2025年度施工单位与监理方工程管理三方协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度施工单位与监理方工程管理三方协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1施工单位基本信息1.2监理方基本信息1.3招标方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程管理范围3.1施工单位管理范围3.2监理方管理范围3.3招标方管理范围4.工程质量控制4.1施工单位质量控制要求4.2监理方质量控制要求4.3招标方质量控制要求5.工程进度管理5.1施工单位进度要求5.2监理方进度要求5.3招标方进度要求6.工程安全与环境保护6.1施工单位安全与环境保护要求6.2监理方安全与环境保护要求6.3招标方安全与环境保护要求7.工程合同费用7.1工程合同总价7.2工程付款方式7.3工程结算方式8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.2索赔处理程序9.工程验收9.1验收程序9.2验收标准9.3验收结果处理10.工程保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1施工单位违约责任11.2监理方违约责任11.3招标方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定14.1保密条款14.2通知方式14.3合同份数14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条协议双方基本信息1.1施工单位基本信息1.1.1施工单位名称：X有限公司1.1.2施工单位地址：省市区路号1.1.3施工单位法定代表人：1.1.4施工单位联系电话：02156781.1.5施工单位开户银行：银行分行1.1.6施工单位银行账号：0561.2监理方基本信息1.2.1监理方名称：X监理有限公司1.2.2监理方地址：省市区路号1.2.3监理方法定代表人：1.2.4监理方联系电话：021876543211.2.5监理方开户银行：银行分行1.2.6监理方银行账号：9876541.3招标方基本信息1.3.1招标方名称：房地产开发有限公司1.3.2招标方地址：省市区路号1.3.3招标方法定代表人：1.3.4招标方联系电话：021567890121.3.5招标方开户银行：银行分行1.3.6招标方银行账号：4567890第二条项目概况2.1项目名称：住宅小区建设项目2.2项目地点：省市区2.3项目规模：总建筑面积约万平方米，包含住宅、商业、地下车库等2.4项目工期：自合同签订之日起个月内完成第三条工程管理范围3.1施工单位管理范围3.1.1按照工程设计图纸、施工规范、技术标准及合同约定，完成工程建设任务3.1.2负责施工过程中的技术指导和质量监督3.1.3负责施工现场的安全管理3.2监理方管理范围3.2.1对施工单位的施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全3.2.2参与工程设计审查和施工组织设计审查3.2.3对施工单位的工程变更申请进行审查和批准3.3招标方管理范围3.3.1负责项目的整体规划、设计、施工和竣工验收3.3.2对监理方和施工单位的履约情况进行监督3.3.3负责项目的资金管理和合同履行第四条工程质量控制4.1施工单位质量控制要求4.1.1严格按照工程设计图纸、施工规范、技术标准及合同约定进行施工4.1.2建立健全质量管理体系，确保工程质量达到国家标准4.1.3对施工过程中发现的质量问题及时整改，确保工程质量合格4.2监理方质量控制要求4.2.1对施工单位的施工过程进行监督检查，确保工程质量达到合同要求4.2.2对施工单位的原材料、构配件、设备等进行检验，确保其质量符合标准4.2.3对施工单位的施工工艺、施工方法等进行审查，确保其符合规范要求4.3招标方质量控制要求4.3.1对施工单位的施工过程进行监督检查，确保工程质量达到合同要求4.3.2对施工单位的工程质量进行验收，确保工程质量合格4.3.3对施工单位的工程质量问题进行整改，确保工程质量达到国家标准第五条工程进度管理5.1施工单位进度要求5.1.1按照合同约定的时间节点完成工程建设任务5.1.2制定详细的施工进度计划，确保工程按期完成5.1.3对施工过程中出现的影响进度的因素及时调整，确保工程进度不受影响5.2监理方进度要求5.2.1对施工单位的施工进度进行监督检查，确保工程按期完成5.2.2对施工单位的施工进度计划进行审查，确保其合理性和可行性5.2.3对施工过程中出现的影响进度的因素及时提出，协助施工单位进行调整5.3招标方进度要求5.3.1对施工单位的施工进度进行监督检查，确保工程按期完成5.3.2对施工单位的施工进度计划进行审查，确保其合理性和可行性5.3.3对施工过程中出现的影响进度的因素