版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度水暖电工程承建范本包工协议:施工合同模板详析本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程设计及施工要求3.1设计规范及标准3.2施工质量要求3.3施工进度要求3.4施工安全要求4.工程合同价款及支付方式4.1工程合同价款4.2工程合同价款调整4.3工程款支付方式4.4工程款支付时间5.工程进度款支付5.1工程进度款支付比例5.2工程进度款支付条件5.3工程进度款支付时间6.工程竣工及验收6.1工程竣工条件6.2工程验收程序6.3工程验收标准6.4工程验收时间7.工程保修7.1工程保修期限7.2工程保修范围7.3工程保修责任8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同附件12.1工程图纸12.2施工组织设计12.3合同甲方要求的其他附件13.合同签订及生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方甲方名称:市房地产开发有限公司甲方地址:市区路号甲方法定代表人:甲方联系电话:138xxxx55551.2合同乙方乙方名称:市建筑工程有限公司乙方地址:市区路号乙方法定代表人:乙方联系电话:139xxxx66662.工程概况2.1工程名称市小区水暖电安装工程2.2工程地点市区小区2.3工程规模总建筑面积:50000平方米水暖电安装面积:30000平方米2.4工程类型住宅小区水暖电安装工程3.工程设计及施工要求3.1设计规范及标准本工程设计及施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《住宅装饰装修工程施工规范》等相关国家标准及行业标准。3.2施工质量要求本工程应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量达到国家验收合格标准。3.3施工进度要求本工程自合同签订之日起,应在6个月内完成全部施工任务,具体进度安排详见施工组织设计。3.4施工安全要求施工过程中,乙方应严格执行安全生产法规,确保施工安全,防止发生安全事故。4.工程合同价款及支付方式4.1工程合同价款本工程合同价款为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。4.2工程合同价款调整因国家政策调整、材料价格波动等原因导致合同价款发生变化的,双方应协商一致后进行调整。4.3工程款支付方式工程款支付分为预付款、进度款和竣工结算款。4.4工程款支付时间预付款:合同签订后5个工作日内支付;进度款:每月支付一次,每次支付比例根据工程进度确定;竣工结算款:工程验收合格后支付。5.工程进度款支付5.1工程进度款支付比例第一个月支付10%,第二个月支付20%,第三个月支付30%,第四个月支付30%,第五个月支付10%。5.2工程进度款支付条件甲方应在收到乙方提供的工程进度款申请及相关资料后5个工作日内支付。5.3工程进度款支付时间每月的25日支付当月进度款。6.工程竣工及验收6.1工程竣工条件本工程达到国家验收合格标准,且甲方提供的验收资料齐全。6.2工程验收程序甲方组织验收,乙方提供验收资料,经验收合格后,双方签署工程验收报告。6.3工程验收标准本工程验收标准应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关国家标准及行业标准。6.4工程验收时间工程竣工后30日内进行验收。8.违约责任8.1甲方违约责任若甲方未按约定支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付合同价款的千分之五作为违约金。8.2乙方违约责任若乙方未按约定完成工程,每逾期一天,应向甲方支付合同价款的千分之五作为违约金。如乙方无法按时完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。9.争议解决方式9.1争议解决原则双方应本着友好协商、公平合理、诚实信用的原则解决合同履行过程中的争议。9.2争议解决方式如双方协商不成,可提交合同签订地的人民法院诉讼解决。9.3争议解决机构无10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成并验收合格;(3)一方违约,另一方依法解除合同;(4)合同约定的其他终止条件。11.合同解除11.1合同解除条件(1)甲方未按约定支付工程款,乙方有权解除合同;(2)乙方未按约定完成工程,甲方有权解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)合同约定的其他解除条件。11.2合同解除程序一方提出解除合同,应提前书面通知对方,并说明理由。合同解除后,双方应按照约定办理相关手续。12.合同附件12.1工程图纸12.2施工组织设计12.3甲方要求的其他附件13.合同签订及生效日期本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同未尽事宜,以国家法律法规为准。14.3本合同如有未尽事宜或与国家法律法规相抵触之处,应以国家法律法规为准,并予以修改或补充。14.4本合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、咨询、监理、检测、评估或其他相关服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围包括但不限于:1.2.1工程监理:对工程质量、进度、安全进行监督管理。2.2.2材料检测:对工程材料进行质量检测。3.2.3评估咨询:提供工程相关咨询服务。4.2.4其他专业服务:根据合同约定或甲乙双方共同认可的。2.第三方介入的流程2.1甲乙双方应共同确定第三方介入的必要性、范围及具体事项。2.2甲乙双方应签订第三方服务协议,明确第三方的工作内容、责任、权利及费用等。2.3第三方应在合同约定的时间内,向甲乙双方提交相关服务报告。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据第三方服务协议中的约定确定。3.2若第三方在履行职责过程中因自身原因导致损失,第三方应承担相应的赔偿责任。3.3第三方的责任限额不应超过第三方服务协议中约定的赔偿总额。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方的责任划分:4.1.1第三方应按照甲方的要求,对工程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。4.1.2甲方对第三方的监督和管理工作有知情权,有权要求第三方提供相关服务报告。4.2第三方与乙方的责任划分:4.2.1第三方应按照乙方的施工计划和规范,对施工过程进行监督和指导。4.2.2乙方应配合第三方的监督和指导工作,确保工程按计划顺利进行。4.3第三方与其他相关方的责任划分:4.3.1第三方与材料供应商、设备供应商等其他相关方的责任划分,应根据各自合同约定确定。4.3.2第三方应在履行职责过程中,确保相关方的合法权益不受侵害。5.第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的额外条款:5.1.1第三方在介入过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。5.1.2第三方应保持独立性,不得参与甲乙双方利益冲突的活动。5.2第三方介入的说明:5.2.1第三方介入的目的是为了提高工程质量、进度和安全,确保合同目标的实现。5.2.2第三方介入过程中,甲乙双方应积极配合,共同推进工程进展。5.2.3第三方介入的费用由合同约定,甲乙双方应按约定支付。6.第三方介入的变更及解除6.1第三方介入的变更:6.1.1若甲乙双方认为有必要变更第三方介入的范围或内容,应书面通知第三方,并签订补充协议。