2025年度输电线路施工与环境保护责任合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度输电线路施工与环境保护责任合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目规模2.4施工项目内容3.施工环境保护责任3.1环境保护原则3.2环境保护目标3.3环境保护措施4.施工环境保护责任分工4.1项目建设单位责任4.2施工单位责任4.3监理单位责任5.环境保护设施及资金5.1环保设施要求5.2环保设施建设费用5.3环保设施运行费用6.环境监测与评估6.1环境监测计划6.2环境监测方法6.3环境监测报告7.环境污染事故处理7.1事故报告7.2事故调查7.3事故处理8.合同履行期限8.1施工开始时间8.2施工结束时间8.3工期延误处理9.合同价格及支付方式9.1合同总价9.2分阶段支付9.3付款条件10.合同变更及解除10.1变更条件10.2变更程序10.3解除条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决机构12.3争议解决期限13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1通知方式14.2合同附件14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1输电线路施工方：电力建设有限公司1.1.2环境保护责任方：环境保护科技有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1输电线路施工方：1.2.2环境保护责任方：1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1施工项目名称：2024年度地区输电线路扩建工程2.2施工项目地点：省市县2.3施工项目规模：全长公里，共计基杆塔2.4施工项目内容：包括线路基础施工、杆塔组立、导线架设、接地网施工等3.施工环境保护责任3.1环境保护原则3.1.1遵循国家环境保护法律法规3.1.2采取预防为主、防治结合的原则3.1.3最小化对环境的影响3.2环境保护目标3.2.1施工过程中不发生重大环境污染事故3.2.2达到国家和地方环境保护标准3.3环境保护措施3.3.1采取有效措施防止扬尘、噪声、废水、废气等污染3.3.2设置环境保护设施，如围挡、喷淋系统、隔音屏障等4.施工环境保护责任分工4.1项目建设单位责任4.1.1编制环境保护方案，报相关部门审批4.1.2监督施工单位执行环境保护措施4.1.3对环境保护工作提供必要的资金支持4.2施工单位责任4.2.1严格按照环境保护方案施工4.2.2定期对环境保护设施进行检查和维护4.2.3对施工现场进行日常环境监测4.3监理单位责任4.3.1监督施工单位执行环境保护措施4.3.2定期检查施工现场环境保护工作4.3.3对环境保护问题提出整改意见5.环境保护设施及资金5.1环保设施要求5.1.1施工现场必须配备必要的环保设施5.1.2环保设施应符合国家和地方环保标准5.2环保设施建设费用5.2.1环保设施建设费用列入施工总预算5.2.2环保设施建设费用由建设单位承担5.3环保设施运行费用5.3.1环保设施运行费用由施工单位承担5.3.2运行费用纳入施工成本核算6.环境监测与评估6.1环境监测计划6.1.1制定环境监测计划，包括监测点位、监测项目、监测频率等6.1.2环境监测计划需报相关部门备案6.2环境监测方法6.2.1采用国家标准方法进行环境监测6.2.2环境监测数据需真实、准确、完整6.3环境监测报告6.3.1定期编制环境监测报告6.3.2环境监测报告需报送相关部门及建设单位8.合同履行期限8.1施工开始时间：2024年3月1日8.2施工结束时间：2025年2月28日8.3工期延误处理8.3.1因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决8.3.2因施工单位原因导致工期延误，施工单位应承担相应责任8.3.3因建设单位原因导致工期延误，建设单位应承担相应责任9.合同价格及支付方式9.1合同总价：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）9.2分阶段支付9.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的20%9.2.2进度款：按工程进度支付，每月支付合同总价的10%9.2.3验收款：工程验收合格后支付合同总价的30%9.2.4结算款：工程最终结算后支付合同总价的20%9.3付款条件9.3.1付款凭证需包括发票、验收报告等9.3.2付款期限为收到付款凭证后15个工作日内10.合同变更及解除10.1变更条件10.1.1双方协商一致，且变更内容不违反法律法规10.1.2变更内容不影响合同目的的实现10.2变更程序10.2.1提出变更申请，经双方签字确认后生效10.2.2变更内容需在合同中予以明确10.3解除条件10.3.1合同约定的解除条件成就10.3.2因不可抗力导致合同无法履行11.