及时提出，协助施工单位进行调整第六条工程安全与环境保护6.1施工单位安全与环境保护要求6.1.1严格按照国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制6.1.2制定施工安全措施，确保施工现场安全6.1.3加强环境保护，减少施工过程中的环境污染6.2监理方安全与环境保护要求6.2.1对施工单位的安全生产措施进行监督检查，确保施工现场安全6.2.2对施工单位的环保措施进行监督检查，确保施工过程中的环境保护6.2.3对施工单位的安全生产和环境保护问题及时提出，协助施工单位进行调整6.3招标方安全与环境保护要求6.3.1对施工单位的安全生产和环境保护措施进行监督检查，确保施工现场安全6.3.2对施工单位的安全生产和环境保护问题及时提出，协助施工单位进行调整6.3.3对施工过程中的安全生产和环境保护问题进行整改，确保安全生产和环境保护达标第七条工程合同费用7.1工程合同总价：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）7.2工程付款方式：7.2.1合同签订后，招标方支付合同总价的30%作为预付款7.2.2工程进度达到合同约定节点时，招标方支付已完成工程量的70%7.2.3工程竣工验收合格后，招标方支付剩余的30%7.3工程结算方式：7.3.1工程合同签订后，施工单位应向招标方提交工程结算书7.3.2招标方在收到施工单位提交的工程结算书后30日内进行审核，确认工程结算金额7.3.3招标方在确认工程结算金额后，根据合同约定支付工程结算款第八条工程变更与索赔8.1工程变更程序8.1.1施工单位提出工程变更申请，需提供变更原因、变更内容、变更工程量及费用估算等资料8.1.2监理方对施工单位提出的工程变更申请进行审查，并在收到申请后7日内提出审查意见8.1.3招标方在收到监理方的审查意见后5日内作出决定，并通知施工单位和监理方8.2索赔处理程序8.2.1施工单位因不可抗力、设计变更、招标方原因等原因造成损失，可向招标方提出索赔申请8.2.2施工单位应在事件发生后7日内向招标方提交索赔报告，包括索赔原因、损失估算、相关证据等8.2.3招标方在收到索赔报告后15日内进行审查，并在必要时组织专家论证8.2.4招标方在审查完毕后15日内作出答复，对索赔请求予以确认或驳回，并说明理由第九条工程验收9.1验收程序9.1.1施工单位完成工程后，向监理方提出验收申请9.1.2监理方在收到验收申请后7日内组织验收，并邀请招标方参加9.1.3验收合格后，监理方出具验收报告，并由施工单位、监理方、招标方三方签字确认9.2验收标准9.2.1验收标准应符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业质量验收规范9.2.2验收应包括工程质量、工程量、工程进度、安全生产等方面9.2.3验收不合格的工程，施工单位应按要求进行整改，直至验收合格9.3验收结果处理9.3.1验收合格的工程，招标方应及时支付相应的工程款9.3.2验收不合格的工程，招标方有权要求施工单位进行整改，直至验收合格第十条工程保修10.1保修范围10.1.1保修范围包括主体结构、地基基础、屋面防水、室内装修等10.1.2保修期限应符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业质量验收规范10.2保修期限10.2.1主体结构、地基基础工程保修期限为设计使用年限10.2.2屋面防水工程保修期限为5年10.2.3室内装修工程保修期限为2年10.3保修责任10.3.1施工单位在保修期内，对保修范围内的质量问题负责修复10.3.2保修期内，施工单位不得擅自更换已保修的部件或设施10.3.3施工单位应按照国家有关保修的规定，履行保修责任第十一条违约责任11.1施工单位违约责任11.1.1施工单位未按合同约定完成工程建设的，应承担相应的违约责任11.1.2施工单位未按合同约定质量要求施工的，应承担相应的违约责任11.1.3施工单位未按合同约定时间完成工程的，应承担相应的违约责任11.2监理方违约责任11.2.1监理方未按合同约定履行监理职责的，应承担相应的违约责任11.2.2监理方未按合同约定提供监理服务的，应承担相应的违约责任11.3招标方违约责任11.3.1招标方未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任11.3.2招标方未按合同约定履行合同其他义务的，应承担相应的违约责任第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议12.