2025年数据中心建设承包经营合同典范3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年数据中心建设承包经营合同典范本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方名称1.6合同有效期1.7合同目的第二条承包方义务2.1承包方资质要求2.2承包方施工责任2.3施工质量保证2.4施工进度要求2.5施工安全保证2.6施工环保要求第三条经营方义务3.1经营方资质要求3.2经营方管理责任3.3经营方质量保证3.4经营方进度要求3.5经营方安全保证3.6经营方环保要求第四条合同款项及支付方式4.1合同总金额4.2分期付款计划4.3付款方式4.4付款条件4.5逾期付款责任第五条交工验收及交付5.1交工验收标准5.2交工验收程序5.3交付时间5.4交付条件5.5交付手续第六条违约责任6.1承包方违约责任6.2经营方违约责任6.3违约赔偿方式6.4违约赔偿标准第七条争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决地点7.4争议解决期限第八条合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除通知8.4合同解除后果第九条合同变更9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同变更通知9.4合同变更效力第十条合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止通知10.4合同终止后果第十一条合同附件11.1附件一：合同图纸11.2附件二：施工方案11.3附件三：设备清单11.4附件四：验收报告11.5附件五：其他相关文件第十二条合同保密12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任第十三条合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同备案13.4合同附件效力13.5其他约定事项第十四条合同解除及终止的后续处理14.1合同解除后的处理14.2合同终止后的处理14.3后续处理责任14.4后续处理程序第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：2025年数据中心建设承包经营合同1.2合同编号：ZDJS202500011.3合同签订日期：2025年1月1日1.4合同签订地点：北京市朝阳区1.5合同双方名称1.5.1承包方：北京科技有限公司1.5.2经营方：北京YY网络有限公司1.6合同有效期：自2025年1月1日至2028年12月31日1.7合同目的：本合同旨在明确双方在数据中心建设及运营过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。第二条承包方义务2.1承包方资质要求：承包方须具备国家规定的相关资质，并符合项目要求的技术标准。2.2承包方施工责任：承包方负责数据中心的建设施工，包括但不限于土建、电力、网络、安全等设施的建设。2.3施工质量保证：承包方应确保施工质量符合国家标准和行业规范，对施工过程中的质量问题负责整改。2.4施工进度要求：承包方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，确保项目按期交付。2.5施工安全保证：承包方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工现场安全。2.6施工环保要求：承包方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染，符合国家环保标准。第三条经营方义务3.1经营方资质要求：经营方须具备国家规定的相关资质，并符合项目要求的技术标准。3.2经营方管理责任：经营方负责数据中心运营管理，包括但不限于设备维护、网络安全、客户服务等。3.3经营方质量保证：经营方应确保数据中心运营质量符合合同约定和行业标准。3.4经营方进度要求：经营方应按照合同约定的时间节点完成运营任务，确保数据中心稳定运行。3.5经营方安全保证：经营方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保数据中心运营安全。3.6经营方环保要求：经营方应采取有效措施，减少数据中心运营过程中的环境污染，符合国家环保标准。第四条合同款项及支付方式4.1合同总金额：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）4.2分期付款计划：合同签订后，承包方完成工程量达到合同约定的比例，经营方支付相应款项。4.3付款方式：银行转账4.4付款条件：承包方提交发票、工程量清单、验收报告等资料，经经营方审核无误后支付。4.5逾期付款责任：经营方逾期付款，应向承包方支付合同约定比例的违约金。第五条交工验收及交付5.1交工验收标准：数据中心建设完成后，双方应按照国家标准、行业规范和合同约定进行验收。5.2交工验收程序：交工验收由双方共同组织，验收合格后，由经营方接收并交付使用。5.3交付时间：数据中心建设完成后，承包方应在合同约定的时间内完成交工验收。5.4交付条件：数据中心建设质量符合合同约定，设备运行稳定，环境达标。5.5交付手续：承包方向经营方提交交付报告，经营方签收并办理交付手续。第六条违约责任6.1承包方违约责任：承包方未按合同约定完成施工任务，或施工质量不符合标准，应承担违约责任。