违约责任11.1违约情形11.1.1违反合同约定的工期、质量、安全等要求11.1.2未按规定履行环境保护责任11.1.3未按规定支付合同价款11.2违约责任承担11.2.1承担违约金，违约金按合同总价的1%计算11.2.2恢复原状或赔偿损失11.3违约赔偿11.3.1赔偿金额根据实际损失计算11.3.2赔偿期限为违约行为发生后30日内12.争议解决方式12.1争议解决途径12.1.1通过友好协商解决12.1.2协商不成，提交合同约定的仲裁机构仲裁12.2争议解决机构12.2.1省市仲裁委员会12.3争议解决期限12.3.1仲裁裁决期限为自仲裁庭组成之日起6个月内13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同经相关部门审批13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕13.2.2合同解除13.2.3因不可抗力导致合同无法履行13.3合同解除程序13.3.1提出解除合同申请13.3.2经双方协商一致解除13.3.3解除合同需办理相关手续14.其他约定事项14.1通知方式14.1.1以书面形式发送至对方指定的联系方式14.1.2通知送达时间为发送后的第二个工作日14.2合同附件14.2.1环境保护方案14.2.2环境监测计划14.2.3付款计划14.3合同份数14.3.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经合同双方同意，介入合同关系的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方可以是监理机构、咨询公司、检测机构等。15.2第三方介入的目的15.2.1确保合同条款的准确执行15.2.2提高合同履行的效率和效果15.2.3协助解决合同履行过程中出现的问题16.第三方介入的程序16.1第三方选定16.1.1第三方的选定由合同双方协商一致16.1.2第三方的选定需在合同中明确16.2第三方介入协议16.2.1合同双方与第三方签订介入协议16.2.2介入协议应包含第三方的责任、权利和义务16.3第三方介入的实施16.3.1第三方按照介入协议的规定开展工作16.3.2第三方的工作结果应报送合同双方17.第三方责任限额17.1责任限额的确定17.1.1责任限额根据第三方的专业能力和合同双方协商确定17.1.2责任限额应合理反映第三方的责任范围17.2责任限额的适用17.2.1第三方在合同履行过程中，其责任不超过责任限额17.2.2超过责任限额的部分，由合同双方根据实际情况分担18.第三方权利和义务18.1第三方的权利18.1.1获得合同双方提供的必要信息18.1.2参与合同履行过程中的决策18.1.3对合同履行情况进行监督18.2第三方的义务18.2.1按照合同要求提供专业服务18.2.2保护合同双方的商业秘密18.2.3及时向合同双方报告工作进展19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与合同双方的关系19.1.1第三方与合同双方是合同关系，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务19.1.2第三方不直接与施工单位或建设单位发生合同关系19.2第三方与施工单位的关系19.2.1第三方对施工单位的工作进行监督，但不直接对施工单位进行指令19.2.2第三方发现施工单位存在违约行为，应通知合同双方19.3第三方与建设单位的关系19.2.1第三方对建设单位的需求进行评估，并提出专业建议19.2.2第三方协助建设单位监督施工单位的工作20.第三方介入的具体条款20.1第三方的资质要求20.1.1第三方需具备相应的资质证书20.1.2第三方的资质应符合合同要求20.2第三方的保密义务20.2.1第三方对合同内容负有保密义务20.2.2第三方不得泄露合同双方的商业秘密20.3第三方的责任保险20.3.1第三方需购买责任保险，以保障其履行合同过程中的责任20.3.2责任保险的金额应符合合同要求21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件21.1.1合同履行完毕21.1.2合同解除21.1.3第三方工作已完成或不再需要21.2第三方介入的终止程序第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.环境保护方案要求：详细描述施工过程中的环境保护措施，包括扬尘、噪声、废水、废气等污染的防治措施。说明：此方案需经相关部门审核批准，并在施工过程中严格执行。2.环境监测计划要求：明确监测点位、监测项目、监测频率、监测方法等。说明：监测计划需报相关部门备案，并确保监测数据的真实性和准确性。3.付款计划要求：详细列出预付款、进度款、验收款、结算款的支付时间、金额和条件。