版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度高压电力线路施工监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理方名称、地址、法定代表人1.2施工方名称、地址、法定代表人1.3项目名称、地点、规模2.合同签订依据2.1国家相关法律法规2.2行业标准和规范2.3相关政策文件3.合同履行期限3.1合同起始日期3.2合同终止日期3.3合同延期及条件4.监理范围及内容4.1施工现场管理4.2施工质量监理4.3施工安全监理4.4施工进度监理4.5施工变更监理4.6施工结算监理5.监理方式及方法5.1现场监理5.2技术监督5.3质量检验5.4安全检查5.5进度控制5.6变更管理5.7结算审核6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3支付时间节点6.4付款条件及方式7.施工方配合事项7.1施工方提供资料7.2施工方配合监理工作7.3施工方承担费用8.监理方权利义务8.1监理方权利8.2监理方义务9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决方式10.1争议解决原则10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合同解除条件11.1合同解除情形11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除后的处理13.合同附件13.1附件一:监理合同附件清单13.2附件二:施工方承诺书13.3附件三:监理方资质证明14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜14.2本合同修改及补充14.3本合同解释权归监理方所有第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理方名称:电力监理有限公司1.2监理方地址:省市区路号1.3监理方法定代表人:1.4施工方名称:电力建设有限公司1.5施工方地址:省市区路号1.6施工方法定代表人:2.合同签订依据2.1《中华人民共和国合同法》2.2《电力工程施工监理规范》(GB503192013)2.3《电力工程施工安全规范》(GB502592010)2.4相关政策文件及行业标准3.合同履行期限3.1合同起始日期:2024年3月1日3.2合同终止日期:2025年2月28日3.3合同延期及条件:如需延期,双方需在合同到期前一个月提出书面申请,经双方协商一致后,可延期一次,延期期限不得超过三个月。4.监理范围及内容4.1施工现场管理:负责施工现场的安全、文明施工管理,确保施工环境整洁、有序。4.2施工质量监理:对施工过程中的质量进行监督检查,确保工程质量符合设计要求和规范标准。4.3施工安全监理:对施工过程中的安全进行监督检查,确保施工安全措施到位,防止事故发生。4.4施工进度监理:对施工进度进行监督检查,确保施工进度符合合同约定。4.5施工变更监理:对施工过程中的变更进行监督检查,确保变更符合设计要求和国家标准。4.6施工结算监理:对施工过程中的结算进行监督检查,确保结算合理、准确。5.监理方式及方法5.1现场监理:监理人员应定期或不定期到施工现场进行监督检查,发现问题及时提出整改措施。5.2技术监督:对施工过程中的技术问题进行监督,确保施工技术符合规范要求。5.3质量检验:对施工过程中的关键工序和材料进行抽样检验,确保质量合格。5.4安全检查:对施工现场的安全设施、安全措施进行检查,确保安全措施到位。5.5进度控制:对施工进度进行跟踪,及时调整施工计划,确保施工进度符合合同要求。5.6变更管理:对施工过程中的变更进行审查,确保变更符合设计要求和国家标准。6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)6.2费用支付方式:分阶段支付,具体支付时间节点如下:6.2.1合同签订后10个工作日内支付监理费用的30%6.2.2施工过程中,每完成20%的工程量后支付监理费用的10%6.2.3工程验收合格后支付监理费用的20%6.2.4合同终止后支付监理费用的10%6.3付款条件及方式:付款条件为监理方提交的付款申请经施工方确认无误后,施工方应在5个工作日内支付相应款项。7.施工方配合事项7.1施工方提供资料:施工方应向监理方提供施工图纸、施工方案、施工组织设计等资料,确保监理工作顺利进行。7.2施工方配合监理工作:施工方应积极配合监理方的监督检查工作,及时整改监理方提出的问题。7.3施工方承担费用:施工方应承担因监理工作产生的相关费用,包括但不限于检验费用、试验费用、交通费用等。8.监理方权利义务8.1监理方权利8.1.1对施工方提供的资料进行审查,确保其真实性和完整性。8.1.2对施工过程中的质量问题提出整改意见,并要求施工方及时整改。8.1.3对施工过程中的安全问题提出整改意见,并要求施工方采取有效措施确保安全。8.1.4对施工进度进行监督,确保施工按计划进行。8.1.5对施工变更进行审核,确保变更符合合同要求。