6.2经营方违约责任：经营方未按合同约定完成运营任务，或运营质量不符合标准，应承担违约责任。6.3违约赔偿方式：违约方应向守约方支付合同约定比例的违约金。6.4违约赔偿标准：根据违约行为及对合同履行的影响，确定违约赔偿标准。第七条争议解决7.1争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序：争议发生后，双方应在收到对方书面通知之日起30日内进行协商。7.3争议解决地点：北京市朝阳区。7.4争议解决期限：自争议发生之日起，双方应在6个月内解决争议。第八条合同解除8.1合同解除条件8.1.1合同一方严重违约，经对方书面通知后30日内仍未采取补救措施或继续违约的；8.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行或继续履行已无必要的；8.1.3双方协商一致，决定解除合同的；8.2合同解除程序8.2.1解除合同前，一方应书面通知对方，说明解除合同的理由；8.2.2收到解除合同通知的一方应在收到通知之日起15日内给予书面答复；8.2.3解除合同后，双方应立即停止履行合同义务，并采取措施保护已完成的工程和设备；8.3合同解除通知8.3.1解除合同通知应以书面形式发出，并经双方签字盖章；8.3.2通知应在合同约定的送达地址送达，或以其他双方认可的方式送达；8.4合同解除后果8.4.1合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理已完成的工程和设备；8.4.3合同解除不影响双方因违约而产生的索赔权利。第九条合同变更9.1合同变更条件9.1.1因不可抗力导致合同无法履行或继续履行已无必要的；9.1.2因国家政策调整、行业标准变化等原因，需要变更合同内容的；9.2合同变更程序9.2.1变更合同内容应经双方协商一致，并以书面形式修改合同；9.2.2修改后的合同内容应作为原合同的附件，与原合同具有同等法律效力；9.3合同变更通知9.3.1变更合同内容的通知应以书面形式发出，并经双方签字盖章；9.3.2通知应在合同约定的送达地址送达，或以其他双方认可的方式送达；9.4合同变更效力9.4.1修改后的合同内容自通知送达之日起生效；9.4.2双方应按照变更后的合同内容履行义务。第十条合同终止10.1合同终止条件10.1.1合同约定的有效期届满；10.1.2双方协商一致，决定终止合同的；10.1.3合同解除或被宣告无效；10.2合同终止程序10.2.1合同终止前，双方应进行合同履行情况的清算；10.3合同终止通知10.3.1合同终止的通知应以书面形式发出，并经双方签字盖章；10.3.2通知应在合同约定的送达地址送达，或以其他双方认可的方式送达；10.4合同终止后果10.4.1合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理已完成的工程和设备；第十一条合同附件11.1附件一：合同图纸11.1.1附件一包括数据中心的建设图纸、设备清单、施工方案等；11.1.2附件一应由承包方提供，并经经营方确认；11.2附件二：施工方案11.2.1附件二详细描述了施工过程中的技术要求、施工步骤、质量标准等；11.2.2附件二应由承包方提供，并经经营方确认；11.3附件三：设备清单11.3.1附件三列明了数据中心所需设备的型号、数量、技术参数等；11.3.2附件三应由承包方提供，并经经营方确认；11.4附件四：验收报告11.4.1附件四为数据中心建设完成后的验收报告，包括验收日期、验收人员、验收结果等；11.4.2附件四应由承包方提供，并经经营方确认；11.5附件五：其他相关文件11.5.1附件五包括合同签订前后的其他相关文件，如资质证明、技术标准等；11.5.2附件五应由双方提供，并经对方确认。第十二条合同保密12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等；12.1.2双方在合同履行过程中交换的任何技术资料、商业信息等；12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年；12.3保密责任12.3.1双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；12.3.2违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。第十三条合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同并加盖公章；13.1.2合同经双方签字盖章后，自合同签订之日起生效；13.2合同备案13.2.1双方应在合同签订后30日内，将合同报相关政府部门备案；13.3合同附件效力13.3.1合同附件与合同具有同等法律效力；13.4其他约定事项13.4.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；13.4.2本合同一式两份，双方各执一份。第十四条合同解除及终止的后续处理14.1合同解除后的处理14.1.1双方应立即停止履行合同义务，并采取措施保护已完成的工程和设备；14.2合同终止后的处理14.2.1双方应按照合同约定和法律规定处理已完成的工程和设备；14.3后续处理责任14.3.1双方应按照合同约定和法律规定承担后续处理责任；14.4后续处理程序14.4.1双方应友好协商解决后续处理事宜；14.4.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，为合同履行提供相关服务或协助的自然人、法人或其他组织。