6.1.2第三方应在收到变更通知后,根据变更内容调整工作计划。6.2第三方介入的解除:6.2.1若甲乙双方认为有必要解除第三方介入,应书面通知第三方,并说明理由。6.2.2第三方应在收到解除通知后,按照约定完成剩余工作,并提交相关服务报告。7.第三方介入的保密7.1第三方在介入过程中,应遵守保密原则,不得泄露甲乙双方的商业秘密。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的,可提交合同签订地的人民法院诉讼解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:提供完整、准确、清晰的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图、设备布置图等。附件说明:图纸应按照国家标准及行业标准绘制,并由设计单位盖章确认。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全措施等。附件说明:施工组织设计应由施工单位编制,并经甲方认可。3.工程进度款申请表详细要求:包括工程进度、已完成工程量、工程款支付比例、付款金额等。附件说明:申请表应由乙方填写,并提供相应的证明材料。4.工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等。附件说明:验收报告应由甲方组织验收,并由验收人员签字确认。5.工程保修承诺书详细要求:包括保修期限、保修范围、保修责任等。附件说明:承诺书应由乙方出具,并加盖单位公章。6.第三方服务协议详细要求:包括服务内容、服务期限、服务费用、双方权利义务等。附件说明:协议应由甲乙双方与第三方共同签订。7.合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更生效日期等。附件说明:变更协议应由甲乙双方共同签订。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构等。附件说明:协议应由甲乙双方共同签订。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按约定支付工程款。责任认定标准:每逾期一天,应向乙方支付合同价款的千分之五作为违约金。示例说明:若甲方逾期支付工程款5万元,则应支付违约金2500元。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按约定完成工程。责任认定标准:每逾期一天,应向甲方支付合同价款的千分之五作为违约金。示例说明:若乙方逾期完成工程10万元,则应支付违约金5000元。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按约定提供专业服务或服务质量不符合要求。责任认定标准:根据第三方服务协议中的约定,确定赔偿金额。示例说明:若第三方未按约定完成检测任务,导致工程延期,则应赔偿甲方因延期造成的损失。4.其他违约行为及责任认定违约行为:违反合同约定,造成对方损失。责任认定标准:根据实际情况,由违约方承担相应的赔偿责任。示例说明:若乙方在施工过程中造成甲方设施损坏,则应赔偿甲方因损坏造成的损失。全文完。二零二四年度水暖电工程承建范本包工协议:施工合同模板详析1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承建方1.2业主方2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.施工内容3.1水暖工程3.1.1给水系统3.1.2排水系统3.1.3热水系统3.1.4空调水系统3.2电气工程3.2.1低压配电系统3.2.2电气照明系统3.2.3电气动力系统3.2.4电气保护系统4.施工工期4.1工期安排4.2工期延误责任5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检查5.3质量责任6.施工安全6.1安全生产责任制6.2安全防护措施6.3事故处理7.施工材料7.1材料采购7.2材料验收7.3材料保管8.工程造价8.1工程预算8.2工程结算8.3工程变更9.付款方式9.1预付款9.2进度款9.3结算款9.4保修金10.工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收不合格处理11.工程保修11.1保修范围11.2保修期限11.3保修责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效、变更及终止14.1合同生效条件14.2合同变更14.3合同终止条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承建方1.1.1承建方名称:_______1.1.2承建方地址:_______1.1.3联系人:_______1.1.4联系电话:_______1.2业主方1.2.1业主方名称:_______1.2.2业主方地址:_______1.2.3联系人:_______1.2.4联系电话:_______2.项目概况2.1工程名称:_______2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______2.4工程类型:_______3.施工内容3.1水暖工程3.1.1给水系统:包括室内外给水管道的安装、水表安装、阀门安装等。3.1.2排水系统:包括室内外排水管道的安装、地漏安装、检查井安装等。3.1.3热水系统:包括热水供应管道的安装、热水器安装等。3.1.4空调水系统:包括空调冷却水管道的安装、水泵安装等。3.2电气工程3.2.1低压配电系统:包括配电箱安装、电缆敷设、配电线路安装等。3.2.2电气照明系统:包括灯具安装、开关安装、插座安装等。3.2.3电气动力系统:包括电动机安装、控制柜安装等。3.2.4电气保护系统:包括漏电保护器安装、过载保护器安装等。4.施工工期4.1工期安排:自合同签订之日起_______天内完成施工。4.2工期延误责任:如因承建方原因导致工期延误,每延误一天,承建方应向业主方支付_______元违约金。5.施工质量要求5.1质量标准:按照国家相关标准和规范执行。5.2质量检查:承建方应按照约定的时间进行自检,并接受业主方的监督检查。5.3质量责任:如因施工质量问题导致业主方损失,承建方应承担相应的赔偿责任。6.施工安全6.1安全生产责任制:承建方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。6.2安全防护措施:承建方应采取必要的安全防护措施,防止安全事故发生。6.3事故处理:发生安全事故时,承建方应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告业主方。7.施工材料7.1材料采购:承建方应按照合同约定采购符合质量要求的材料。7.2材料验收:业主方有权对材料进行验收,不符合要求的材料应予以退换。7.3材料保管:承建方应妥善保管材料,防止材料损坏或丢失。8.工程造价8.1工程预算8.1.1工程预算金额:_______元8.1.2预算编制依据:根据国家相关标准和规范,结合工程实际情况编制。8.2工程结算8.2.1结算依据:以实际完成工程量和合同约定为准。8.2.2结算程序:由承建方提出结算申请,业主方审核后进行结算。8.3工程变更8.3.1变更范围:包括设计变更、材料变更、工程量变更等。8.3.2变更程序:由双方协商一致后,签订变更协议。9.付款方式9.1预付款9.1.1预付款比例:合同总价的_______%9.1.2付款时间:合同签订后_______天内支付。9.2进度款9.2.1进度款比例:根据工程进度分阶段支付。9.2.2付款时间:每个进度节点后_______天内支付。9.3结算款9.3.1结算款金额:根据工程结算结果支付。