8.1.6对施工结算进行审核,确保结算合理、准确。8.2监理方义务8.2.1按照合同约定的时间和质量要求,完成监理工作。8.2.2对施工过程中的问题及时提出解决方案,并监督实施。8.2.3对施工方提出的合理建议予以采纳。8.2.4对施工过程中的保密信息予以保密。8.2.5对施工方提供的资料进行妥善保管。9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工方未按合同约定的时间和质量要求完成施工任务。9.1.2施工方未按监理方要求进行整改。9.1.3施工方未按合同约定提供资料。9.2违约责任9.2.1施工方未按合同约定的时间和质量要求完成施工任务的,应向监理方支付违约金。9.2.2施工方未按监理方要求进行整改的,监理方有权要求施工方立即整改,并支付相应的违约金。9.2.3施工方未按合同约定提供资料的,监理方有权要求施工方补齐,并支付相应的违约金。9.3违约赔偿9.3.1因施工方违约给监理方造成损失的,施工方应承担赔偿责任。10.争议解决方式10.1争议解决原则10.1.1双方应本着公平、公正、诚信的原则解决争议。10.1.2优先采用协商解决方式。10.2争议解决方式10.2.1双方应通过协商解决争议。10.2.2协商不成的,可提交省市仲裁委员会仲裁。10.3争议解决机构10.3.1省市仲裁委员会。11.合同解除条件11.1合同解除情形11.1.1施工方严重违约,经监理方催告后仍不履行。11.1.2双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序11.2.1双方协商一致解除合同的,应签订书面协议。11.2.2施工方严重违约的,监理方有权通知施工方解除合同,并书面通知。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同签订后,监理方收到施工方支付的首付款。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的期限届满。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3因不可抗力导致合同无法履行。13.合同附件13.1附件一:监理合同附件清单13.2附件二:施工方承诺书13.3附件三:监理方资质证明14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同修改及补充,应以书面形式进行。14.3本合同解释权归监理方所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方(甲乙双方)以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、评估或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司等。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的专业性和效率。15.2.2确保合同条款的准确执行。15.2.3降低合同风险,保障合同双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相关合作协议。16.2第三方介入前,甲乙双方应明确第三方的职责、权限和责任。16.3第三方介入后,甲乙双方应保持与第三方的良好沟通,确保第三方工作顺利进行。17.第三方责任限额17.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。17.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,但不得超过合同总金额的10%。17.3第三方责任限额的计算方式如下:17.3.1以第三方实际损失为基数,按一定比例计算;17.3.2以第三方因合同履行问题给甲乙双方造成的实际损失为基数,按一定比例计算。18.第三方责权利划分18.1第三方权利18.1.1按照合作协议,独立开展相关工作;18.1.2要求甲乙双方提供必要的资料和协助;18.1.3在合同履行过程中,对甲乙双方提出合理化建议。18.2第三方义务18.2.1按照合作协议,按时、按质完成相关工作;18.2.2对合同履行过程中发现的问题,及时通知甲乙双方;18.2.3对合同履行过程中涉及的秘密信息予以保密。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲乙双方的关系19.1.1第三方与甲乙双方之间是合作关系,而非雇佣关系;19.1.2第三方对甲乙双方承担的责任,由甲乙双方共同承担。19.2第三方与其他第三方的关系19.2.1第三方与其他第三方之间是独立的,无直接责任关系;19.2.2第三方与其他第三方之间的合作,需经甲乙双方同意。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面协议。20.2合同变更后,甲乙双方应将变更内容通知第三方,并确保第三方知晓。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应通过协商解决;21.2协商不成的,可提交省市仲裁委员会仲裁。