2024防水工程承包协议标准文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024防水工程承包协议标准文本本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程预算2.承包商责任2.1承包商资质2.2工程进度2.3工程质量2.4材料供应3.甲方责任3.1甲方义务3.2甲方提供的条件3.3甲方协调工作3.4甲方付款方式4.工程验收4.1验收标准4.2验收程序4.3验收时间4.4验收结果处理5.合同价格5.1合同总价5.2价格调整5.3甲方支付进度5.4乙方支付方式6.工期延误6.1工期延误责任6.2工期延误处理6.3工期延误的罚款7.合同变更7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同变更的费用8.违约责任8.1乙方违约责任8.2甲方违约责任8.3违约赔偿金额9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼管辖法院10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密泄露责任12.合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同变更程序12.4合同解除程序13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的完整性和修改13.4附件14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3甲方代表14.4乙方代表第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据甲方提供的工程名称进行施工，具体名称在附件一中详细列出。1.2工程地点：工程详细地址在附件一中列出，乙方应严格按照约定的地址进行施工。1.3工程规模：工程的具体规模和施工内容在附件一中详细列出，乙方应严格按照附件一中的要求进行施工。1.4工程预算：工程预算在附件一中列出，乙方应严格按照预算进行施工，未经甲方同意，乙方不得超出预算进行施工。第二条承包商责任2.1承包商资质：乙方应具备国家规定的相关资质，并提供相关资质证明文件。2.2工程进度：乙方应按照约定的工程进度进行施工，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3工程质量：乙方应保证工程的施工质量，达到国家相关标准和甲方要求，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复费用及相应责任。2.4材料供应：乙方负责提供施工所需的所有材料，并保证材料的质量。甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如不符合要求，乙方应立即更换或修复。第三条甲方责任3.1甲方义务：甲方应按照约定时间和方式支付工程款，并提供乙方施工所需的现场条件。3.2甲方提供的条件：甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水源、电源等。3.3甲方协调工作：甲方应负责协调施工现场的相关工作，确保施工顺利进行。如因甲方原因导致施工受阻，甲方应承担相应责任。3.4甲方付款方式：甲方应按照约定的时间和方式支付工程款，支付的具体方式在附件一中详细列出。第四条工程验收4.1验收标准：工程验收标准应按照国家相关标准和甲方要求进行，具体标准在附件一中列出。4.2验收程序：工程验收程序应按照附件一中的规定进行，乙方应配合甲方进行验收。4.3验收时间：工程验收时间在附件一中列出，乙方应按照约定的时间完成工程，并接受甲方验收。4.4验收结果处理：如验收合格，甲方应在验收合格后按照约定时间支付剩余工程款；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新验收。第五条合同价格5.1合同总价：合同总价在附件一中列出，乙方应严格按照合同总价进行施工。5.2价格调整：合同价格调整的条件和方式在附件一中列出，乙方应遵守相关规定。5.3甲方支付进度：甲方支付进度在附件一中列出，乙方应按照约定的进度接受付款。5.4乙方支付方式：乙方支付方式在附件一中列出，乙方应按照约定的方式支付。第六条工期延误6.1工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。6.2工期延误处理：工期延误的处理方式在附件一中列出，乙方应遵守相关规定。6.3工期延误的罚款：工期延误的罚款标准在附件一中列出，乙方应按照标准支付罚款。第八条违约责任8.1乙方违约责任：如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的标准在附件一中列出。如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价的双倍违约金。8.2甲方违约责任：如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的标准在附件一中列出。如甲方严重违约，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价的双倍违约金。8.3违约赔偿金额：除按照合同约定支付违约金外，乙方还有权要求甲方赔偿因此造成的直接经济损失。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：争议解决的机构为合同签订地人民法院。9.3诉讼管辖法院：甲方所在地人民法院具有管辖权。第十条合同解除10.1合同解除条件：在合同履行过程中，一方未履行合同义务的，另一方有权解除合同。10.2合同解除程序：合同解除应通过书面形式进行，并由双方代表签字确认。10.3合同解除后的责任处理：合同解除后，乙方应立即停止施工，并按照甲方要求撤出施工现场。甲方应停止支付尚未支付的工程款，但乙方应承担因解除合同而给甲方造成的直接经济损失。第十一条其他条款11.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均免责。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。11.3合同的完整性和修改：本合同自双方代表签字盖章之日起生效，取代所有之前的谈判和书面协议。合同的任何修改和补充均应以书面形式进行，并由双方代表签字盖章。11.4附件：本合同的附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。附件一为本合同的组成部分，详细列出了工程概述、工程预算、付款方式等具体内容。第十二条合同的签署12.1签署日期：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2签署地点：本合同在甲方所在地签署。12.3甲方代表：甲方授权代表（姓名）代表甲方签署本合同。12.4乙方代表：乙方授权代表（姓名）代表乙方签署本合同。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程概述、工程预算、付款方式等具体内容附件二：乙方资质证明文件附件三：工程进度计划附件四：工程质量标准和要求附件五：材料供应清单和质量要求附件六：付款时间表附件七：验收标准和程序附件八：违约金计算公式和方法附件九：争议解决方式和相关机构信息附件十：合同解除的书面通知样式附件十一：不可抗力事件确认函附件十二：合同修改和补充的书面协议样式说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的工程进度进行施工，导致工期延误。违约责任：乙方应按照约定的工程进度进行施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿甲方因工期延误而产生的直接经济损失。示例说明：如果乙方未能在约定的时间内完成工程，导致工期延误，乙方应按照附件八中的违约金计算公式和方法支付违约金，并赔偿甲方因工期延误而产生的直接经济损失，如人员工资、设备租赁费用等。2.乙方提供的材料不符合约定的质量要求。违约责任：乙方应保证提供的材料符合约定的质量要求。如材料不符合要求，乙方应负责更换或修复，并承担因此产生的费用。示例说明：如果乙方提供的材料被发现存在质量问题，如强度不达标、耐久性不足等，乙方应按照附件五中的材料供应清单和质量要求更换或修复材料，并承担因此产生的费用。3.甲方未按照约定时间和方式支付工程款。违约责任：甲方应按照约定的时间和方式支付工程款。如因甲方原因导致付款延误，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿乙方因付款延误而产生的直接经济损失。示例说明：如果甲方未能在约定的时间内支付工程款，导致付款延误，甲方应按照附件六中的付款时间表支付违约金，并赔偿乙方因付款延误而产生的直接经济损失，如施工队伍的窝工费用、材料采购的滞涨成本等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、台风等）、社会事件（如战争、罢工等）。2.