9.3.2付款时间:结算审核通过后_______天内支付。9.4保修金9.4.1保修金比例:合同总价的_______%9.4.2退还时间:工程验收合格并进入保修期后_______天内退还。10.工程验收10.1验收标准10.1.1达到国家相关标准和规范。10.1.2工程质量合格。10.2验收程序10.2.1由业主方组织验收,承建方配合。10.2.2验收合格后,双方签字确认。10.3验收不合格处理10.3.1承建方应在验收不合格之日起_______天内进行整改。10.3.2整改后重新进行验收,直至合格。11.工程保修11.1保修范围11.1.1水暖工程:给水系统、排水系统、热水系统、空调水系统等。11.1.2电气工程:低压配电系统、电气照明系统、电气动力系统、电气保护系统等。11.2保修期限11.2.1水暖工程:_______年。11.2.2电气工程:_______年。11.3保修责任11.3.1承建方应提供保修服务,确保工程正常运行。12.违约责任12.1违约情形12.1.1未按时完成工程。12.1.2工程质量不合格。12.1.3违反合同约定。12.2违约责任12.2.1承建方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1协商解决。13.1.2仲裁解决。13.1.3司法诉讼。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构名称:_______13.2.2争议解决机构地址:_______14.合同生效、变更及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章。14.1.2合同约定的其他条件。14.2合同变更14.2.1变更内容:包括合同条款的修改、补充等。14.2.2变更程序:双方协商一致后,签订变更协议。14.3合同终止条件14.3.1合同约定的终止条件。14.3.2双方协商一致解除合同。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中,根据甲乙双方协商一致,或因合同约定而介入合同关系的其他独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测方、保险方等。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量和安全。15.2.2确保工程进度符合要求。15.2.3协助甲乙双方解决合同执行过程中的争议。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应协商确定第三方的选择和介入时间。15.3.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的协议或合同。15.4第三方责任15.4.1第三方应根据其职责,对工程进行监督、检查和评估。15.4.2第三方应对其提供的专业服务负责,包括但不限于提供准确的信息、建议和报告。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容和范围,以及甲乙双方协商一致后确定。15.5.2第三方的责任限额应在双方签订的协议或合同中明确。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应提供必要的条件和支持,确保第三方能够顺利开展工作。16.1.2甲方应承担第三方在执行职务过程中产生的合理费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照第三方的指导和建议进行施工,如有争议,应积极配合第三方进行调查和处理。16.2.2乙方应确保施工质量符合合同约定和第三方的要求。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方17.1.1第三方应向甲方提供独立的意见和报告,甲方有权根据第三方提供的信息作出决策。17.1.2第三方与甲方之间的关系仅限于合同约定,甲方对第三方的工作不承担连带责任。17.2第三方与乙方17.2.1第三方有权对乙方的工作进行监督和检查,乙方应予以配合。17.2.2第三方对乙方工作的指导和建议,乙方应视为合同的一部分,予以遵守。17.3第三方与第三方17.3.1不同第三方之间应相互尊重,各自独立开展工作。17.3.2如第三方之间发生争议,应通过协商或仲裁等方式解决。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件18.1.1合同约定的第三方介入期限届满。18.1.2合同提前终止或解除。18.1.3第三方完成其职责,经甲乙双方确认。18.2第三方介入的终止程序18.2.1甲乙双方应提前通知第三方介入的终止。18.2.2第三方应按照约定的时间完成其工作,并提交相关报告。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方的身份证明文件说明:包括但不限于身份证、营业执照、法人代表证明等,以证明双方的身份合法性。2.附件二:工程预算及结算书说明:详细列明工程项目的预算金额、结算金额及变更情况。3.附件三:施工图纸及技术规范说明:包括但不限于施工图纸、设计说明书、技术规范等,以指导施工过程。4.附件四:施工组织设计及施工方案说明:包括但不限于施工进度计划、施工工艺、质量保证措施等。5.附件五:材料清单及质量证明文件说明:包括但不限于材料采购清单、质量检验报告、合格证明等。6.附件六:工程验收报告说明:包括但不限于工程验收记录、验收结论、验收日期等。7.附件七:工程保修卡及保修期限证明说明:包括但不限于保修卡、保修期限证明等。8.附件八:第三方介入协议说明:包括但不限于第三方介入目的、职责、权利、责任等。9.附件九:付款凭证及发票说明:包括但不限于付款凭证、发票等,以证明款项的支付。10.附件十:违约责任认定及处理意见说明:包括但不限于违约行为、责任认定标准、处理意见等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期,如承建方未按时完成工程,视为违约。示例:如合同约定工期为90天,承建方实际完成工期为100天,则承建方需支付违约金。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:根据国家相关标准和规范,如工程验收不合格,视为违约。示例:如合同约定工程质量需达到国家一级标准,但实际验收结果为不合格,则承建方需承担修复费用及赔偿损失。3.违约行为:违反合同约定责任认定标准:如承建方违反合同约定,如未按约定支付款项、未按约定提供材料等,视为违约。示例:如合同约定承建方需在每月底支付进度款,但承建方未按时支付,则承建方需支付违约金。示例:如第三方介入期限为30天,但承建方未在30天内完成其职责范围内的剩余工作,则承建方需支付违约金。全文完。