22.第三方介入后的合同终止22.1第三方介入后,如合同终止,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面协议;22.2合同终止后,第三方应按照协议约定,妥善处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理合同附件清单详细要求:清单应包括所有合同附件的名称、编号、版本号、制定日期等信息。附件说明:本附件用于记录所有合同附件的详细信息,确保合同附件的完整性和可追溯性。2.附件二:施工方承诺书详细要求:承诺书应包含施工方对工程质量、进度、安全等方面的承诺内容。附件说明:本附件作为施工方对合同履行的承诺,用于约束施工方在合同履行过程中的行为。3.附件三:监理方资质证明详细要求:资质证明应包括监理方的营业执照、资质证书、相关荣誉证书等。附件说明:本附件用于证明监理方具备履行合同所需的资质和能力。4.附件四:施工图纸及技术规范详细要求:图纸及技术规范应包含施工过程中所需的所有图纸和规范文件。附件说明:本附件用于指导施工方进行施工,确保施工质量符合设计要求。5.附件五:施工组织设计详细要求:组织设计应包括施工进度计划、人员安排、资源配置等内容。附件说明:本附件用于指导施工方合理安排施工,确保施工进度和质量。6.附件六:施工安全措施详细要求:安全措施应包括施工现场的安全管理制度、安全防护设施、应急预案等。附件说明:本附件用于确保施工现场的安全,防止事故发生。7.附件七:施工质量检验报告详细要求:检验报告应包含施工过程中的质量检验结果、问题整改情况等。附件说明:本附件用于证明施工质量符合合同要求。8.附件八:施工进度报告详细要求:进度报告应包含施工进度、实际完成情况、下一步计划等。附件说明:本附件用于跟踪施工进度,确保施工按计划进行。9.附件九:施工变更申请及批复详细要求:变更申请及批复应包含变更原因、变更内容、变更影响等信息。附件说明:本附件用于记录施工过程中的变更情况,确保变更合理、合规。10.附件十:施工结算报告详细要求:结算报告应包含工程量清单、结算金额、支付时间等。附件说明:本附件用于结算工程款项,确保结算合理、准确。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1施工方未按合同约定的时间和质量要求完成施工任务。1.2施工方未按监理方要求进行整改。1.3施工方未按合同约定提供资料。1.4监理方未按合同约定的时间和质量要求完成监理工作。1.5监理方未对施工过程中的问题及时提出解决方案。1.6第三方未按合作协议完成相关工作。2.责任认定标准2.1违约行为的认定以合同约定为准。2.2违约责任的认定以实际损失为基数,按一定比例计算。2.3违约责任认定需由甲乙双方共同协商确定。3.违约责任示例3.1施工方未按合同约定的时间完成施工任务,导致工期延误,施工方应支付违约金。3.2监理方未对施工过程中的质量问题及时提出整改意见,导致工程质量不合格,监理方应承担相应责任。3.3第三方未按合作协议完成相关工作,导致合同无法履行,第三方应承担违约责任。全文完。二零二四年度高压电力线路施工监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式1.4合同签订日期1.5合同生效日期2.合同标的2.1施工项目概述2.2施工监理范围2.3施工监理内容2.4施工监理期限3.监理费用3.1监理费用总额3.2付款方式3.3付款时间3.4付款条件4.施工监理职责4.1施工现场监理4.2质量控制4.3进度控制4.4安全监理4.5信息化管理4.6沟通协调5.施工单位职责5.1施工单位配合5.2施工单位质量保证5.3施工单位进度保证5.4施工单位安全保证5.5施工单位资料提供6.合同变更与解除6.1合同变更6.2合同解除6.3合同解除后的处理7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约责任赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密责任10.合同解除后的处理10.1合同解除后的费用结算10.2合同解除后的资料移交10.3合同解除后的后续事宜11.合同解除后的处理11.1合同解除后的费用结算11.2合同解除后的资料移交11.3合同解除后的后续事宜12.合同解除后的处理12.1合同解除后的费用结算12.2合同解除后的资料移交12.3合同解除后的后续事宜13.合同解除后的处理13.1合同解除后的费用结算13.2合同解除后的资料移交13.3合同解除后的后续事宜14.合同解除后的处理14.1合同解除后的费用结算14.2合同解除后的资料移交14.3合同解除后的后续事宜第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方:电力有限公司乙方:监理咨询有限公司1.2双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56781.4合同签订日期2004年3月10日1.5合同生效日期自双方签字盖章之日起生效。