说明：付款计划需在合同中明确，并作为合同附件之一。4.第三方介入协议要求：明确第三方的权利、义务、责任限额、保密义务等。说明：第三方介入协议需经合同双方和第三方签字盖章后生效。5.责任保险单要求：提供第三方责任保险单，证明其具备履行合同所需的责任保障。说明：保险单需在合同履行期间有效，并符合合同要求。6.施工图纸及技术规范要求：提供施工图纸及技术规范，确保施工质量符合合同要求。说明：图纸及技术规范需经相关部门审核批准。7.施工进度计划要求：详细列出施工进度安排，包括各阶段工作内容、时间节点等。说明：进度计划需在合同履行过程中进行调整和更新。8.施工现场安全措施要求：制定施工现场安全措施，包括人员安全、设备安全、环境安全等。说明：安全措施需经相关部门审核批准，并在施工过程中严格执行。9.施工验收报告要求：详细记录施工验收情况，包括验收时间、验收内容、验收结论等。说明：验收报告需在施工结束后提交，作为合同附件之一。10.环境监测报告要求：定期提交环境监测报告，包括监测数据、分析结论等。说明：监测报告需在合同履行过程中定期提交，确保环境质量符合要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定：施工单位需支付违约金，违约金按合同总价的1%计算，并赔偿建设单位因此造成的损失。2.违约行为：未按合同约定履行环境保护责任。责任认定：施工单位需支付违约金，违约金按合同总价的1%计算，并承担由此造成的环保处罚。3.违约行为：未按合同约定支付合同价款。责任认定：违约方需支付违约金，违约金按合同总价的1%计算，并赔偿守约方因此造成的损失。4.违约行为：施工质量不符合合同要求。责任认定：施工单位需返工或修复，并承担由此造成的损失。5.违约行为：造成环境污染事故。责任认定：施工单位需承担全部责任，包括赔偿损失、承担环保处罚等。6.违约行为：泄露合同双方的商业秘密。责任认定：违约方需承担相应的法律责任，并赔偿损失。示例说明：若施工单位未按合同约定的时间完成施工任务，延误工期3个月，则需支付违约金3万元，并赔偿建设单位因延误工期造成的损失。若施工单位在施工过程中造成环境污染事故，导致周边居民投诉，则需承担全部责任，包括赔偿损失、支付环保处罚等费用。全文完。2024年度输电线路施工与环境保护责任合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同期限5.合同双方6.合同背景二、合同目的与原则1.合同目的2.合同原则三、施工内容与范围1.输电线路施工内容2.环境保护内容3.施工范围界定四、施工组织与管理1.施工组织机构2.施工管理职责3.施工进度安排4.施工质量控制五、环境保护措施1.环境影响评估2.环保设施建设3.环保施工管理4.环保应急预案六、合同履行与监督1.合同履行方式2.合同履行时间3.合同履行地点4.合同履行监督七、合同价款与支付1.合同价款确定2.付款方式3.付款时间4.付款条件八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.变更与解除程序九、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约责任赔偿4.违约责任追究十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十二、其他约定1.合同附件2.不可抗力3.合同附件生效4.合同生效条件十三、合同附件1.输电线路施工图纸2.环境保护方案3.合同履行进度表4.付款凭证十四、合同签署与生效1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人员4.合同生效日期合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年度输电线路施工与环境保护责任合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：2023年12月1日4.合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日5.合同双方：发包方：电力有限公司承包方：建设有限公司6.合同背景：为保障输电线路的正常运行，降低施工对环境的影响，双方经协商一致，签订本合同。二、合同目的与原则1.合同目的：明确双方在2024年度输电线路施工与环境保护方面的权利、义务和责任。2.合同原则：遵循法律法规、平等互利、诚实守信、公平公正的原则。三、施工内容与范围1.输电线路施工内容：包括线路建设、设备安装、调试及试运行等。2.环境保护内容：包括施工期间的环境监测、污染防控、生态保护等。3.施工范围界定：以双方共同确认的施工图纸和现场实际情况为准。四、施工组织与管理1.施工组织机构：双方应设立相应的项目管理机构，负责合同的执行。2.施工管理职责：发包方负责协调各部门工作，承包方负责施工具体实施。3.施工进度安排：双方应根据工程特点，共同制定施工进度计划。