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效13.1.2合同签订后，双方按约定履行合同义务13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程竣工验收合格13.2.2双方协商一致解除合同13.2.3因不可抗力导致合同无法履行13.3合同解除条件13.3.1双方协商一致解除合同13.3.2一方违约，另一方提出解除合同13.3.3因不可抗力导致合同无法履行第十四条其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.1.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年14.2通知方式14.2.1通知应以书面形式进行，通过挂号邮寄、特快专递或专人送达等方式送达14.2.2通知送达日期以收件人签收日期为准14.3合同份数14.3.1本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.4合同附件工程设计图纸施工组织设计质量保证体系文件安全生产责任制文件环境保护措施文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的，根据合同需要介入项目管理的个人或组织，包括但不限于监理公司、咨询机构、检测机构、仲裁机构等。15.2介入原因15.2.1第三方介入的原因包括但不限于提高项目管理效率、确保工程质量、解决合同争议等。15.3介入方式15.3.1第三方介入可以通过提供咨询服务、进行专业检测、参与项目评审、提供仲裁服务等方式进行。16.第三方责任限额16.1责任范围16.1.1第三方在其职责范围内，对项目管理的具体事项承担相应责任。16.2限额设定16.2.1第三方的责任限额由甲乙双方根据第三方的专业能力、服务质量及合同约定共同确定。16.3限额执行16.3.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致项目损失，其责任赔偿不超过合同约定的责任限额。17.第三方责任免除17.1不可抗力17.1.1因不可抗力事件导致第三方无法履行职责的，第三方不承担违约责任。17.2合同约定17.2.1若合同中有明确约定第三方免责情形的，第三方在符合约定条件下免除责任。18.第三方与甲乙双方的关系18.1合作关系18.1.1第三方与甲乙双方为合作关系，共同为项目目标的实现而努力。18.2权利与义务18.2.1第三方在合同约定的范围内享有权利，并承担相应的义务。18.3争议解决18.3.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。19.第三方介入的具体条款19.1第三方选择19.1.1甲乙双方应共同选择第三方，并签订相关合作协议。19.2第三方职责对项目进行监督管理对工程质量进行检测对合同履行情况进行监督参与项目评审和争议解决19.3第三方报告19.3.1第三方应定期向甲乙双方提交工作报告，报告内容包括但不限于：项目管理情况工程质量检测情况合同履行情况争议解决情况20.第三方变更与替换20.1变更原因20.1.1第三方因自身原因或合同约定原因需要变更的，应提前通知甲乙双方。20.2替换程序20.2.1第三方变更或替换，需经甲乙双方同意，并签订变更协议。20.3变更后的责任20.3.1第三方变更或替换后，其责任仍由原第三方承担，直至合同终止。21.第三方介入的额外条款21.1第三方介入的额外费用21.1.1第三方介入产生的额外费用，由甲乙双方根据实际情况协商承担。21.2第三方介入的时间21.2.1第三方介入的时间应与项目进度相协调，确保项目顺利推进。21.3第三方介入的终止21.3.1第三方介入的终止，需由甲乙双方共同决定，并签订终止协议。22.第三方与其他各方的划分说明22.1第三方与施工单位的关系22.1.1第三方对施工单位的监督和管理，不改变施工单位对工程质量和进度的直接责任。22.2第三方与监理方的关系22.2.1第三方与监理方在合同履行过程中的职责应明确划分，避免职责交叉。22.3第三方与招标方的关系22.3.1第三方对招标方的服务，应遵守招标方的相关规定和指示。22.4第三方与其他相关方的划分22.4.1第三方与其他相关方的划分，应根据合同约定和相关法律法规进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸详细要求和说明：提供完整、准确的工程设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，图纸应标注尺寸、材料、构造等详细信息。2.施工组织设计详细要求和说明：包含施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全文明施工措施等，确保施工组织合理、有序。3.质量保证体系文件详细要求和说明：包括质量管理体系文件、质量管理制度、质量检验标准等，确保工程质量达到国家标准。4.安全生产责任制文件详细要求和说明：明确各级人员的安全责任，制定安全生产规章制度，确保施工现场安全。5.环境保护措施文件详细要求和说明：包括环境保护方案、污染防治措施、环境保护设施等，确保施工过程中的环境保护。