第二条合同标的2.1施工项目概述本项目为省市高压电力线路新建工程,线路全长公里,包括架设、塔基建设、电缆敷设等工程内容。2.2施工监理范围包括但不限于施工现场管理、质量控制、进度控制、安全监理、信息管理等方面。2.3施工监理内容1.审查施工单位的施工组织设计和施工方案;2.监督施工单位严格按照施工图纸和规范进行施工;3.审查施工单位的原材料、设备、配件的质量;4.监督施工过程中的质量检查和质量评定;5.监督施工单位的进度计划执行情况;6.监督施工过程中的安全措施落实情况;7.负责施工现场的信息化管理;8.协调处理施工过程中的争议。2.4施工监理期限自合同生效之日起至施工项目竣工验收合格之日止。第三条监理费用3.1监理费用总额本合同监理费用总额为人民币壹佰万元整(¥100万元)。3.2付款方式监理费用分为三个阶段支付,具体如下:1.首付款:合同签订后5个工作日内,支付监理费用总额的30%;2.进度款:施工过程中根据实际进度支付监理费用总额的50%;3.结算款:竣工验收合格后30个工作日内,支付监理费用总额的20%。3.3付款时间甲方应在约定的付款时间内将监理费用支付至乙方指定账户。3.4付款条件1.乙方应按照合同约定履行监理职责;2.乙方提供的监理报告、资料真实、完整、有效;3.甲方对乙方的监理工作满意。第四条施工监理职责4.1施工现场监理乙方应派驻监理人员到施工现场进行日常监理工作,确保施工质量、进度和安全。4.2质量控制乙方应严格按照国家有关标准和规范,对施工过程进行质量监督和检查,确保工程质量。4.3进度控制乙方应根据施工进度计划,对施工进度进行跟踪、监督和控制,确保工程按期完成。4.4安全监理乙方应监督施工单位落实安全生产责任制,确保施工安全。4.5信息化管理乙方应采用信息化手段对施工过程进行管理,提高监理工作效率。4.6沟通协调乙方应与甲方、施工单位保持良好沟通,协调解决施工过程中的问题。第五条施工单位职责5.1施工单位配合施工单位应积极配合乙方的监理工作,提供必要的施工资料和条件。5.2施工单位质量保证施工单位应严格按照施工图纸和规范进行施工,确保工程质量。5.3施工单位进度保证施工单位应按照施工进度计划组织施工,确保工程按期完成。5.4施工单位安全保证施工单位应落实安全生产责任制,确保施工安全。5.5施工单位资料提供施工单位应及时向乙方提供施工过程中的相关资料。第六条合同变更与解除6.1合同变更经双方协商一致,可以对本合同进行变更,变更内容应以书面形式确定。6.2合同解除1.双方协商一致解除本合同;2.发生不可抗力,导致合同无法履行;3.一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;4.法律法规规定的其他情形。6.3合同解除后的处理1.双方应按照本合同约定,及时处理合同解除后的有关事宜;2.合同解除后,乙方应按照约定退还甲方已支付的监理费用;3.合同解除后,双方应按照国家相关法律法规和合同约定,处理合同解除后的后续事宜。第七条违约责任7.1违约行为1.乙方未按合同约定履行监理职责;2.施工单位未按合同约定履行施工义务;3.任何一方未按合同约定支付监理费用;4.法律法规规定的其他违约行为。7.2违约责任承担1.违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;2.违约责任赔偿的具体金额由双方协商确定,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.3违约责任赔偿1.乙方未按合同约定履行监理职责,造成工程质量问题,乙方应承担相应的责任;2.施工单位未按合同约定履行施工义务,造成工程质量问题,施工单位应承担相应的责任;3.任何一方未按合同约定支付监理费用,应向对方支付违约金;4.违约责任赔偿的具体金额由双方协商确定,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构无8.3争议解决程序1.争议发生后,双方应立即停止争议行为,采取必要措施防止争议扩大;2.双方应在争议发生后30日内,通过书面形式提出争议解决请求;3.争议解决过程中,双方应保持沟通,积极寻求解决方案;4.如协商无果,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等,均属于保密范围。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密责任1.双方应对保密内容严格保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;2.双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的安全;3.如因一方违反保密义务导致保密内容泄露,泄露方应承担相应的法律责任。第十条合同解除后的处理10.1合同解除后的费用结算1.合同解除后,双方应根据合同约定,进行费用结算;3.甲方应支付乙方已完成部分的工作费用。10.2合同解除后的资料移交1.合同解除后,乙方应将施工过程中的相关资料、报告等移交给甲方;2.双方应确保移交的资料完整、准确。10.3合同解除后的后续事宜1.