2025年专业版厂房建设施工合同模板（三篇）

2025年专业版厂房建设施工合同模板施工合同一、工程概述1.1本合同涉及位于____省____市____区的专业版厂房建设工程，占地面积____平方米，总建筑面积____平方米，用途明确为专业版厂房。1.2工程范围涵盖建筑物主体结构、给排水系统、供电照明系统、通风空调系统及消防工程等相关设施。1.3工程总造价确定为____元人民币，涵盖土地平整、基础及主体工程、装饰装修等全部费用。二、合同价款与支付方式2.1本合同总价款为____元人民币，根据工程进度支付工程款，支付比例双方另行约定。2.2工程进度与支付比例应严格按照双方协商的进度计划执行，逾期支付将按约定支付逾期违约金。三、施工责任3.1乙方须按照国家标准与要求，合理安排人力、物力，确保工程质量与进度。3.2在工程施工期间，乙方承担现场管理、安全生产与环境保护职责，保障工地秩序井然。四、交付与验收4.1工程竣工验收前，乙方需按照合同约定的质量标准进行自检，确保达到合同要求。4.2竣工验收合格后，甲方支付尾款，双方签订正式交接文件。五、保修与维护5.1工程交付后，乙方须在一定期限内提供免费保修与维护服务，及时处理质量问题。5.2保修期内，如发生质量问题需重新修复，乙方应迅速协调处理，确保工程完美交付。六、安全责任与保险6.1工程施工期间，乙方应加强安全管理，合理设置施工标志，预防安全事故的发生。6.2若发生意外事故，双方应依法处理，并出具保险理赔文件。七、违约责任7.1违反本合同约定的一方应承担相应的违约责任，对方有权依法追究其责任。八、法律适用与争议解决8.1本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，应提交相关部门或仲裁机构裁决，双方应遵守并执行裁决结果。本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格为止。甲方（签字）：____乙方（签字）：____日期：____日期：____2025年专业版厂房建设施工合同模板（二）甲方（建设单位）：地址：联系人：电话：乙方（承包单位）：地址：联系人：电话：鉴于甲方计划在（地址）建设一处厂房，现甲方正式委托乙方承担该厂房的施工任务，双方经充分协商，达成以下协议：第一条项目概述1.1项目名称：（厂房名称）1.2建设地点：（地址）1.3总建筑面积：1.4工程描述：本项目为新建（或重建、扩建）厂房，总建筑面积约为（具体面积）平方米，包括（列举主要构筑物）。1.5工程划分：本工程分为（可分为几大部分，如主体工程、装饰装修、电气设备安装等）。第二条工期安排2.1预定工期：本工程工期为（具体工期，以日历天计算）。2.2工期延误责任：如因乙方原因导致工程延期，乙方须按每延误____天支付违约金（具体金额）。第三条施工内容3.1建筑施工范围：3.2室内装修范围：3.3电气设备安装范围：第四条质量标准4.1施工质量：乙方保证按照国家相关工程质量标准执行，确保工程达到国家标准要求。4.2质量保修期：乙方承诺在工程交付甲方后的（具体天数）内，对施工项目进行质量保修。第五条工程款支付5.1工程款划分：工程款共分为（具体划分，如预付款、进度款、质保金等）。5.2支付方式：（1）预付款：甲方在合同签署后____个工作日内支付预付款，金额为合同总价的____%；（2）进度款：乙方每完成____%合同工作量，甲方根据实际工作量支付相应进度款；（3）质保金：工程验收合格后，甲方按合同价款的____%支付质保金给乙方。5.3支付时间：甲方在收到乙方支付申请后的____个工作日内，将款项支付至乙方指定账户。第六条保险责任6.1乙方需按照国家规定为施工人员购买意外伤害保险。6.2如因乙方过失或疏忽导致人身伤害或财产损失，乙方应承担赔偿责任。6.3甲方在施工期间为工程购买施工一切险，以覆盖整个施工过程中的风险。第七条违约责任7.1违约金：任何一方违反本合同，应向对方支付合同总价款____%的违约金。7.2工程停工损失：如因乙方原因导致工程停工，除支付违约金外，还需赔偿甲方的其他损失。7.3不可抗力：因不可抗力因素导致工程无法进行，双方均不承担违约责任，但应及时通知对方并协商处理。第八条合同终止8.1甲方原因终止：如甲方因自身原因无法继续工程，应支付乙方已完成工程量的相应报酬，解除合同并承担其他损失。8.2乙方原因终止：如乙方因自身原因无法继续工程，应退还甲方已支付的工程款，并赔偿甲方的其他损失。第九条争议解决9.1争议处理：合同执行中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商无果，可提交乙方所在地法院诉讼解决。第十条合同效力10.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。10.2合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有相同法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：2025年专业版厂房建设施工合同模板（三）甲方（建设方）：____公司地址：____法定代表人：____联系电话：____乙方（施工方）：____公司地址：____法定代表人：____联系电话：____鉴于甲方业务拓展的需求，拟在____地区建设一座厂房，双方经充分协商，达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方承担____地区厂房的施工工程，乙方须按承诺的质量、进度，以及合同约定支付工程款项。第二条施工内容1.乙方根据甲方提供的设计图纸和技术要求，负责厂房的全面施工，包括但不限于地基开挖、建筑结构、电气设备、水暖设施、通风设备、消防设施、照明设备等。2.施工范围的详细划分以设计图纸和施工单为准。第三条工期1.建设工期为____个工作日，自工程启动日起计算。2.如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相关费用和延误责任，并按每日合同金额的1‰支付乙方延期费用。第四条资金支付1.甲方将根据工程进度和质量验收结果，及时向乙方支付工程进度款。____个工作日内完成款项结算，并支付至乙方指定账户。2.付款方式为银行电汇。第五条工程价款1.乙方保证完成所有合同工作，并确保工程质量符合法规标准。2.甲方支付乙方的总价款为____万元人民币，分阶段支付，具体支付计划在合同中详细列出。第六条设计变更1.如需修改设计，双方应协商并签订书面变更协议，明确变更内容、费用及工期，方可执行变更。2.设计变更费用处理如下：(1)合理的设计变更，费用由甲方承担；(2)非合理的设计变更，乙方需承担责任并进行修改。第七条质保服务1.厂房竣工后，乙方提供____个月的质保期。2.质保期内出现质量问题，乙方应负责整改，并承担相关费用。第八条违约责任1.任何一方违反合同约定，应向对方支付违约金，并承担赔偿责任。2.如遇不可抗力事件，双方可协商解除合同。第九条争议解决因执行合同产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商无果时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第十条合同效