1.2.1设计单位、施工单位、监理单位；1.2.2设备供应商、技术服务提供商；1.2.3金融机构、保险公司；1.2.4争议解决机构、法律顾问；1.2.5其他经甲乙双方同意的第三方。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相关协议；2.2第三方介入的协议应明确第三方的权利、义务和责任；2.3第三方介入的协议应作为本合同的附件。第三条第三方的权利和义务3.1第三方有权根据合同约定和协议内容，向甲乙双方提供相关服务或协助；3.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，履行相关义务；3.3第三方应保证其提供的服务或协助符合合同要求和质量标准。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的具体服务或协助内容确定；4.2第三方的责任限额应在第三方介入的协议中明确约定；4.3第三方的责任限额不得超过其收取的服务费用或协助费用。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入合同关系后，其与甲乙双方的权利义务关系由第三方介入的协议约定；5.2第三方与甲乙双方的权利义务划分如下：5.2.1第三方与甲方的权利义务关系由甲方与第三方介入的协议约定；5.2.2第三方与乙方的权利义务关系由乙方与第三方介入的协议约定；5.2.3第三方与甲乙双方的权利义务关系由甲乙双方与第三方介入的协议约定；5.3第三方介入的协议应明确第三方在合同履行过程中的责任范围和责任限额。第六条第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定和第三方介入的协议内容，继续履行合同义务；6.2第三方介入的协议不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务；6.3第三方介入的协议应作为合同履行的一部分，甲乙双方应共同遵守。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，如发生争议，应通过友好协商解决；7.2协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼；7.3第三方介入的争议解决方式由第三方介入的协议约定。第八条第三方介入后的合同解除8.1第三方介入后，如出现合同解除的情形，甲乙双方应按照本合同约定和第三方介入的协议内容，共同决定合同解除事宜；8.2第三方介入的协议应明确合同解除后的责任承担和后续处理事宜。第九条第三方介入后的合同终止9.1第三方介入后，如合同终止，甲乙双方应按照本合同约定和第三方介入的协议内容，共同决定合同终止事宜；9.2第三方介入的协议应明确合同终止后的责任承担和后续处理事宜。第十条第三方介入后的保密义务10.1第三方在介入合同关系期间，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密等；10.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入后的其他约定11.1.1第三方的权利、义务和责任；11.1.2第三方介入的具体服务或协助内容；11.1.3第三方的责任限额；11.1.4第三方介入的期限；11.1.5第三方介入的费用；11.1.6第三方介入的争议解决方式；11.1.7第三方介入的合同解除和终止条件。第十二条本合同未尽事宜12.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决；12.2任何与本合同未尽事宜相关的协议、补充协议或附件，均应与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同图纸详细要求和说明：包含数据中心的建设图纸、设备布局图、电气系统图、网络拓扑图等，需清晰标注尺寸、材料、设备型号等关键信息，并由设计单位盖章确认。2.附件二：施工方案详细要求和说明：详细描述施工过程中的技术要求、施工步骤、质量标准、安全措施、环保措施等，需由施工单位提供，并经监理单位审核通过。3.附件三：设备清单详细要求和说明：列明数据中心所需设备的型号、数量、技术参数、供应商、预计到货时间等，需由承包方提供，并经经营方确认。4.附件四：验收报告详细要求和说明：包括验收日期、验收人员、验收结果、验收意见等，需由监理单位或第三方检测机构出具，并经甲乙双方签字确认。5.附件五：合同变更协议详细要求和说明：记录合同履行过程中发生的变更事项，包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等，需由甲乙双方签字盖章。6.附件六：付款凭证详细要求和说明：记录每次付款的金额、日期、付款方式、收款人等信息，需由财务部门出具，并经甲乙双方签字确认。7.附件七：违约通知详细要求和说明：记录违约行为、违约事实、违约责任认定等，需由守约方出具，并经违约方签字确认。8.附件八：争议解决协议详细要求和说明：记录争议解决的方式、程序、地点、期限等，需由甲乙双方签字盖章。9.附件九：保密协议详细要求和说明：约定双方在合同履行过程中应遵守的保密义务，包括保密内容、保密期限、违约责任等，需由甲乙双方签字盖章。10.