二零二四年度水暖电工程承建范本包工协议:施工合同模板详析2本合同目录一览1.1.1合同签订双方的基本信息1.1.2工程概况1.1.3工程施工范围1.1.4工程施工期限1.1.5工程施工质量要求1.1.6施工图纸与技术规范1.1.7施工材料与设备1.1.8施工进度计划1.1.9施工组织与管理1.1.10施工安全与环保1.1.11付款方式与进度1.1.12合同变更与调整1.1.13违约责任与争议解决1.1.14合同解除与终止1.1.15合同生效与备案1.1.16合同附件第一部分:合同如下:1.1合同签订双方的基本信息1.1.1承建方名称:___________1.1.2承建方地址:___________1.1.3承建方法定代表人:___________1.1.4承建方联系方式:电话___________,传真___________,电子邮箱___________1.1.5范本包工方名称:___________1.1.6范本包工方地址:___________1.1.7范本包工方法定代表人:___________1.1.8范本包工方联系方式:电话___________,传真___________,电子邮箱___________1.2工程概况1.2.1工程名称:___________1.2.2工程地点:___________1.2.3工程规模:___________1.2.4工程建设内容:水暖电工程1.2.5工程总投资:___________1.3工程施工范围1.3.1水暖工程:包括给排水系统、供暖系统、热水系统等1.3.2电气工程:包括强弱电系统、照明系统、防雷接地系统等1.3.3配套设施:包括配电箱、水泵房、锅炉房等1.4工程施工期限1.4.1签订合同后____个工作日内开工1.4.2总工期为____个月1.4.3任何一方要求提前或延期完成工程,均应提前____个工作日通知对方,并经双方协商一致1.5工程施工质量要求1.5.1工程质量应符合国家标准、行业标准及设计文件的要求1.5.2工程验收合格标准:达到国家规定的合格标准,并符合合同约定的质量要求1.6施工图纸与技术规范1.6.1承建方应按照范本包工方提供的施工图纸进行施工1.6.2施工过程中,如需修改施工图纸,应经双方协商一致,并由范本包工方提供修改后的图纸1.6.3施工过程中,应严格按照国家相关技术规范进行施工1.7施工材料与设备1.7.1承建方应按照合同约定及范本包工方要求,提供符合质量标准的施工材料1.7.2施工设备应由承建方负责提供,并保证设备运行正常1.7.3施工材料与设备的采购、检验、验收等手续均由承建方负责1.8施工进度计划1.8.1承建方应编制详细的施工进度计划,并报送范本包工方审核1.8.2施工进度计划应明确各阶段的工期、质量、安全要求1.8.3如遇特殊情况导致进度延误,承建方应及时通知范本包工方,并协商处理1.9施工组织与管理1.9.1承建方应设立项目经理部,负责施工现场的组织与管理1.9.2项目经理部应配备齐全的施工技术人员和管理人员1.9.3承建方应建立健全施工现场管理制度,确保施工顺利进行1.10施工安全与环保1.10.1承建方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全1.10.2施工过程中,承建方应采取有效措施,防止环境污染1.10.3发生安全事故,承建方应立即采取措施,并及时上报相关部门第二部分:合同如下:8.1付款方式与进度8.1.1付款方式:按工程进度分阶段支付8.1.2付款比例:首付款为合同总额的____%,中期付款为合同总额的____%,尾款为合同总额的____%8.1.3付款时间:每阶段工程完成后____个工作日内支付8.1.4付款手续:承建方提交付款申请,范本包工方审核无误后支付8.2合同变更与调整8.2.1合同签订后,如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需变更,双方应协商一致8.2.2合同变更应书面形式,并作为合同附件8.2.3合同变更后,原合同条款中与变更内容相抵触的部分失效8.3违约责任与争议解决8.3.1若一方违反合同约定,应承担相应的违约责任8.3.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等8.3.3争议解决方式:双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁8.4合同解除与终止8.4.1合同签订后,任何一方不得单方面解除合同8.4.2合同解除需书面通知对方,并经双方协商一致8.4.3合同终止后,双方应办理工程移交手续,并结清剩余款项8.5合同生效与备案8.5.1本合同自双方签字盖章之日起生效8.5.2双方应在本合同生效后____个工作日内,向相关部门备案8.6合同附件1.施工图纸2.技术规范3.材料清单4.设备清单5.付款计划表6.争议解决协议8.7其他8.7.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充8.7.2本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力9.1合同签订双方的基本信息9.1.1承建方名称:___________9.1.2承建方地址:___________9.1.3承建方法定代表人:___________9.1.4承建方联系方式:电话___________,传真___________,电子邮箱___________9.1.5范本包工方名称:___________9.1.6范本包工方地址:___________9.1.7范本包工方法定代表人:___________9.1.8范本包工方联系方式:电话___________,传真___________,电子邮箱___________9.2工程概况9.2.1工程名称:___________9.2.2工程地点:___________9.2.3工程规模:___________9.2.4工程建设内容:水暖电工程9.2.5工程总投资:___________9.3工程施工范围9.3.1水暖工程:包括给排水系统、供暖系统、热水系统等9.3.2电气工程:包括强弱电系统、照明系统、防雷接地系统等9.3.3配套设施:包括配电箱、水泵房、锅炉房等9.4工程施工期限9.4.1签订合同后____个工作日内开工9.4.2总工期为____个月9.4.3任何一方要求提前或延期完成工程,均应提前____个工作日通知对方,并经双方协商一致9.5工程施工质量要求9.5.1工程质量应符合国家标准、行业标准及设计文件的要求9.5.2工程验收合格标准:达到国家规定的合格标准,并符合合同约定的质量要求9.6施工图纸与技术规范9.6.1承建方应按照范本包工方提供的施工图纸进行施工9.6.2施工过程中,如需修改施工图纸,应经双方协商一致,并由范本包工方提供修改后的图纸9.6.3施工过程中,应严格按照国家相关技术规范进行施工9.7施工材料与设备9.7.1承建方应按照合同约定及范本包工方要求,提供符合质量标准的施工材料9.7.2施工设备应由承建方负责提供,并保证设备运行正常9.7.3施工材料与设备的采购、检验、验收等手续均由承建方负责第二部分:第三方介入后的修正10.1第三方介入的概念与定义10.1.1本合同中提及的“第三方”是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中,因提供专业服务、技术支持、监督管理等目的而介入合同的独立第三方。a)设计单位:负责提供工程设计图纸和技术咨询;b)监理单位:负责对工程施工过程进行监督管理;c)施工单位:负责具体施工任务的执行;d)材料供应商:负责提供合同约定的施工材料;e)金融机构:负责提供资金支持或贷款服务;f)其他专业服务机构:根据合同履行需要,提供相关服务。10.2第三方介入的职责与权利a)按照合同约定提供专业服务或技术支持;b)对施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全;c)在必要时,对合同履行过程中的问题提出建议或解决方案;d)按照合同约定承担相应的责任。a)要求甲乙双方按照合同约定履行合同义务;b)对甲乙双方违反合同约定的行为提出异议;c)在合同履行过程中,根据自身专业判断,对施工方案、进度计划等进行调整;d)收取合同约定的服务费用。10.3第三方与其他各方的划分说明10.3.1第三方与甲乙双方的关系为独立第三方关系,不属于甲乙双方的任何一方。10.3.2第三方在合同履行过程中,应保持独立性和公正性,不得偏袒任何一方。10.3.3第三方在合同履行过程中,其行为后果由第三方自行承担。10.4第三方责任限额的明确10.4.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的法律责任。a)第三方提供服务的性质和内容;b)第三方在合同履行过程中的职责和权利;c)合同约定的服务费用;d)国家相关法律法规和行业标准。a)第三方责任限额的具体数额;b)超出责任限额部分的赔偿方式;c)责任限额的适用范围;d)责任限额的变更条件。