4.施工质量控制：承包方应严格按照国家标准和施工图纸进行施工，确保工程质量。五、环境保护措施1.环境影响评估：承包方应在施工前进行环境影响评估，并提出相应的环保措施。2.环保设施建设：承包方应按环保要求建设环保设施，确保施工过程中的环境保护。3.环保施工管理：承包方应加强施工过程中的环保管理，确保环保措施落实到位。4.环保应急预案：双方应共同制定环保应急预案，以应对突发环境事件。六、合同履行与监督1.合同履行方式：双方应按照合同约定，各自履行合同义务。2.合同履行时间：承包方应按施工进度计划完成施工任务。3.合同履行地点：施工现场及合同约定的其他地点。4.合同履行监督：发包方应定期对承包方的施工及环保工作进行监督。七、合同价款与支付1.合同价款确定：根据施工图纸、工程量清单和市场价格，由双方协商确定。2.付款方式：分阶段支付，以实际完成工程量为准。3.付款时间：每月底前支付上月已完成工程量的款项。4.付款条件：承包方提供合法有效的发票、工程量清单、验收报告等。八、合同变更与解除1.合同变更条件：因不可抗力、法律法规变更、双方协商一致等原因，可对合同内容进行变更。2.合同解除条件：因一方违约、合同目的不能实现等情形，可解除合同。3.变更与解除程序：变更或解除合同需书面通知对方，并经双方签字确认。九、违约责任1.违约情形：包括未按时完成施工、工程质量不合格、未履行环保责任等。2.违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任赔偿：赔偿金额根据实际情况和双方协商确定。4.违约责任追究：违约方应承担相应的法律责任，并接受发包方的追究。十、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成时，提交仲裁或诉讼。2.争议解决程序：仲裁或诉讼程序按相关法律法规执行。3.争议解决机构：双方协商确定的仲裁机构或人民法院。十一、合同终止1.合同终止条件：合同期限届满、双方协商一致终止、合同解除等。2.合同终止程序：合同终止需书面通知对方，并办理相关手续。3.合同终止后的处理：包括工程验收、环保恢复、费用结算等。十二、其他约定1.合同附件：包括施工图纸、环保方案、进度表、付款凭证等。2.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。3.合同附件生效：合同附件与本合同具有同等法律效力。4.合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。十三、合同附件1.输电线路施工图纸2.环境保护方案3.合同履行进度表4.付款凭证十四、合同签署与生效1.合同签署日期：2023年12月1日2.合同签署地点：市3.合同签署人员：发包方代表：（签字）承包方代表：（签字）4.合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效。发包方代表：（签字）日期：（年月日）承包方代表：（签字）日期：（年月日）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导权条款说明：本合同中，甲方（电力有限公司）拥有对施工进度、环境保护等方面的主导权，具体如下：甲方有权对施工方案进行审批，包括施工方案的设计、施工方法、施工材料等。甲方有权对施工进度进行监督，确保施工按计划进行。甲方有权对环境保护措施进行监督，确保施工过程中的环保要求得到满足。2.甲方审批权条款施工图纸的修改和变更。施工过程中采用的新技术、新材料。施工过程中的重大设计变更和工程调整。环保设施的安装和使用。3.甲方协调权条款施工现场与其他单位或个人的关系。施工过程中的物资供应和人员调配。施工过程中的突发事件处理。4.甲方验收权条款说明：甲方对施工质量和环境保护成果拥有验收权，具体包括：施工完成后的质量验收。环境保护设施的验收。环境保护措施的验收。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导权条款说明：本合同中，乙方（建设有限公司）在施工和环境保护方面拥有主导权，具体如下：乙方有权提出施工方案，经甲方审批后实施。乙方有权对施工进度进行控制，确保按合同约定的时间节点完成。乙方有权对环境保护措施进行实施，确保满足环保要求。2.乙方设计权条款说明：乙方对施工图纸的设计和变更拥有设计权，包括但不限于：施工图纸的初步设计。施工过程中的设计变更。环保设施的设计。3.乙方施工管理权条款说明：乙方对施工过程中的管理拥有管理权，包括：施工现场的安全管理。施工过程中的质量管理。施工过程中的环境保护管理。4.乙方验收权条款说明：乙方对施工质量和环境保护成果拥有验收权，包括：施工完成后的自检。环保设施的自行验收。环境保护措施的自行验收。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款施工图纸的审核。施工过程中的技术监督。环境保护措施的监督。2.