附件十：其他相关文件详细要求和说明：包括但不限于资质证明、技术标准、法律法规等，需由相关单位或个人提供，并经甲乙双方确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包方未按合同约定的时间节点完成施工任务；1.2承包方施工质量不符合合同约定；1.3经营方未按合同约定的时间节点完成运营任务；1.4经营方运营质量不符合合同约定；1.5甲乙双方未按合同约定支付款项；1.6第三方未按协议约定履行义务；1.7发生不可抗力事件，导致合同无法履行。2.违约责任认定标准：2.1违约行为发生后，守约方应及时通知违约方，要求其采取补救措施；2.2违约方应在收到通知后30日内采取补救措施，否则视为继续违约；2.3违约责任认定标准如下：2.3.1违约行为导致合同无法履行的，违约方应承担全部违约责任；2.3.2违约行为导致合同部分无法履行的，违约方应承担相应部分的违约责任；2.3.3违约行为导致合同履行成本增加的，违约方应承担增加部分的费用；2.3.4违约行为导致合同履行期限延误的，违约方应承担延误期间的违约金。3.违约示例说明：3.1承包方未按合同约定的时间节点完成施工任务，导致项目延期交付，经营方要求承包方支付违约金人民币伍万元整（￥50,000.00）；3.2经营方未按合同约定的时间节点完成运营任务，导致数据中心无法按期投入使用，甲乙双方协商一致，要求经营方支付违约金人民币叁万元整（￥30,000.00）；3.3第三方未按协议约定履行义务，导致项目进度延误，甲乙双方要求第三方支付违约金人民币贰万元整（￥20,000.00）。全文完。2025年数据中心建设承包经营合同典范1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同双方4.合同有效期二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容三、承包方责任1.施工准备2.施工过程3.质量保证4.安全保障5.环境保护四、经营方责任1.运营管理2.技术支持3.人员培训4.设备维护五、合同价格及支付方式1.合同价格2.付款方式3.付款时间4.付款条件六、工期及进度安排1.工期要求2.进度安排3.考核标准4.延期处理七、质量标准及验收1.质量标准2.验收标准3.验收程序4.验收责任八、技术支持与培训1.技术支持范围2.技术支持方式3.培训内容4.培训方式九、知识产权与保密1.知识产权归属2.保密条款3.违约责任十、合同变更与解除1.变更条件2.解除条件3.变更程序4.解除程序十一、违约责任1.承包方违约责任2.经营方违约责任3.违约赔偿十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十三、合同终止与解除1.合同终止条件2.合同解除条件3.终止与解除程序十四、其他约定1.不可抗力2.合同附件3.合同生效4.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同背景1.1项目甲方因业务发展需要，决定建设数据中心。1.2乙方具备数据中心建设与运营能力，愿意承担该项目的建设与经营。2.合同目的2.1明确甲乙双方在数据中心建设与经营中的权利和义务。2.2确保数据中心项目按期、按质完成，并达到预期运营效果。3.合同双方3.1甲方：[甲方全称]3.2乙方：[乙方全称]4.合同有效期4.1合同自双方签字之日起生效，有效期为[合同期限]年。二、项目概述1.项目名称1.1[数据中心项目名称]2.项目地点2.1[项目具体地址]3.项目规模3.1[数据中心规模描述，如：服务器数量、存储容量等]4.项目内容4.1数据中心基础设施建设4.2服务器及存储设备采购4.3网络设施建设4.4安全设施建设4.5系统集成与调试三、承包方责任1.施工准备1.1乙方负责制定详细的施工计划，包括施工进度、人员安排等。1.2乙方负责办理施工许可证等相关手续。2.施工过程2.1乙方严格按照设计图纸和规范进行施工。2.2乙方确保施工质量，对施工过程中出现的问题及时整改。3.质量保证3.1乙方提供的数据中心建设质量符合国家相关标准和要求。3.2乙方对数据中心建设过程中的质量问题承担全部责任。4.安全保障4.1乙方确保施工现场安全，防止事故发生。4.2乙方对施工过程中发生的安全事故负责。5.环境保护5.1乙方遵守国家环保法规，确保施工过程中的环境保护措施到位。四、经营方责任1.运营管理1.1乙方负责数据中心的日常运营管理。2.技术支持2.1乙方提供7x24小时的技术支持服务。3.人员培训3.1乙方负责对甲方人员进行必要的培训。4.设备维护4.1乙方负责数据中心设备的日常维护保养。五、合同价格及支付方式1.合同价格1.1数据中心建设总造价为[总造价]元。2.付款方式2.1甲方分阶段支付合同款项。3.付款时间3.1首付款：合同签订后[天数]日内支付总额的[百分比]%。3.2进度款：按工程进度支付，每次支付总额的[百分比]%。4.付款条件4.1甲方在收到乙方提交的发票和支付申请后[天数]日内支付相应款项。六、工期及进度安排1.工期要求1.1数据中心建设项目总工期为[总工期]个月。2.进度安排2.1各阶段施工时间及节点。3.考核标准3.1各阶段工程进度符合合同要求。3.2各阶段工程质量达到设计标准。4.延期处理4.1乙方因自身原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付[金额]元的违约金。七、质量标准及验收1.质量标准1.1数据中心建设质量符合国家相关标准和要求。2.验收标准2.1验收标准应符合国家相关标准和合同约定。3.验收程序3.1验收前，乙方应向甲方提交验收申请。3.2验收时，甲方有权对数据中心建设质量进行检查。4.验收责任4.1乙方对数据中心建设质量负责。八、技术支持与培训1.技术支持范围1.1乙方提供数据中心建设过程中所需的技术支持。1.2乙方提供数据中心运营过程中的技术支持。