6.合同变更申请表详细要求和说明：记录工程变更的原因、内容、工程量及费用估算等信息，确保变更申请的合规性。7.索赔报告详细要求和说明：包括索赔原因、损失估算、相关证据等，确保索赔报告的客观、真实。8.验收报告详细要求和说明：记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等信息，确保验收过程的规范。9.工程结算书详细要求和说明：包括工程量清单、工程款支付情况、结算金额等信息，确保结算的准确性。10.第三方合作协议详细要求和说明：明确第三方介入的原因、方式、职责、权利和义务，确保合作双方的权益。说明二：违约行为及责任认定：1.施工单位违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成工程建设的，或工程质量不符合合同约定的。责任认定：施工单位应承担违约责任，赔偿招标方因此遭受的损失。示例：若施工单位未按合同约定完成工程，导致工期延误，应支付违约金，并赔偿招标方因此产生的额外费用。2.监理方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定履行监理职责的，或未及时发现施工单位质量问题的。责任认定：监理方应承担违约责任，赔偿招标方因此遭受的损失。示例：若监理方未按合同约定及时发现施工单位质量问题，导致工程受损，监理方应承担相应的赔偿责任。3.招标方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定支付工程款的，或未按合同约定履行合同其他义务的。责任认定：招标方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿施工单位因此遭受的损失。示例：若招标方未按合同约定支付工程款，施工单位可要求支付违约金，并赔偿因此产生的利息损失。4.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定履行职责的，或因第三方原因导致项目损失的。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例：若第三方未按合同约定提供咨询服务，导致项目进度延误，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度施工单位与监理方工程管理三方协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.2监理方信息1.3工程管理方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设周期3.工程管理目标3.1施工单位目标3.2监理方目标3.3工程管理方目标4.施工单位责任与义务4.1施工单位质量责任4.2施工单位进度责任4.3施工单位安全责任4.4施工单位合同履行责任5.监理方责任与义务5.1监理方质量责任5.2监理方进度责任5.3监理方安全责任5.4监理方合同履行责任6.工程管理方责任与义务6.1工程管理方协调责任6.2工程管理方监督责任6.3工程管理方合同履行责任7.工程管理费用及支付方式7.1工程管理费用总额7.2工程管理费用构成7.3工程管理费用支付方式8.工程变更及索赔8.1工程变更范围8.2工程变更流程8.3工程索赔范围8.4工程索赔流程9.工程验收及交付9.1工程验收标准9.2工程验收流程9.3工程交付条件10.工程保修及维护10.1工程保修范围10.2工程保修期限10.3工程维护责任11.违约责任11.1违约责任主体11.2违约责任形式11.3违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决期限13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释权14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.1.1施工单位名称：________1.1.2施工单位法定代表人：________1.1.3施工单位住所：________1.1.4施工单位联系方式：________1.2监理方信息1.2.1监理方名称：________1.2.2监理方法定代表人：________1.2.3监理方住所：________1.2.4监理方联系方式：________1.3工程管理方信息1.3.1工程管理方名称：________1.3.2工程管理方法定代表人：________1.3.3工程管理方住所：________1.3.4工程管理方联系方式：________2.工程概况2.1工程名称：________2.2工程地点：________2.3工程规模：________2.4工程类型：________2.5工程建设周期：自____年____月____日起至____年____月____日止3.