第三方中介职责条款对施工图纸进行技术审核，确保其符合相关标准和要求。对施工过程中的技术执行情况进行监督，确保施工质量。对环境保护措施的执行情况进行监督，确保环保要求得到满足。3.第三方中介费用条款说明：第三方中介机构的费用由双方协商确定，并在合同中明确。费用支付方式：按实际发生费用分阶段支付。费用结算时间：每月底前支付当月发生的费用。4.第三方中介责任条款对其提供的审核、监督服务负责。对其工作中的失误或疏忽承担相应的责任。对其工作中的保密义务负责。附件及其他补充说明一、附件列表：1.输电线路施工图纸2.环境保护方案3.合同履行进度表4.付款凭证5.第三方中介机构的资质证明6.施工组织机构设置及人员名单7.环保设施建设方案及验收报告8.环境保护应急预案9.争议解决的相关文件10.合同变更及解除的相关文件11.违约责任及赔偿的相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成施工任务。施工质量不符合国家标准或合同约定。环境保护措施未达到合同要求。未按合同约定支付款项。故意隐瞒或提供虚假信息。2.违约行为的认定：由第三方中介机构或双方共同认定。根据相关法律法规、行业标准及合同约定进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约金：指一方违约时，应向另一方支付的补偿性款项。3.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密义务：指双方在合同履行过程中，对涉及对方商业秘密和技术的信息负有保密责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：及时沟通，分析原因，调整施工计划，必要时增加资源投入。2.问题：工程质量不合格。解决办法：立即停工，查明原因，采取整改措施，重新进行验收。3.问题：环境保护措施不到位。解决办法：加强监督，要求承包方立即整改，必要时暂停施工。4.问题：付款不及时。解决办法：双方协商，明确付款时间，必要时通过法律途径解决。五、所有应用场景：1.新建输电线路工程。2.输电线路改造工程。3.输电线路扩建工程。4.输电线路环保提升工程。5.输电线路维护保养工程。全文完。2024年度输电线路施工与环境保护责任合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方：（如有，请在此处填写相关方名称、地址、联系人、联系电话）二、合同前言2.1背景：随着我国经济的快速发展，电力需求日益增长，输电线路作为电力传输的重要通道，其建设与施工质量对电力系统的稳定运行至关重要。为加强输电线路施工过程中的环境保护，保障人民群众的生活环境，甲方与乙方经友好协商，特签订本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲方、乙方在输电线路施工过程中的环境保护责任，确保施工过程中对环境的影响降至最低，实现输电线路施工与环境保护的和谐发展。三、定义与解释3.1专业术语：（1）输电线路：指用于输送电能的导线、杆塔、绝缘子、金具等组成的电力传输设施。（2）施工：指在输电线路建设过程中，对输电线路进行安装、调试、维护、改造等作业。（3）环境保护：指在输电线路施工过程中，采取有效措施，减少对环境的污染和破坏。3.2关键词解释：（1）甲方：本合同中指负责输电线路建设的电力公司或其授权单位。（2）乙方：本合同中指承担输电线路施工任务的施工单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量。（2）有权对乙方施工过程中的环境保护措施进行监督和检查。（3）有权要求乙方在施工过程中采取必要的环境保护措施，确保施工对环境的影响降至最低。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定进行施工，确保工程质量。（2）采取必要的环境保护措施，减少施工对环境的影响。（3）接受甲方对施工过程中的环境保护措施进行监督和检查。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字之日起生效，至输电线路施工完毕并验收合格之日止。5.2合同履行地点：本合同所指的施工地点为甲方指定的输电线路施工区域。5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定，在甲方指定的施工地点，按照甲方要求的时间节点完成输电线路施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的施工任务完成并验收合格。（2）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商。（2）协商一致后，双方应签订终止协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照约定进行结算。（2）合同终止后，乙方应将施工场地清理干净，恢复原状。