10.5第三方介入后的额外条款及说明10.5.1甲乙双方应就第三方介入事宜进行充分协商,并签订补充协议。a)第三方的名称、地址、法定代表人等信息;b)第三方在合同履行过程中的具体职责和权利;c)第三方的责任限额;d)第三方的服务费用及支付方式;e)第三方介入的时间、地点和方式;f)第三方与其他各方的关系协调。10.5.3补充协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸与技术规范详细要求:包含所有工程设计图纸、技术规范、施工标准等文件,确保施工过程中遵循的标准和规范。说明:施工图纸应详细标注尺寸、材料、施工工艺等,技术规范应涵盖国家及行业标准。2.附件二:材料清单详细要求:列出所有施工所需材料的名称、规格、数量、品牌等信息,确保材料质量符合合同要求。说明:材料清单应包括主要材料、辅助材料、特殊材料等,并注明采购渠道。3.附件三:设备清单详细要求:列出所有施工所需设备的名称、型号、数量、规格等信息,确保设备性能满足施工需求。说明:设备清单应包括主要设备、辅助设备、临时设备等,并注明设备供应商。4.附件四:付款计划表详细要求:列出各阶段付款的时间、金额、条件等信息,确保付款进度与工程进度相匹配。说明:付款计划表应详细列出每阶段付款的具体时间点、金额及支付条件。5.附件五:争议解决协议详细要求:约定争议解决的方式、程序、期限等信息,确保争议能够及时、公正地解决。说明:争议解决协议应明确争议解决机构、争议解决方式(仲裁或诉讼)及争议解决期限。6.附件六:第三方介入协议详细要求:明确第三方的身份、职责、权利、责任限额等信息,确保第三方介入的合法性和有效性。说明:第三方介入协议应详细列出第三方介入的原因、目的、范围及双方的权利义务。7.附件七:工程验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息,确保工程质量的合格性。说明:工程验收报告应包括验收项目、验收标准、验收结论等,并由验收人员签字确认。8.附件八:工程变更记录详细要求:记录工程变更的原因、内容、时间、影响等信息,确保变更的合理性和合法性。说明:工程变更记录应详细列出变更原因、变更内容、变更时间及变更对工程进度和成本的影响。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)甲乙双方未按合同约定时间完成工程进度;b)甲乙双方未按合同约定提供施工图纸、技术规范、材料清单、设备清单等;c)甲乙双方未按合同约定支付工程款项;d)第三方未按合同约定提供专业服务或技术支持;e)第三方未按合同约定承担相应责任。2.责任认定标准:a)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;b)违约金按合同约定比例计算,最高不超过合同总额的____%;c)赔偿损失应包括直接损失和间接损失,由违约方承担。3.违约责任示例说明:a)若甲乙双方未按合同约定时间完成工程进度,每延误一天,应向对方支付____元违约金;b)若甲乙双方未按合同约定提供施工图纸,导致工程延误,应赔偿对方因此产生的直接损失和间接损失;c)若第三方未按合同约定提供专业服务,导致工程质量不合格,应承担相应责任,包括但不限于修复工程、赔偿损失等。全文完。二零二四年度水暖电工程承建范本包工协议:施工合同模板详析3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承建方信息1.2业主方信息1.3项目相关信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的及范围3.1承建项目范围3.2材料及设备要求3.3质量标准4.合同工期4.1施工期限4.2开工日期4.3竣工日期4.4验收日期5.工程款支付方式5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4保修金6.材料及设备供应6.1材料及设备采购6.2材料及设备质量6.3材料及设备验收7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工安全措施7.3施工现场环保要求7.4施工现场交通管理8.施工进度及质量管理8.1施工进度计划8.2质量管理措施8.3质量检验及验收9.保密及知识产权9.1保密条款9.2知识产权归属10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序14.其他约定14.1合同生效14.2合同附件14.3合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承建方信息1.1.1承建方名称:建筑有限公司1.1.2承建方地址:市区路号1.1.3承建方法定代表人:1.2业主方信息1.2.1业主方名称:房地产开发有限公司1.2.2业主方地址:市区路号1.2.3业主方法定代表人:1.3项目相关信息1.3.1项目名称:住宅小区水暖电工程1.3.2项目地点:市区街道1.3.3项目规模:总建筑面积万平方米1.3.4项目内容:水暖电安装及配套设施建设2.项目概述2.1项目名称:住宅小区水暖电工程2.2项目地点:市区街道2.3项目规模:总建筑面积万平方米2.4项目内容:2.4.1水暖系统安装:包括给排水、热水供应、消防系统等;2.4.2电气系统安装:包括强电、弱电、照明、插座等;2.4.3配套设施建设:包括配电室、控制室、水泵房等。3.合同标的及范围3.1承建项目范围:3.1.1按照设计图纸和施工规范要求,完成水暖电工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作;3.1.2完成工程所需材料、设备的采购、运输、验收、保管等工作;3.1.3完成施工现场的布置、安全、环保、交通等工作。3.2材料及设备要求:3.2.1材料及设备必须符合国家及行业相关标准和规范;3.2.2材料及设备供应商需具备相应的资质和业绩;3.2.3业主方有权对材料及设备进行抽样检查,不合格者有权要求更换。3.3质量标准:3.3.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范;3.3.2工程质量需经业主方验收合格后方可交付使用;3.3.3工程质量保修期为工程验收合格之日起两年。4.合同工期4.1施工期限:自合同签订之日起个月内完成施工;4.2开工日期:合同签订后个工作日内;4.3竣工日期:合同工期结束前个工作日内;4.4验收日期:工程竣工验收合格之日起个工作日内。5.工程款支付方式5.1预付款:合同签订后个工作日内支付合同总额的%;5.2进度款:按工程进度分期支付,每完成%的工程量支付%的工程款;5.3结算款:工程竣工验收合格后个工作日内支付剩余工程款;5.4保修金:合同签订后个工作日内支付合同总额的%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。6.材料及设备供应6.1材料及设备采购:承建方负责材料及设备的采购,确保质量、数量、规格符合要求;6.2材料及设备质量:材料及设备供应商需提供产品合格证、质量检验报告等证明材料;6.3材料及设备验收:业主方有权对材料及设备进行验收,不合格者有权要求更换。7.施工现场管理7.1施工现场布置:承建方负责施工现场的布置,确保施工安全和环保要求;7.2施工安全措施:承建方需制定施工安全措施,确保施工人员安全;7.3施工现场环保要求:承建方需遵守国家及地方环保法规,确保施工现场环保;7.4施工现场交通管理:承建方需制定交通管理方案,确保施工现场交通秩序。8.施工进度及质量管理8.1施工进度计划:8.1.1承建方应按照合同约定的时间节点,编制详细的施工进度计划;8.1.2施工进度计划应包含各分部分项工程的施工顺序、工期、资源需求等信息;8.1.3承建方应将施工进度计划报送业主方审核,并按照业主方的要求进行调整。