工程管理目标3.1施工单位目标3.1.1按照设计图纸、技术规范和施工合同要求，确保工程质量达到国家标准。3.1.2按照合同约定的工期完成工程，不得延误工期。3.1.3严格按照安全生产法律法规，确保施工现场安全生产。3.2监理方目标3.2.1对工程质量进行全过程监控，确保工程质量达到设计要求和合同约定。3.2.2对工程进度进行监督管理，确保工程按计划推进。3.2.3对施工现场进行安全生产监督，确保施工安全。3.3工程管理方目标3.3.1协调施工单位和监理方，确保工程顺利进行。3.3.2监督施工单位和监理方履行合同义务，确保工程管理规范。3.3.3对工程质量、进度和安全生产进行综合评估。4.施工单位责任与义务4.1施工单位质量责任4.1.1按照设计图纸、技术规范和施工合同要求进行施工。4.1.2对施工过程中的质量问题进行整改，确保工程质量。4.2施工单位进度责任4.2.1按照合同约定的工期完成工程，不得延误工期。4.2.2因施工单位原因造成的工期延误，施工单位应承担相应责任。4.3施工单位安全责任4.3.1严格按照安全生产法律法规，落实安全生产责任制。4.3.2加强施工现场安全管理，确保施工安全。4.4施工单位合同履行责任4.4.1严格按照合同约定履行义务，确保合同全面履行。5.监理方责任与义务5.1监理方质量责任5.1.1对工程质量进行全过程监控，确保工程质量达到设计要求和合同约定。5.1.2对发现的质量问题及时通知施工单位进行整改。5.2监理方进度责任5.2.1对工程进度进行监督管理，确保工程按计划推进。5.2.2对发现的影响进度的因素及时协调解决。5.3监理方安全责任5.3.1对施工现场进行安全生产监督，确保施工安全。5.3.2对发现的安全隐患及时通知施工单位整改。5.4监理方合同履行责任5.4.1严格按照合同约定履行义务，确保合同全面履行。6.工程管理费用及支付方式6.1工程管理费用总额：________6.2工程管理费用构成：________6.3工程管理费用支付方式6.3.1按月支付，每月支付比例为总额的________%6.3.2每月支付时间：每月____日前支付上月工程管理费用。7.工程变更及索赔7.1工程变更范围7.1.1因设计变更、施工条件变化等原因引起的工程变更。7.1.2因合同约定以外的不可抗力因素造成的工程变更。7.2工程变更流程7.2.1施工单位提出工程变更申请，监理方审核同意后报工程管理方审批。7.2.2工程管理方审批同意后，由施工单位组织实施。7.3工程索赔范围7.3.1因施工单位原因造成的工期延误或质量问题。7.3.2因监理方或工程管理方原因造成的损失。7.4工程索赔流程7.4.1索赔方提出索赔申请，监理方审核后报工程管理方审批。7.4.2工程管理方审批同意后，由施工单位组织实施。8.工程验收及交付8.1工程验收标准8.1.1工程质量应符合国家现行施工质量验收统一标准及有关专业工程质量验收规范。8.1.2工程质量应符合设计文件要求及合同约定。8.2工程验收流程8.2.1施工单位自检合格后，向监理方提交验收申请。8.2.2监理方组织验收，对工程进行检验。8.2.3验收合格后，监理方出具验收报告。8.3工程交付条件8.3.1工程质量达到验收标准。8.3.2工程施工资料齐全。8.3.3工程竣工图纸完整。8.4工程交付手续8.4.1施工单位将工程交付给监理方进行验收。8.4.2验收合格后，监理方出具工程交付证书。9.工程保修及维护9.1工程保修范围9.1.1工程主体结构、地基基础工程、主体结构等关键部位。9.1.2工程配套设施及附属设施。9.2工程保修期限9.2.1工程主体结构、地基基础工程、主体结构等关键部位保修期限为____年。9.2.2工程配套设施及附属设施保修期限为____年。9.3工程维护责任9.3.1工程交付后，施工单位负责保修期内工程的维护工作。9.3.2维护费用由施工单位承担。10.违约责任10.1违约责任主体10.1.1施工单位未按合同约定完成工程，承担违约责任。10.1.2监理方未按合同约定履行职责，承担违约责任。10.1.3工程管理方未按合同约定履行职责，承担违约责任。10.2违约责任形式10.2.1支付违约金。10.2.2按照实际损失赔偿。10.2.3终止合同。10.3违约责任承担10.3.1违约方应在收到违约通知之日起____日内支付违约金或赔偿损失。10.3.2违约方未在规定期限内支付违约金或赔偿损失的，另一方有权解除合同。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方协商解决。11.1.2争议无法协商解决，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会名称：________11.2.2仲裁规则：________11.3争议解决期限11.3.1自争议发生之日起____日内提交仲裁。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2工程管理方审核同意。