合同解除后,双方应按照国家相关法律法规和合同约定,处理合同解除后的后续事宜;第十一条合同解除后的处理11.1合同解除后的费用结算同第十条10.111.2合同解除后的资料移交同第十条10.211.3合同解除后的后续事宜同第十条10.3第十二条合同解除后的处理12.1合同解除后的费用结算同第十条10.112.2合同解除后的资料移交同第十条10.212.3合同解除后的后续事宜同第十条10.3第十三条合同解除后的处理13.1合同解除后的费用结算同第十条10.113.2合同解除后的资料移交同第十条10.213.3合同解除后的后续事宜同第十条10.3第十四条合同解除后的处理14.1合同解除后的费用结算同第十条10.114.2合同解除后的资料移交同第十条10.214.3合同解除后的后续事宜同第十条10.3第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1定义本合同所称的第三方,是指在合同履行过程中,由甲乙双方一致同意,介入合同履行过程中的第三方机构或个人。1.2类型第三方可以是但不限于中介机构、咨询服务提供商、技术支持服务商、保险公司等。第二条第三方介入的适用范围2.1质量保证第三方可以提供质量保证服务,对施工质量进行监督和评估。2.2技术支持第三方可以提供技术支持服务,协助解决施工过程中的技术难题。2.3安全管理第三方可以提供安全管理服务,确保施工现场的安全。2.4争议解决第三方可以作为中立机构,协助解决甲乙双方之间的争议。第三条第三方介入的程序3.1协商确定甲乙双方应就第三方介入事宜进行协商,达成一致意见。3.2签订协议甲乙双方与第三方签订协议,明确第三方的职责、权利和义务。3.3协议生效第三方介入协议自双方签字盖章之日起生效。第四条第三方介入后的额外条款及说明4.1第三方责任4.1.1第三方应按照协议约定,履行其职责,并对自己的行为承担法律责任。4.1.2第三方的责任限于其直接行为造成的后果,不包括因甲乙双方违约或其他第三方原因造成的损失。4.2第三方权利4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。4.2.2第三方有权要求甲乙双方支付其提供服务的合理费用。4.3第三方义务4.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。4.3.2第三方应按照合同约定,及时、准确地提供报告和建议。第五条第三方责任限额5.1责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,但不得超过协议约定的总金额。5.2责任范围第三方的责任范围仅限于其直接行为造成的损失,不包括因甲乙双方或其他第三方原因造成的损失。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1职责划分6.2信息共享甲乙双方应与第三方共享必要的信息,确保第三方能够有效履行其职责。6.3协同工作6.4争议处理甲乙双方与第三方在履行合同过程中发生争议时,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第七条第三方介入的变更和解除7.1变更经甲乙双方协商一致,可以变更第三方介入协议的内容。7.2解除1.第三方介入协议可以因甲乙双方协商一致而解除;2.发生不可抗力,导致第三方介入协议无法履行;3.第三方严重违约,经甲乙双方催告后在合理期限内仍未履行;4.法律法规规定的其他情形。7.3解除后的处理1.第三方介入协议解除后,甲乙双方应按照协议约定,处理合同解除后的有关事宜;2.第三方应退还甲乙双方已支付的相应费用;3.甲乙双方应按照国家相关法律法规和合同约定,处理第三方介入协议解除后的后续事宜。第八条第三方介入的保密条款8.1保密内容第三方介入协议涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等,均属于保密范围。8.2保密期限保密期限自第三方介入协议签订之日起至协议终止后5年内。8.3保密责任1.第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密;2.第三方应采取必要的保密措施,确保保密内容的安全;3.如因第三方违反保密义务导致保密内容泄露,第三方应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订确认书要求:双方签字盖章,确认合同内容无误。说明:作为合同生效的初步证据。2.施工监理协议要求:详细列明监理范围、职责、费用等。说明:作为监理工作的具体指导文件。3.施工进度计划要求:明确施工各阶段的起止时间。说明:用于监控施工进度。4.施工质量标准要求:列出工程质量的具体标准和验收方法。说明:确保工程质量达到预期要求。5.施工安全措施要求:详细列出施工现场的安全管理制度和措施。说明:保障施工安全。6.付款凭证要求:记录每次付款的具体金额、日期和原因。说明:用于财务核对和审计。7.施工记录要求:记录施工过程中的各项数据和情况。说明:作为施工过程的重要记录。8.施工监理报告要求:定期提交监理报告,包括工程质量、进度、安全等方面的情况。说明:用于评估施工情况。9.