算书6.合同变更协议变更请求书变更协议7.合同解除协议解除请求书解除协议8.调解协议调解请求书调解协议9.仲裁协议仲裁请求书仲裁裁决书说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为及责任认定未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款违约金计算：为本合同价款的2%未按约定提供施工场地、施工条件等违约金计算：根据实际损失计算2.承包人违约行为及责任认定未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定违约金计算：为本合同价款的2%未按约定提供材料、设备等违约金计算：根据实际损失计算示例说明：假设发包人未按约定时间支付预付款，承包人可以依据合同条款要求发包人支付违约金，违约金计算为本合同价款的2%。如果发包人未按约定提供施工场地，导致承包人无法正常施工，承包人可以要求发包人承担相应的违约责任，违约金根据实际损失计算。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：在合同中规定，因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，