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工验收合格。12.2.2合同约定的其他终止条件。12.3合同解除条件12.3.1双方协商一致解除。12.3.2出现不可抗力事件。12.3.3一方严重违约。13.其他约定事项13.1合同附件13.1.1工程施工合同。13.1.2工程设计文件。13.1.3其他相关文件。13.2合同解释权13.2.1本合同由双方协商解释。13.2.2如有争议，按合同签订地的法律法规解释。13.3合同附件效力13.3.1合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定义14.1.1第三方是指在合同履行过程中，根据合同约定或双方协商一致，介入合同履行过程中的独立第三方机构或个人。14.1.2第三方包括但不限于：咨询机构、检测机构、评估机构、监理机构、仲裁机构等。14.2第三方介入条件14.2.1双方协商一致，认为需要第三方介入以协助合同履行。14.2.2第三方具备相关资质和能力，能够独立、客观、公正地履行其职责。14.3第三方介入程序14.3.1双方共同确定第三方介入的具体事项和范围。14.3.2双方共同与第三方签订合作协议，明确各方的权利和义务。14.3.3第三方介入后，应按照合作协议的规定履行职责。14.4第三方责任限额14.4.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。14.4.2第三方责任限额根据其合作协议或相关法律法规确定。14.4.3第三方责任限额不得超过合同总金额的____%。14.5第三方与其他各方的关系14.5.1第三方与施工单位、监理方和工程管理方之间是合作关系，各方的责任和义务按照合同约定执行。14.5.2第三方应独立履行职责，不得受任何一方的干预。14.5.3第三方在履行职责过程中，应尊重各方的合法权益。15.第三方介入时的额外条款及说明15.1施工单位15.1.1施工单位应配合第三方的工作，提供必要的资料和条件。15.1.2施工单位不得以第三方介入为由拒绝履行合同义务。15.1.3施工单位应承担因第三方介入而产生的合理费用。15.2监理方15.2.1监理方应协助第三方进行现场监督和检查。15.2.2监理方应向第三方提供工程相关信息，确保第三方能够全面了解工程情况。15.2.3监理方不得以第三方介入为由降低对工程质量的监督要求。15.3工程管理方15.3.1工程管理方应协调第三方与其他各方的关系，确保合同履行顺利进行。15.3.2工程管理方应监督第三方的工作，确保其履行职责。15.3.3工程管理方不得以第三方介入为由免除自身责任。16.第三方介入后的合同变更16.1第三方介入导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签订补充协议。16.2补充协议与本合同具有同等法律效力。16.3合同变更不影响已履行部分的法律效力。17.第三方介入后的争议解决17.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。17.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程施工合同详细要求：包括工程名称、地点、规模、建设周期、合同金额、双方权利义务等。说明：本附件为合同主体部分，详细规定了工程建设的各项条款。2.附件二：工程设计文件详细要求：包括设计图纸、设计说明书、设计变更通知等。说明：本附件为工程建设的依据，规定了工程的设计标准和要求。3.附件三：工程进度计划详细要求：包括工程各阶段的时间节点、关键线路等。说明：本附件为工程进度管理的依据，规定了工程建设的进度要求。4.附件四：工程质量标准详细要求：包括工程质量检验标准、验收标准等。说明：本附件为工程质量管理的依据，规定了工程建设的质量要求。5.附件五：安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任制、安全操作规程等。说明：本附件为安全生产管理的依据，规定了施工现场的安全要求。6.附件六：工程款支付计划详细要求：包括工程款支付时间、支付比例等。说明：本附件为工程款支付管理的依据，规定了工程款的支付方式。7.附件七：第三方合作协议详细要求：包括第三方名称、职责、权利、义务等。说明：本附件为第三方介入合同的依据，规定了第三方在合同履行过程中的职责。8.附件八：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、机构、程序等。说明：本附件为争议解决的依据，规定了争议解决的途径和程序。9.附件九：合同补充协议详细要求：包括合同变更、补充条款等。说明：本附件为合同变更的依据，规定了合同变更的途径和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定完成工程，导致工期延误。责任认定标准：根据合同约定的工期延误赔偿标准，计算赔偿金额。