（3）合同终止后，双方应相互配合，共同处理合同终止后的善后事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括人工费、材料费、机械使用费、运输费等。（2）环境保护费用：包括环保设施建设费、环保监测费、环保治理费等。（3）其他费用：包括设计费、监理费、验收费、税费等。7.2支付方式（1）乙方应在施工前，向甲方提交详细的工程预算，经甲方审核同意后，按工程进度分期支付。（2）环境保护费用应按照环境保护措施的实施进度支付。（3）其他费用应在合同约定的相关事件发生后支付。7.3支付时间（1）施工费用：每月末支付当月已完成工程的70%，工程竣工验收合格后支付剩余的30%。（2）环境保护费用：按环境保护措施的实施进度支付。（3）其他费用：按合同约定的相关事件发生后的10个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，对乙方的工程进度、质量、环境保护措施等进行审核。（2）乙方应在收到支付款项后，及时开具正式发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未能按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款项的千分之五。（2）甲方未能按合同约定提供施工场地或相关资料，导致工程延误，应承担相应责任。8.2乙方违约（1）乙方未能按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。（2）乙方未能按合同约定采取环境保护措施，导致环境污染或生态破坏，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金应按日计算，自违约行为发生之日起至实际履行完毕之日止。（2）赔偿金额应按实际损失计算，包括直接损失和间接损失。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程资料等均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风、山体滑坡等。（2）政府行为：政策调整、法律变更等。（3）社会异常事件：罢工、战争、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力发生时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中出现的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同或合同中的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定不得转让的情形。（2）法律、法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，甲方保留对输电线路施工质量和环境保护措施进行监督和检查的权利。（2）乙方在施工过程中应遵守国家相关法律法规，并接受甲方监督。13.2特殊权力保留（1）乙方在施工过程中如发现影响施工安全和环境保护的重大问题，应及时向甲方报告。（2）甲方有权根据实际情况，对施工方案进行调整。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同任何一方的修改和补充均需书面形式，经双方签字盖章后生效。（2）任何一方不得单方面修改或补充合同内容。14.2修改和补充效力修改和补充的条款与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互协作，确保工程顺利进行。（2）甲方应提供必要的施工条件和资料。（3）乙方应按照甲方要求，按时完成施工任务。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，讨论工程进度、质量、环境保护等问题。（2）双方应相互提供必要的协助和支持。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于输电线路施工与环境保护责任的完整协议，任何补充或修改均应以书面形式进行。16.3增减条款任何一方不得单方面增减合同条款，否则该增减条款无效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.输电线路施工设计文件2.环境影响评价报告3.施工组织设计4.环保设施建设方案5.施工进度计划6.材料设备采购清单7.人员配备表8.施工合同9.环保责任协议10.验收报告11.费用结算清单12.违约金计算标准13.保密协议14.争议解决协议15.不可抗力事件证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付费用：认定依据为合同约定的支付时间及金额。未按合同约定提供施工场地或资料：认定依据为甲方提供的书面通知和合同条