2.技术支持方式2.1乙方通过电话、网络等方式提供远程技术支持。2.2乙方可派技术人员到现场进行技术指导。3.培训内容3.1乙方负责对甲方人员进行数据中心运营相关培训。4.培训方式4.1乙方提供培训教材和教学设备。4.2乙方安排专业讲师进行授课。九、知识产权与保密1.知识产权归属1.1数据中心建设过程中产生的知识产权归乙方所有。1.2数据中心运营过程中产生的知识产权归甲方所有。2.保密条款2.1甲方和乙方均应遵守保密协议，对项目信息进行保密。3.违约责任3.1违反保密协议的，应承担相应的法律责任。十、合同变更与解除1.变更条件1.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，可申请变更合同。2.解除条件2.1双方协商一致，可解除合同。2.2一方违约，另一方有权解除合同。3.变更程序3.1变更合同需双方书面同意。4.解除程序4.1解除合同需双方书面通知。十一、违约责任1.承包方违约责任1.1乙方未按合同约定完成数据中心建设的，应承担违约责任。2.经营方违约责任2.1乙方未按合同约定提供运营服务的，应承担违约责任。3.违约赔偿3.1违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。十二、争议解决1.争议解决方式1.1双方发生争议，应友好协商解决。2.争议解决机构2.1协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁。3.争议解决程序3.1仲裁程序按[仲裁委员会名称]的仲裁规则进行。十三、合同终止与解除1.合同终止条件1.1合同期限届满，合同自然终止。2.合同解除条件2.1双方协商一致解除合同。2.2一方违约，另一方有权解除合同。3.终止与解除程序3.1合同终止或解除，双方应书面通知对方。十四、其他约定1.不可抗力1.1因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。2.合同附件2.1本合同附件作为合同不可分割的部分。3.合同生效3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。4.合同附件清单4.1[列出所有合同附件]甲方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：____________________日期：_____________________________乙方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：____________________日期：_____________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导决策权1.1在数据中心建设与运营过程中，甲方拥有最终决策权。1.2乙方应按照甲方的要求和指示进行工作。1.3甲方有权对乙方的施工和运营计划进行调整。2.甲方提供资料2.1甲方应向乙方提供数据中心建设所需的全部技术资料、设计图纸和设备清单。2.2甲方保证提供资料的准确性和完整性。3.甲方监督权3.1甲方有权对乙方的施工和运营过程进行监督检查。3.2甲方有权要求乙方定期提交工作报告和进度更新。4.甲方人员参与4.1甲方可派遣代表参与项目决策、监督和验收等环节。4.2甲方代表享有与乙方同等的工作条件和待遇。5.甲方风险承担5.1由于甲方决策失误或提供资料错误导致的损失，由甲方承担。5.2甲方应确保其决策不影响乙方的正常施工和运营。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方技术主导权1.1在数据中心建设与运营过程中，乙方负责技术方案的制定和实施。1.2甲方应尊重乙方的技术主导权，并配合乙方的技术要求。2.乙方人员安排2.1乙方有权自行安排项目团队，包括项目经理、技术负责人等。2.2乙方人员的选拔和培训由乙方负责。3.乙方技术更新3.1乙方应确保数据中心的技术水平达到行业领先标准。3.2乙方应定期对数据中心进行技术更新和维护。4.乙方风险管理4.1乙方应制定详细的风险管理计划，包括施工风险、运营风险等。4.2乙方应确保数据中心的安全稳定运行。5.乙方财务责任5.1乙方应按时提交财务报告，接受甲方的财务审计。5.2乙方应确保项目资金的使用符合合同约定。三、第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构职责1.1中介机构负责协调甲乙双方的关系，监督合同的履行。1.2中介机构应保持中立，维护双方的合法权益。2.中介机构费用2.1中介机构的费用由甲乙双方协商确定。2.2中介机构费用应在合同中明确列明。3.中介机构报告3.1中介机构应定期向甲乙双方提交项目报告，包括施工进度、质量情况等。3.2中介机构报告应真实、客观、全面。4.中介机构变更4.1如中介机构无法履行职责或违反合同约定，甲乙双方有权更换中介机构。4.2更换中介机构应提前通知对方，并协商确定新的中介机构。5.中介机构责任5.1中介机构应对其报告的真实性、准确性和完整性负责。5.2中介机构在履行职责过程中违反合同约定的，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.数据中心设计图纸及规范3.甲方提供的设备清单及技术参数4.乙方提供的施工方案及进度计划5.甲方人员名单及职责6.乙方人员名单及职责7.中介机构资质证明8.保密协议9.付款凭证及发票10.项目验收报告11.争议解决协议12.合同变更协议13.