2024建设工程施工合同的订立

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工合同的订立本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2工程款支付方式3.3工程款支付时间3.4价格调整机制第四条工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误及延长第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收程序5.3质量保修期第六条合同的履行6.1承包人责任6.2发包人责任6.3合同变更第七条违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁费用第九条合同的解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理第十条合同的终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的处理第十三条税款及费用13.1税款承担13.2费用承担第十四条其他条款14.1合同的效力14.2合同的修改和补充14.3合同的解除和终止14.4违约责任14.5争议解决14.6法律适用14.7合同的签署和生效第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2注册地址：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4联系人：____________1.1.5联系电话：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2注册地址：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4联系人：____________1.2.5联系电话：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同价格3.1合同总价：____________3.2工程款支付方式：____________3.2.1预付款：____________3.2.2进度付款：____________3.2.3竣工结算：____________3.3工程款支付时间：____________3.3.1预付款支付时间：____________3.3.2进度付款支付时间：____________3.3.3竣工结算支付时间：____________3.4价格调整机制：____________3.4.1价格调整因素：____________3.4.2价格调整程序：____________第四条工期4.1开工日期：____________4.2竣工日期：____________4.3工期延误及延长：____________4.3.1工期延误原因：____________4.3.2工期延误处理：____________4.3.3工期延长条件：____________4.3.4工期延长程序：____________第五条质量标准5.1工程质量要求：____________5.2质量验收程序：____________5.2.1验收标准：____________5.2.2验收时间：____________5.2.3验收方式：____________5.3质量保修期：____________5.3.1保修范围：____________5.3.2保修期限：____________5.3.3保修责任：____________第六条合同的履行6.1承包人责任：____________6.1.1工程进度：____________6.1.2工程质量：____________6.1.3工程安全：____________6.2发包人责任：____________6.2.1提供施工场地：____________6.2.2协助办理手续：____________6.2.3按时支付工程款：____________6.3合同变更：____________6.3.1变更条件：____________6.3.2变更程序：____________6.3.3变更费用：____________第七条违约责任7.1承包人违约：____________7.1.1违约行为：____________7.1.2违约责任：____________7.1.3违约赔偿：____________7.2发包人违约：____________7.2.1违约行为：____________7.2.2违约责任：____________7.2.3违约赔偿：____________第八条争议解决8.1争议解决方式：____________8.1.1协商解决：____________8.1.2调解解决：____________8.1.3仲裁解决：____________8.1.4诉讼解决：____________8.2仲裁地点：____________8.3仲裁费用：____________第九条合同的解除9.1合同解除条件：____________9.1.1发包人解除合同：____________9.1.2承包人解除合同：____________9.2合同解除程序：____________9.2.1解除通知：____________9.2.2解除确认：____________9.3合同解除后的处理：____________9.3.1工程完成部分：____________9.3.3合同解除后的费用处理：____________第十条合同的终止10.1合同终止条件：____________10.1.1工程完成：____________10.1.2合同解除：____________10.1.3其他终止条件：____________10.2合同终止程序：____________10.2.1终止通知：____________10.2.2终止确认：____________第十一条保密条款11.1保密内容：____________11.2保密期限：____________11.3违约责任：____________第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义：____________12.2不可抗力的处理：____________12.2.1不可抗力事件发生后的通知：____________12.2.2不可抗力事件对工程的影响：____________12.2.3不可抗力事件的后果处理：____________第十三条税款及费用13.1税款承担：____________13.2费用承担：____________第十四条其他条款14.1合同的效力：____________14.2合同的修改和补充：____________14.3合同的解除和终止：____________14.4违约责任：____________14.5争议解决：____________14.6法律适用：____________14.7合同的签署和生效：____________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：施工方案和施工组织设计附件四：材料和设备采购清单附件五：施工合同专用条款附件六：施工合同通用条款附件七：工程质量保修书附件八：付款凭证和工程进度报告附件九：变更订单附件十：争议解决仲裁协议附件一：工程设计图纸详细要求和说明：本附件提供了工程的详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及设计说明书和技术规范。承包人应根据图纸和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。附件二：工程量清单详细要求和说明：本附件列出了工程项目的详细工程量和价格，包括土建、安装、装修等各个分部分项的工程量清单。承包人应根据清单进行施工，并按照约定的价格进行工程款支付。附件三：施工方案和施工组织设计详细要求和说明：本附件提供了施工方案和施工组织设计，包括施工进度计划、施工工艺、施工安全措施等。承包人应按照方案和设计进行施工，确保工程顺利进行。附件四：材料和设备采购清单详细要求和说明：本附件列出了工程所需材料和设备的名称、规格、数量和价格。承包人应根据清单进行采购，并保证材料的质量符合工程要求。附件五：施工合同专用条款详细要求和说明：本附件包含了施工合同的专用条款，包括合同价格、工期、质量标准、违约责任等方面的具体规定。承包人应仔细阅读并严格遵守。附件六：施工合同通用条款详细要求和说明：本附件包含了施工合同的通用条款，包括合同的效力、解除和终止、争议解决等方面的规定。承包人应仔细阅读并严格遵守。附件七：工程质量保修书详细要求和说明：本附件提供了工程质量保修书，包括保修范围、保修期限、保修责任等内容。承包人应按照保修书的规定提供质量保修服务。附件八：付款凭证和工程进度报告详细要求和说明：本附件包括付款凭证和工程进度报告，用于记录工程款项的支付和工程进度的报告。承包人应按照合同约定提交相关报告。附件九：变更订单详细要求和说明：本附件用于记录合同执行过程中发生的变更事项，包括变更的内容、原因、影响和费用等。变更订单需双方确认后方可生效。附件十：争议解决仲裁协议详细要求和说明：本附件是争议解决仲裁协议，规定了争议解决的仲裁方式和仲裁地点等。双方在发生争议时应按照协议进行仲裁解决。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定完成工程进度或质量不符合合同要求。2.承包人未按照合同约定支付工程款或进度付款。3.承包人未按照合同约定提供材料和设备。4.承包人未按照合同约定提供质量保修服务。5.发包人未按照合同约定支付预付款、进度付款或竣工结算。6.发包人未按照合同约定提供施工场地和办理相关手续。违约责任认定：1.承包人违约：承包人应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。例如，如果承包人未按照合同约定完成工程，应支付违约金并赔偿发包人因此造成的损失。2.发包人违约：发包人应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。例如，如果发包人未按照合同约定支付工程款，应支付违约金并赔偿承包人因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