8.2质量管理措施:8.2.1承建方应建立健全质量管理体系,确保工程质量;8.2.2承建方应设立专门的质量管理机构和人员,负责质量管理工作;8.2.3承建方应定期对施工过程进行质量检查,发现问题及时整改。8.3质量检验及验收:8.3.1质量检验应按照国家及行业相关标准和规范进行;8.3.2业主方有权对施工过程中的质量进行检查,承建方应予以配合;8.3.3工程竣工验收应按照合同约定和设计要求进行,验收合格后方可交付使用。9.保密及知识产权9.1保密条款:9.1.1双方应遵守保密义务,对项目涉及的技术、商业信息等保密;9.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。9.2知识产权归属:9.2.1合同项目所涉及的知识产权归业主方所有;9.2.2承建方在执行合同过程中产生的知识产权,除合同另有约定外,归承建方所有。10.违约责任10.1违约情形:10.1.1承建方未按合同约定完成工程;10.1.2承建方未按合同约定进行材料及设备采购;10.1.3承建方未按合同约定进行质量管理;10.1.4业主方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任承担:10.2.1承建方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,赔偿业主方损失;10.2.2承建方未按合同约定进行材料及设备采购,应承担违约责任,赔偿业主方损失;10.2.3承建方未按合同约定进行质量管理,应承担违约责任,赔偿业主方损失;10.2.4业主方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,支付违约金。11.争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应通过友好协商解决合同争议;11.1.2协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序:11.2.1争议发生后,双方应立即停止争议行为,采取措施防止损失扩大;11.2.2双方应积极协商,争取在合理期限内达成和解;11.2.3协商不成,可按照仲裁协议向仲裁委员会申请仲裁。12.合同解除12.1解除条件:12.1.1双方协商一致解除合同;12.1.2因不可抗力导致合同无法履行;12.1.3一方严重违约,另一方要求解除合同。12.2解除程序:12.2.1双方应书面通知对方解除合同;12.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理善后事宜。13.合同终止13.1终止条件:13.1.1合同约定的工期结束;13.1.2双方协商一致终止合同。13.2终止程序:13.2.1双方应书面通知对方合同终止;13.2.2合同终止后,双方应按照合同约定处理善后事宜。14.其他约定14.1合同生效:14.1.1合同经双方签字盖章后生效;14.1.2合同一式两份,双方各执一份。14.2合同附件:14.2.1本合同附件包括但不限于:14.2.1.1施工图纸;14.2.1.2设计变更通知书;14.2.1.3施工进度计划;14.2.1.4质量检验报告;14.2.1.5付款凭证;14.2.1.6其他相关文件。14.3合同未尽事宜处理:14.3.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充;14.3.2本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:15.1.1第三方是指在合同执行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务或履行特定职责的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围:15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目管理、质量监控、工程监理、造价咨询、招标代理等。15.3第三方介入程序:15.3.1甲乙双方协商一致,确定第三方介入的具体事项和范围;15.3.2双方签订第三方介入协议,明确第三方的责权利;15.3.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。16.第三方责任限额16.1第三方责任:16.1.1第三方在履行职责过程中,应严格遵守国家法律法规、行业标准及合同约定;16.1.2第三方因自身过错导致合同履行出现问题的,应承担相应的法律责任。16.2责任限额:16.2.1第三方责任限额根据第三方介入协议和行业惯例确定;16.2.2第三方责任限额不得超过合同总额的%;16.2.3第三方责任限额以人民币计算。17.第三方责权利界定17.1第三方权利:17.1.1第三方有权根据合同约定和行业规范,独立行使职责,提出意见和建议;17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助;17.1.3第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。17.2第三方义务:17.2.1第三方应保证其提供的服务符合合同约定和行业标准;17.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密;17.2.3第三方应按时提交工作成果和报告。17.3第三方与其他各方的划分说明:17.3.1第三方与甲方的划分:17.3.1.1第三方应向甲方提供项目进展、质量状况、造价控制等方面的信息;17.3.1.2第三方应配合甲方进行项目验收和结算;17.3.1.3第三方对甲方提供的信息和资料负有保密义务。17.3.2第三方与乙方的划分:17.3.2.1第三方应向乙方提供施工指导、质量监控、造价咨询等方面的服务;17.3.2.2第三方应监督乙方按照合同约定进行施工,确保工程质量;17.3.2.3第三方对乙方提供的服务和施工质量负有监督责任。18.第三方介入时的额外条款及说明18.1.1第三方介入期间,甲乙双方应继续履行本合同约定的权利和义务;18.1.2第三方介入费用由甲乙双方按比例承担;18.1.3第三方介入期间,如出现合同履行问题,甲乙双方应与第三方共同协商解决;18.1.4第三方介入期间,如第三方出现违约行为,甲乙双方有权解除第三方介入协议,并追究其违约责任。18.2第三方介入时的额外说明:18.2.1第三方介入期间,甲乙双方应保持良好沟通,确保项目顺利进行;18.2.2第三方介入期间,如第三方因不可抗力原因无法履行职责,甲乙双方应协商解决,必要时可更换第三方;18.2.3第三方介入期间,如甲乙双方对第三方的工作成果有异议,应提交第三方介入协议约定的争议解决机构解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求和说明:提供详细的设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、设备布置图等,确保施工图纸的准确性和完整性。2.设计变更通知书详细要求和说明:在施工过程中,如需对设计进行变更,应立即出具设计变更通知书,明确变更内容、原因及影响。3.施工进度计划详细要求和说明:施工进度计划应包括各分部分项工程的施工顺序、工期、资源需求等信息,确保施工进度可控。4.质量检验报告详细要求和说明:质量检验报告应包括材料、设备、施工过程的检验结果,确保工程质量符合标准。5.付款凭证详细要求和说明:付款凭证应包括付款金额、日期、用途等,确保付款记录清晰。6.工程竣工验收报告详细要求和说明:竣工验收报告应包括工程概况、验收结果、存在问题及整改措施等,确保工程验收合格。7.第三方介入协议详细要求和说明:第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务,确保第三方介入的合法性和有效性。8.保密协议详细要求和说明:保密协议应明确双方对项目涉及的技术、商业信息等保密义务,确保信息安全。