争议解决协议要求:明确争议解决的方式和程序。说明:用于解决合同履行过程中可能出现的争议。10.保密协议要求:双方签订保密协议,确保商业秘密和技术秘密的安全。说明:保护双方的商业利益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按施工进度计划进行施工。施工单位未按施工质量标准进行施工。施工单位未按施工安全措施进行施工。乙方未按合同约定履行监理职责。甲方未按合同约定支付监理费用。2.责任认定标准:违约行为发生时,由违约方承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。赔偿损失以实际损失为基础,包括直接损失和间接损失。违约金的具体金额由双方协商确定,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.示例说明:施工单位未按施工进度计划进行施工,导致工程延期完成。根据合同约定,施工单位应向甲方支付违约金,具体金额根据延期天数和合同约定的违约金比例计算。乙方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量问题。根据合同约定,乙方应承担相应的责任,包括赔偿因质量问题造成的损失,并支付违约金。甲方未按合同约定支付监理费用,导致乙方无法正常履行监理职责。根据合同约定,甲方应向乙方支付相应的费用,并承担由此产生的违约责任。全文完。二零二四年度高压电力线路施工监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1施工项目概况2.2监理范围2.3监理内容3.合同工期及进度安排3.1工期计划3.2进度控制措施3.3工期延误处理4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用构成4.3支付方式及时间5.质量标准及验收5.1质量标准要求5.2验收程序及标准5.3质量问题处理6.安全生产及环境保护6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环境保护要求7.监理报告及信息提供7.1监理报告内容7.2报告提交时间及方式7.3信息保密8.合同变更及终止8.1变更条件8.2变更程序8.3合同终止条件9.违约责任9.1违约行为界定9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件清单12.2附件说明13.其他约定事项13.1不可抗力13.2合同解释13.3合同补充14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.2生效日期14.3合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方注册地址甲方注册地址:[甲方注册地址]乙方注册地址:[乙方注册地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系方式]乙方联系方式:[乙方联系方式]2.合同标的及范围2.1施工项目概况项目名称:[项目名称]项目地点:[项目地点]项目规模:[项目规模]项目类型:[项目类型]2.2监理范围监理范围包括但不限于:施工图设计审查、施工组织设计审查、施工过程监督、工程材料检验、工程质量验收等。2.3监理内容监理内容包括但不限于:施工进度控制、施工质量控制、施工安全管理、施工合同管理、施工信息管理等。3.合同工期及进度安排3.1工期计划合同工期为[工期天数]天,具体开工日期和竣工日期以双方确认的工期计划为准。3.2进度控制措施3.3工期延误处理如因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求甲方承担相应的延期责任。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额监理费用总额为人民币[监理费用]元。4.2费用构成监理费用包括但不限于:监理人员费用、设备费用、资料费用、差旅费用等。4.3支付方式及时间监理费用分期支付,具体支付方式及时间为:[支付方式及时间详情]5.质量标准及验收5.1质量标准要求施工质量应符合国家相关质量标准和规范要求。5.2验收程序及标准验收程序包括:自检、互检、专检、验收。验收标准参照国家相关质量标准和规范。5.3质量问题处理如发现质量问题,监理方应及时通知施工方进行处理。施工方应在接到通知后[时间]内处理完毕,并提交监理方验收。6.安全生产及环境保护6.1安全生产责任甲方负责施工过程中的安全生产,乙方负责监理过程中的安全生产。6.2安全生产措施双方应共同制定安全生产措施,包括但不限于:安全教育、安全检查、安全防护等。6.3环境保护要求施工过程中应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施防止环境污染。8.合同变更及终止8.1变更条件任何一方提出合同变更,需提前[天数]天以书面形式通知对方,并说明变更原因及具体内容。8.2变更程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议,作为本合同的组成部分。