示例说明：若合同约定工期延误赔偿标准为每日赔偿合同总金额的0.5%，则施工单位延误工期10天，应赔偿合同总金额的5%。2.违约行为：监理方未按合同约定履行职责，导致工程质量问题。责任认定标准：根据合同约定的质量责任赔偿标准，计算赔偿金额。示例说明：若合同约定质量责任赔偿标准为质量问题造成的损失，则监理方因未履行职责导致质量问题，应承担相应的赔偿责任。3.违约行为：工程管理方未按合同约定履行职责，导致工程进度延误。责任认定标准：根据合同约定的进度责任赔偿标准，计算赔偿金额。示例说明：若合同约定进度责任赔偿标准为进度延误赔偿合同总金额的0.3%，则工程管理方因未履行职责导致进度延误，应赔偿合同总金额的0.3%。4.违约行为：第三方未按合作协议履行职责，导致工程损失。责任认定标准：根据合作协议约定的责任赔偿标准，计算赔偿金额。示例说明：若合作协议约定第三方责任赔偿标准为损失金额的100%，则第三方因未履行职责导致工程损失，应赔偿全部损失金额。5.违约行为：任何一方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：根据合同约定的违约金标准，计算违约金金额。示例说明：若合同约定违约金标准为每日支付金额的0.1%，则违约方应支付每日违约金。全文完。2024年度施工单位与监理方工程管理三方协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2术语解释2.合同主体2.1施工单位2.2监理方2.3第三方3.工程项目概述3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.施工单位责任4.1施工质量4.2施工进度4.3施工安全4.4施工材料5.监理方责任5.1监理质量5.2监理进度5.3监理安全5.4监理人员6.第三方责任6.1第三方责任范围6.2第三方责任承担7.工程变更与调整7.1工程变更程序7.2工程变更内容7.3工程变更费用8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.工程款项支付9.1款项支付方式9.2款项支付时间9.3款项支付条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件12.违约责任12.1违约责任承担12.2违约责任赔偿12.3违约责任追究13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同期限14.其他约定14.1通知方式14.2附件14.3保密条款14.4合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语a.本合同中“施工单位”指承担本工程建设的单位。b.本合同中“监理方”指负责对本工程实施全过程监理的单位。c.本合同中“第三方”指与本工程相关的其他参与方。1.2术语解释a.工程名称：指本合同约定的具体工程项目名称。b.工程地点：指本合同约定的具体工程项目所在地。c.工程规模：指本合同约定的具体工程项目的大小和范围。d.工程工期：指本合同约定的具体工程项目完成的时间期限。2.合同主体2.1施工单位a.施工单位名称：[施工单位全称]。b.施工单位资质：[施工单位资质等级]。c.施工单位联系方式：[施工单位联系人姓名、电话、邮箱]。2.2监理方a.监理方名称：[监理方全称]。b.监理方资质：[监理方资质等级]。c.监理方联系方式：[监理方联系人姓名、电话、邮箱]。2.3第三方a.第三方名称：[第三方全称]。b.第三方职责：[第三方在本工程中的具体职责和任务]。3.工程项目概述3.1工程名称：[具体工程项目名称]。3.2工程地点：[具体工程项目所在地]。3.3工程规模：[具体工程项目的大小和范围]。3.4工程工期：[具体工程项目完成的时间期限]，自[开工日期]起至[竣工日期]止。4.施工单位责任4.1施工质量a.施工单位应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。b.施工单位应定期进行质量自检，并向监理方报告质量情况。4.2施工进度a.施工单位应按照合同约定的工期完成工程。b.施工单位应按时提交工程进度报告，经监理方确认后，方可进行下一阶段施工。4.3施工安全a.施工单位应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。b.施工单位应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。4.4施工材料a.施工单位应使用符合国家及行业标准的质量合格的建筑材料。b.施工单位应按照合同约定的时间、地点、数量提供施工材料。5.监理方责任5.1监理质量a.监理方应严格按照国家及行业标准对施工质量进行监督。b.监理方应定期对工程质量进行检测，并及时向施工单位反馈检测结果。5.2监理进度a.