合同解除协议二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成数据中心建设。乙方未按合同约定提供运营服务。甲方未按合同约定支付款项。甲方未按合同约定提供资料。中介机构未按合同约定履行职责。2.违约行为的认定：乙方未按合同约定完成数据中心建设，经甲方验收不合格。乙方未按合同约定提供运营服务，导致数据中心无法正常运行。甲方未在约定时间内支付款项，经乙方催告后仍未支付。甲方未在约定时间内提供资料，影响乙方正常施工。中介机构未按合同约定履行职责，导致合同无法正常履行。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。3.违约责任：指当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。4.保密协议：指双方就保密事项达成的协议，约定双方对特定信息保密。5.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度落后。解决办法：甲方应与乙方协商，制定合理的进度计划，并对进度进行监督。2.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：乙方应向甲方发出付款催告，如甲方仍不支付，乙方可申请仲裁。3.问题：中介机构未履行职责。解决办法：甲乙双方应更换中介机构，并要求新中介机构履行职责。五、所有应用场景：1.新建数据中心的建设与运营。2.既有数据中心的技术升级与改造。3.数据中心运营过程中的设备维护与更新。4.数据中心项目与第三方合作。5.数据中心项目的风险管理。全文完。2025年数据中心建设承包经营合同典范2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：___________________联系电话：_________________2.乙方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：___________________联系电话：_________________3.其他相关方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：___________________联系电话：_________________二、合同前言2.1背景：随着我国信息化建设的快速发展，数据中心作为支撑各行各业的重要基础设施，其建设与运营对于促进我国经济持续健康发展具有重要意义。为满足甲方数据中心建设需求，经甲乙双方友好协商，达成如下协议。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在数据中心建设过程中的权利、义务，确保数据中心建设项目顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指用于存储、处理、传输数据的大型建筑或设施；（2）数据中心建设：指数据中心的设计、施工、设备采购、安装调试等全过程；（3）承包经营：指乙方承担数据中心建设项目的全部或部分工作，并负责运营管理。3.2关键词解释：（1）甲方：指委托乙方进行数据中心建设项目的单位；（2）乙方：指承担数据中心建设项目的单位；（3）合同履行：指甲乙双方按照合同约定，完成各自权利和义务的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质完成数据中心建设项目；（2）甲方有权对乙方的工作进行监督，并提出合理化建议；（3）甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款及相关费用；（4）甲方应协助乙方办理相关手续，确保项目顺利实施。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，按时、按质提供相关资料和条件；（2）乙方应按照合同约定，按时、按质完成数据中心建设项目；（3）乙方应保证工程质量和安全，确保项目符合国家相关标准；（4）乙方应按照甲方要求，提供相关技术支持和售后服务。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。5.2合同履行地点：数据中心建设地点：_____________________5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，承担数据中心建设项目的全部或部分工作，并负责运营管理。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的期限届满；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出解除合同，应提前____天书面通知对方；（2）双方应在接到解除合同通知后____天内，共同协商解决合同终止事宜；（3）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，办理相关手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，将数据中心交付甲方；（2）甲方应按照合同约定，向乙方支付已完成的工程款及相关费用；（3）合同终止后，甲乙双方应按照国家相关法律法规，处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）设计费：包括但不限于初步设计、详细设计、施工图设计等费用；（2）材料费：包括但不限于数据中心建设