9.知识产权归属协议详细要求和说明:知识产权归属协议应明确合同项目所涉及的知识产权归属,避免后续纠纷。10.合同补充协议详细要求和说明:合同补充协议应包括合同双方在执行合同过程中达成的补充条款,确保合同内容的完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.承建方未按合同约定完成工程责任认定标准:承建方未能在合同约定工期内完成工程,或工程质量不符合合同约定。示例说明:承建方未在合同约定的三个月内完成工程,或完成的工程存在严重质量问题。2.承建方未按合同约定进行材料及设备采购责任认定标准:承建方采购的材料及设备不符合合同约定,或未按时提供材料及设备。示例说明:承建方提供的钢材质量不达标,或延迟提供设备导致工程延误。3.承建方未按合同约定进行质量管理责任认定标准:承建方未按照合同约定进行质量检查,或未对质量问题进行及时整改。示例说明:承建方在施工过程中发现质量问题未及时上报,导致问题扩大。4.业主方未按合同约定支付工程款责任认定标准:业主方未按照合同约定的时间和金额支付工程款。示例说明:业主方未在合同约定的时间内支付进度款,导致工程资金周转困难。5.第三方违约责任认定标准:第三方未按照合同约定履行职责,或提供的服务不符合要求。示例说明:第三方在质量监控过程中未能发现质量问题,导致工程出现严重缺陷。6.不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:因不可抗力导致合同无法履行,双方均不承担责任。示例说明:因地震导致工程无法正常施工,双方均不承担责任。全文完。二零二四年度水暖电工程承建范本包工协议:施工合同模板详析4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.承包方基本信息1.2.发包方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程工期3.工程内容与质量要求3.1.工程内容3.2.质量要求3.3.质量验收标准4.工程款项及支付方式4.1.工程款项总额4.2.款项支付方式4.3.付款时间节点4.4.付款条件5.施工进度安排5.1.施工阶段划分5.2.各阶段工期安排5.3.施工进度控制措施6.施工现场管理6.1.施工现场布置要求6.2.施工现场安全要求6.3.施工现场环保要求6.4.施工现场文明施工要求7.人员配备与技术支持7.1.人员配备要求7.2.技术支持方式7.3.技术培训与交流8.材料设备供应与管理8.1.材料设备供应要求8.2.材料设备验收标准8.3.材料设备管理措施9.工程变更与索赔9.1.工程变更程序9.2.工程变更审批权限9.3.索赔条件与程序10.保险与安全责任10.1.保险种类及投保金额10.2.安全责任划分10.3.事故处理与赔偿11.合同解除与终止11.1.合同解除条件11.2.合同终止条件11.3.合同解除与终止程序12.违约责任12.1.违约责任类型12.2.违约责任承担方式12.3.违约责任赔偿标准13.合同争议解决方式13.1.争议解决方式13.2.争议解决机构13.3.争议解决程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息承包方名称:_______法定代表人:_______注册地址:_______联系电话:_______电子邮箱:_______1.2发包方基本信息发包方名称:_______法定代表人:_______注册地址:_______联系电话:_______电子邮箱:_______第二条工程概况2.1工程名称:_______2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______(如:建筑面积、长度、宽度等)2.4工程工期:_______(如:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日)第三条工程内容与质量要求3.1工程内容:(1)水暖电系统设计;(2)管道铺设;(3)设备安装;(4)调试与试运行;(5)质量保证期内的维护。3.2质量要求:(1)符合国家及行业相关标准;(2)材料设备质量符合合同约定;(3)施工过程符合规范要求;(4)工程验收合格。3.3质量验收标准:(1)按照国家及行业相关标准进行验收;(2)验收合格后,发包方出具验收报告。第四条工程款项及支付方式4.1工程款项总额:_______元人民币4.2款项支付方式:(1)合同签订后支付合同总额的_______%作为预付款;(2)工程进度达到_______时支付合同总额的_______%;(3)工程验收合格后支付合同总额的_______%;(4)剩余_______%作为质保金,在质保期满后无质量问题无息退还。4.3付款时间节点:(1)预付款支付时间:_______(2)进度款支付时间:_______(3)验收合格款支付时间:_______(4)质保金支付时间:_______第五条施工进度安排5.1施工阶段划分:(1)设计阶段;(2)材料设备采购阶段;(3)施工阶段;(4)验收阶段。5.2各阶段工期安排:(1)设计阶段:_______(如:_______日)(2)材料设备采购阶段:_______(如:_______日)(3)施工阶段:_______(如:_______日)(4)验收阶段:_______(如:_______日)5.3施工进度控制措施:(1)制定合理的施工计划;(2)加强现场管理;(3)严格控制施工进度;(4)加强沟通协调。第六条施工现场管理6.1施工现场布置要求:(1)合理规划施工现场;(2)设置明显的安全警示标志;(3)保持施工现场整洁;(4)遵守国家及地方相关法律法规。6.2施工现场安全要求:(1)严格执行安全操作规程;(2)定期进行安全检查;(3)加强安全教育培训;(4)确保施工人员安全。6.3施工现场环保要求:(1)遵守国家及地方环保法规;(2)采取有效措施防治污染;(3)确保施工现场环境达标。6.4施工现场文明施工要求:(1)文明施工,保持施工现场秩序;(2)尊重当地风俗习惯;(3)加强文明施工宣传。第七条人员配备与技术支持7.1人员配备要求:(1)项目经理具备相关资质;(2)技术负责人具备相应专业技术职称;(3)施工人员具备相应技能和岗位资格。7.2技术支持方式:(1)提供必要的技术培训和指导;(2)解决施工过程中遇到的技术难题;(3)及时更新技术信息,确保施工质量。第八条材料设备供应与管理8.1材料设备供应要求:(1)材料设备必须符合国家及行业相关标准和质量要求;(2)提供合格的材料设备清单,包括品牌、规格、型号、数量等;(3)在施工前提交材料设备的进场检验报告。8.2材料设备验收标准:(1)外观检查,无破损、变形、锈蚀等现象;(2)尺寸、重量、性能等参数符合合同约定;(3)检测报告合格。8.3材料设备管理措施:(1)建立材料设备台账,记录采购、验收、使用等情况;(2)指定专人负责材料设备的保管和使用;(3)确保材料设备在施工过程中的安全。第九条工程变更与索赔9.1工程变更程序:(1)提出变更申请,说明变更原因及内容;(2)经双方协商一致后,由发包方下达变更通知;(3)变更实施后,由双方共同确认变更效果。9.2工程变更审批权限:(1)一般变更,由项目经理审批;(2)重大变更,需经发包方授权的负责人审批。9.3索赔条件与程序:(1)因不可抗力、设计变更等原因导致工程成本增加;(2)索赔申请应在事件发生后_______日内提出;(3)索赔申请需提供相关证明材料;(4)双方协商确定索赔金额及支付方式。第十条保险与安全责任10.1保险种类及投保金额:(1)建筑工程一切险:_______元;(2)第三者责任险:_______元;(3)意外伤害险:_______元。10.2安全责任划分:(1)承包方负责施工现场的安全管理;(2)发包方负责施工现场周边的安全防护。10.3事故处理与赔偿:(1)发生事故后,承包方应立即采取措施,防止事故扩大;(2)事故原因调查及责任认定由双方共同进行;(3)根据事故责任,承担相应的赔偿责任。