监理方应监督施工进度，确保工程按合同约定的时间完成。b.监理方应定期对施工进度进行审查，并及时向施工单位提出改进意见。5.3监理安全a.监理方应监督施工安全，确保施工安全措施得到落实。b.监理方应定期对施工现场进行安全检查，并及时向施工单位提出安全整改意见。5.4监理人员a.监理方应指派具备相应资质和经验的监理人员负责本工程。b.监理人员应按时参加施工现场会议，并及时处理施工现场问题。6.第三方责任6.1第三方责任范围a.第三方应在合同约定范围内，承担本工程的相关责任。b.第三方应协助施工单位和监理方完成工程相关任务。6.2第三方责任承担a.第三方应按照合同约定，承担相应的责任和义务。b.第三方应按照合同约定，赔偿因自身责任造成的一切损失。8.工程验收8.1验收标准a.工程验收应按照国家及行业相关标准和规范进行。b.验收标准应包括工程质量、工程量、工程进度、工程安全等方面。8.2验收程序a.施工单位完成工程后，应向监理方提交验收申请。b.监理方应在收到验收申请后[具体时间]内组织验收。c.验收过程中，监理方有权要求施工单位提供相关资料和证明。8.3验收时间a.验收应在工程完工后[具体时间]内完成。b.如因特殊情况需延期验收，双方应协商一致并书面通知。9.工程款项支付9.1款项支付方式a.工程款项支付采用银行转账方式。b.款项支付需按照合同约定的进度和条件进行。9.2款项支付时间a.首付款在合同签订后[具体时间]内支付。b.进度款在每阶段工程验收合格后[具体时间]内支付。c.结算款在工程竣工验收合格后[具体时间]内支付。9.3款项支付条件a.款项支付需满足合同约定的质量、进度、安全等条件。b.款项支付需提供相关验收报告和支付申请。10.争议解决10.1争议解决方式a.双方应通过友好协商解决争议。b.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序a.双方应在争议发生后[具体时间]内提交争议解决请求。b.争议解决过程中，双方应保持沟通，积极寻求解决方案。10.3争议解决地点a.争议解决地点为合同签订地。11.合同解除与终止11.1合同解除条件a.如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。b.如发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。11.2合同解除程序a.解除合同需书面通知对方，并说明解除原因。b.解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。11.3合同终止条件a.合同履行完毕，合同自然终止。b.合同解除后，合同终止。12.违约责任12.1违约责任承担a.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。b.违约责任的具体承担方式由双方协商确定。12.2违约责任赔偿a.违约赔偿金额应根据违约行为的性质、程度及造成的损失确定。b.违约赔偿金额应在违约发生后[具体时间]内支付。12.3违约责任追究a.违约责任追究可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。13.合同生效与期限13.1合同生效条件a.双方代表签字盖章后，合同生效。b.合同经双方代表签字盖章后[具体时间]内生效。13.2合同生效时间a.合同自[具体日期]起生效。13.3合同期限a.合同期限自[具体日期]起至[具体日期]止。14.其他约定14.1通知方式a.通知应以书面形式进行，并通过[具体方式]送达对方。14.2附件a.本合同附件包括但不限于：工程图纸、施工方案、验收报告等。14.3保密条款a.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.4合同份数a.本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中，因特定业务需求或合同履行需要，由甲乙双方共同邀请或选定的，与本合同直接相关的第三方机构或个人。a.技术咨询机构b.设计单位c.材料供应商d.质量检测机构e.安全评估机构f.法律顾问g.其他经甲乙双方认可的第三方2.第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式明确第三方介入的具体事项、责任范围和权利义务。2.2甲乙双方应将第三方介入的事项通知对方，并确保对方同意第三方介入。3.第三方权利和义务3.1第三方在合同项下的权利：a.获得合同约定的服务或材料。b.根据合同约定，获得相应的报酬或费用。c.享有合同项下的保密权利。3.2第三方在合同项下的义务：a.遵守合同约定，履行合同项下的各项义务。b.对其提供的服务或材料负责，确保其符合合同要求。c.对其行为造成的后果承担相应的责任。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由