8.3合同终止条件(1)合同约定的工期届满且工程验收合格;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方严重违约,另一方提出解除合同;(4)双方协商一致解除合同。9.违约责任9.1违约行为界定违约行为包括但不限于:未按合同约定履行义务、延误工期、质量不合格、安全事故等。9.2违约责任承担(1)因甲方原因导致乙方违约,甲方应承担相应的违约责任;(2)因乙方原因导致甲方违约,乙方应承担相应的违约责任;(3)双方均存在违约行为,各自承担相应的违约责任。9.3违约赔偿计算违约赔偿金额根据实际情况和损失程度计算,双方协商确定。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可提交[仲裁机构名称]仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为[仲裁机构名称],仲裁地点为[仲裁地点]。10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁机构的有关规定执行。11.合同生效及解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件合同解除条件参照第八条第8.3款。11.3合同解除程序合同解除需经双方协商一致,并以书面形式通知对方,合同自通知到达对方之日起解除。12.合同附件12.1附件清单附件一:施工图纸附件二:施工组织设计附件三:监理大纲附件四:合同补充协议12.2附件说明附件为合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。13.其他约定事项13.1不可抗力不可抗力指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。13.2合同解释本合同如有歧义,应以双方协商一致的解释为准。13.3合同补充本合同未尽事宜,双方可另行协商,并签订补充协议。14.合同签署及生效日期14.1签署日期本合同自[签署日期]起生效。14.2生效日期本合同自签署之日起生效。14.3合同份数本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或双方协商一致,参与本合同实施、监督或提供专业服务的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方类型1.中介方:提供信息、联系、协调等服务的第三方;2.监理方:负责对施工过程进行监督和管理的第三方;3.设计方:负责提供设计服务的第三方;4.材料供应商:提供工程所需材料的第三方;5.专业顾问:提供专业意见或服务的第三方。15.3第三方责任15.3.1责任限额第三方在本合同项下的责任,不得超过其根据合同约定或法律法规应承担的责任限额。具体责任限额由甲乙双方在合同中约定,或由第三方自行承担。15.3.2责任划分甲乙双方应明确划分第三方在本合同中的责任范围,包括但不限于:1.第三方应承担的具体工作内容;2.第三方的工作标准和质量要求;3.第三方对工作结果的承担责任;4.第三方对工作过程中的风险承担责任。15.4第三方权利15.4.1第三方权利保障甲乙双方应保障第三方在履行合同过程中的合法权益,包括但不限于:1.第三方有权获得合同约定的报酬;2.第三方有权获得合同约定的信息;3.第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助。15.5第三方介入程序15.5.1介入申请第三方介入前,需向甲乙双方提出书面申请,说明介入理由、工作内容、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年宜春职业技术学院高职单招职业适应性测试历年参考题库含答案解析
- 2024年安徽中医药高等专科学校高职单招语文历年参考题库含答案解析
- 2024年天津医学高等专科学校高职单招职业技能测验历年参考题库(频考版)含答案解析
- 2024年四川中医药高等专科学校高职单招职业适应性测试历年参考题库含答案解析
- 二零二五年度房地产项目安全质量承包合同模板3篇
- 二零二五年度西瓜新品种研发与推广合同3篇
- 二零二五年度返聘人员劳动合同解除与续签合同模板2篇
- 学校三方协议书(2篇)
- 大理石板材采购合同(2篇)
- 二零二五年水利工程款委托第三方支付与监管协议书3篇
- 妊娠合并贫血护理
- 完整解读《义务教育课程方案(2022版)》PPT2022年新版义务教育课程实施方案最新发布义务教育课程方案(2022版)精品课件
- 6.ctg-mboss crm2.0渠道服务总线功能技术_v0.99
- 流动资金自动测算表(内自带计算公式)
- 工地施工临时用水的计算
- t-桥式起重机设计计算书
- 暴雨产流计算(推理公式河南省)
- 品质管控流程(PPT32页)
- 人教版小学数学六年级上册:第八单元总复习教案(共10页)
- 田字格硬笔书法练字专用A4打印版红蓝两色
- 铁路站房及配套工程装饰装修施工作业指导书
评论
0/150
提交评论