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件:(1)一方违反合同约定,经对方催告后仍未履行;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件:(1)工程竣工并验收合格;(2)合同约定的其他终止条件。11.3合同解除与终止程序:(1)提出解除或终止合同申请;(2)经双方协商一致,签订解除或终止合同协议;(3)办理合同解除或终止手续。第十二条违约责任12.1违约责任类型:(1)延迟履行;(2)履行不符合约定;(3)违反合同约定未履行其他义务。12.2违约责任承担方式:(1)支付违约金;(2)赔偿损失;(3)采取补救措施。12.3违约责任赔偿标准:(1)违约金按合同约定比例计算;(2)损失赔偿以实际损失为基础,合理计算。第十三条合同争议解决方式13.1争议解决方式:(1)友好协商;(2)仲裁;(3)诉讼。13.2争议解决机构:(1)双方协商确定;(2)向仲裁委员会申请仲裁;(3)向人民法院提起诉讼。13.3争议解决程序:(1)提出争议解决申请;(2)按争议解决方式执行;(3)争议解决结果具有法律效力。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.4本合同如有变更,应以书面形式进行,经双方签字(或盖章)后生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同目的,提供专业服务、咨询、监督、检验、担保等功能的独立第三方机构或个人。1.1.1专业服务机构:如设计院、监理公司、检测机构等;1.1.2咨询顾问:如项目管理顾问、成本顾问等;1.1.3监督机构:如质量监督站、安全生产监督机构等;1.1.4担保机构:如担保公司、保险公司等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。2.1.1第三方具备相应的资质和能力;2.1.2第三方介入不违反法律法规和合同约定;2.1.3第三方介入有利于合同目的的实现。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额应根据第三方提供的具体服务内容、风险程度和合同约定确定。3.2第三方责任限额应在合同中明确约定,包括:3.1.1第三方对甲乙双方直接损失的赔偿责任;3.1.2第三方对因第三方原因导致合同无法履行而产生的间接损失的赔偿责任;3.1.3第三方对因第三方原因导致的人身伤害和财产损失的赔偿责任。4.第三方责权利4.1第三方权利:4.1.1按照合同约定,独立行使职权,提供专业服务;4.1.2获得甲乙双方提供的必要资料和信息;4.1.3要求甲乙双方履行合同约定的义务。4.2第三方义务:4.2.1按照合同约定,按时、按质、按量完成工作任务;4.2.2对甲乙双方提供的信息和资料保密;4.2.3对因第三方原因导致合同无法履行承担相应的责任。5.第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方应向甲方提供工作报告和验收报告;5.1.2甲方对第三方的服务质量和进度进行监督;5.1.3甲方对第三方的违约行为有权要求其承担相应责任。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方应向乙方提供工作报告和验收报告;5.2.2乙方对第三方的服务质量和进度进行监督;5.2.3乙方对第三方的违约行为有权要求其承担相应责任。5.3第三方与甲乙双方共同责任:5.3.1第三方应按照合同约定,协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题;5.3.2甲乙双方应配合第三方的工作,提供必要的信息和资料;5.3.3甲乙双方共同承担第三方因履行合同而产生的责任。6.第三方变更与退出6.1第三方变更:6.1.1第三方变更需经甲乙双方协商一致;6.1.2第三方变更后,原合同中关于第三方的约定失效,双方需重新签订补充协议。6.2第三方退出:6.2.1第三方退出需经甲乙双方协商一致;6.2.2第三方退出后,甲乙双方应按照合同约定继续履行合同义务;6.2.3第三方退出后,甲乙双方应妥善处理与第三方相关的遗留问题。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件名称:合同签订通知书详细要求:通知甲乙双方合同已签订,确认合同生效日期及合同编号。说明:此通知书应在合同签订后及时发送给甲乙双方。2.附件名称:工程概况说明书详细要求:详细描述工程名称、地点、规模、工期等信息。3.附件名称:工程图纸及技术规范详细要求:包含工程所需图纸、技术规范及设计说明。说明:此图纸及技术规范是施工的重要依据,应作为合同附件。4.附件名称:材料设备清单详细要求:列出所需材料设备的品牌、规格、型号、数量等信息。说明:此清单是材料设备采购和验收的依据,应作为合同附件。5.附件名称:施工组织设计详细要求:包含施工方案、进度安排、质量保证措施等。说明:此设计是指导施工的重要文件,应作为合同附件。6.附件名称:施工进度计划详细要求:列出各阶段施工时间节点、质量要求等。说明:此计划是监控施工进度的依据,应作为合同附件。7.附件名称:工程变更单详细要求:记录工程变更原因、内容、审批意见等。说明:此单据是工程变更的正式记录,应作为合同附件。8.附件名称:工程验收报告详细要求:记录工程验收时间、验收结果、验收意见等。说明:此报告是工程验收的正式文件,应作为合同附件。9.附件名称:工程结算报告详细要求:记录工程款项支付情况、结算金额等。说明:此报告是工程款项结算的依据,应作为合同附件。10.附件名称:保险单详细要求:包含保险种类、保险金额、保险期限等信息。说明:此保险单是合同履行期间保险责任的证明,应作为合同附件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:承包方应按照合同约定的时间节点完成工程,如未按时完成,应向发包方支付违约金,违约金金额为每日合同总价款的_______%。示例说明:若承包方应在_______年_______月_______日前完成工程,但实际完成时间为_______年_______月_______日,则承包方应向发包方支付违约金。2.违约行为:承包方施工质量不符合合同约定。责任认定标准:承包方应按照合同约定的质量标准施工,如施工质量不符合约定,应承担返工、修复等费用,并赔偿由此造成的损失
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年房地产开发合作协议3篇
- 2024石榴树果实采摘与加工产品销售代理合同3篇
- 2025年沪教版必修3物理下册阶段测试试卷
- 2025年中图版必修2英语下册阶段测试试卷
- 2025年沪教新版必修2物理上册阶段测试试卷
- 2024版电子商务物流行业合作协议书
- 专业足疗会所2024年承包经营合同合同范本版B版
- 2025年华东师大版选择性必修3化学上册月考试卷含答案
- 2025年人教版选修3生物下册月考试卷含答案
- 二零二五年度新型驾校经营管理承包合作协议范本3篇
- 2025寒假散学典礼(休业式)上校长精彩讲话:以董宇辉的创新、罗振宇的坚持、马龙的热爱启迪未来
- 2025年浙江中外运有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 《皮肤病中成药导引》课件
- 建筑公司2025年度工作总结和2025年工作安排计划
- 2023-2024学年广东省广州市越秀区九年级(上)期末物理试卷(含答案)
- 太空军事法律问题-洞察分析
- 2024年行政执法人员资格考试必考知识题库及答案(共250题)
- 电压损失计算表
- 福建省福州市2023-2024学年高二上学期期末测试英语试卷(含答案)
- 二零二四年风力发电项目EPC总承包合同
- 汽车维修开发票协议书
评论
0/150
提交评论