所需的硬件设备、软件系统、基础设施材料等费用；（3）施工费：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等费用；（4）设备购置费：包括但不限于服务器、存储设备、网络设备等设备的购置费用；（5）安装调试费：包括但不限于设备安装、系统调试、测试等费用；（6）运营维护费：包括但不限于数据中心运营期间的日常维护、安全保障、电力供应等费用；（7）其他费用：包括但不限于合同约定的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的____%作为预付款；（2）进度款：乙方在完成合同约定的各阶段工作后，甲方应在____个工作日内支付该阶段工作总费用的____%；（3）尾款：合同项目完成后，甲方应在____个工作日内支付剩余合同总金额的____%作为尾款。7.3支付时间甲方支付费用的具体时间如下：（1）预付款：合同签订后____个工作日内；（2）进度款：各阶段工作完成后____个工作日内；（3）尾款：合同项目完成后____个工作日内。7.4支付条款（1）支付方式：甲方应以银行转账方式支付费用；（2）发票要求：乙方应在收到甲方支付费用后____个工作日内，向甲方开具合法有效的增值税专用发票；（3）支付凭证：甲方支付费用后，乙方应提供支付凭证给甲方。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未能按照合同约定支付费用，应向乙方支付____%的违约金，并承担由此给乙方造成的损失。8.2乙方违约若乙方未能按照合同约定完成数据中心建设项目，应向甲方支付____%的违约金，并承担由此给甲方造成的损失。8.3赔偿金额和方式（1）赔偿金额：根据实际损失计算，但最高不超过合同总金额的____%；（2）赔偿方式：违约方应以现金或银行转账方式支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式（1）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（2）对保密内容采取必要的安全措施，防止泄露；（3）员工应遵守保密规定，不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行成本大幅增加的情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、政府禁令等社会异常事件；（3）电力、通讯等基础设施故障。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，甲乙双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）在不可抗力事件发生期间，甲乙双方应尽力减少损失；（3）不可抗力事件消除后，甲乙双方应尽快恢复正常履行。10.4不可抗力实例（1）地震导致数据中心施工中断；（2）政府禁令导致数据中心建设材料无法采购；（3）电力故障导致数据中心运行中断。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等特殊内容的合同；（2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心建设项目的最终决策权；（2）乙方在合同履行过程中，应尊重甲方的知识产权和商业秘密。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在数据中心建设过程中，对乙方工作进行监督和指导的权利；（2）乙方在合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规，不得损害国家利益。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序甲乙双方就合同内容进行修改或补充，应书面通知对方，并经双方协商一致后签字盖章。14.2修改和补充效力合同修改或补充的内容，自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应提供数据中心建设所需的资料和条件；（2）乙方应按照甲方要求，提供相关技术支持和售后服务。15.2协作与配合方式（1）定期召开会议，沟通项目进展；（2）及时解决项目实施过程中出现的问题；（3）相互提供必要的支持和帮助。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就数据中心建设承包经营的全部协议，具有独立性，其他任何口头或书面协议均对本合同不具有约束力。16.3增减条款本合同增减条款，经甲乙双方协商一致后，以书面形式修改，并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.双方签署的《2025年数据中心建设承包经营合同》；2.双方身份证明文件（如营业执照、身份证等）；3.数据中心建设项目的初步设计方案；4.数据中心建设项目的详细设计方案；5.数据中心建设项目的施工图纸；6.数据中心建设项目的设备采购清单；7.数据中心建设项目的施工合同；8.数据中心建设项目的验收报告；9.双方签署的其他相关协议或补充协议；10.其他与合同履行相关的文件和资料。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付费用；乙方未按时完成数据中心建设项目；乙方泄露甲方商业秘密或知识产权；乙方违反保密条款；乙方未按照合同约定提供技术支持和售后服务。2.违约行为的认定：甲方未按时