2025年专业版建设工程劳务合同（三篇）

2025年专业版建设工程劳务合同甲方：（单位名称）：（地址）：（法定代表人）：（联系电话/传真）：乙方：（个体工商户名称）：（住所地）：（法定代表人）：（联系电话/传真）：鉴于甲方拟对【项目名称及地点】进行建设工程，需聘请乙方提供建设工程劳务，双方经平等、自愿、公平、诚实信用的原则协商，达成如下合同条款：一、工程内容1.1乙方同意按甲方要求，为甲方提供建设工程劳务，并完成以下工程内容：1.2如乙方需采购相关材料、设备，应向甲方提出申请，经甲方同意后方可采购。二、合同期限2.1本合同自【日期】起生效，至【日期】止。如需延期或提前结束，应提前【____】天书面通知对方。2.2延期或提前结束应根据实际工程进度和甲方需求调整，并按双方协商一致后的约定执行。三、工程报酬3.1甲方同意按以下方式支付乙方劳务报酬：【报酬支付方式和标准】3.2报酬支付方式：乙方提供工程劳务后，甲方应在【____】日内支付相应报酬。四、保证金4.1乙方应在合同签订后【____】日内，向甲方支付保证金【金额】。4.2保证金用于确保乙方履行合同义务。乙方完成工程并与甲方结清全部款项后，甲方应无息返还保证金。五、合同违约5.1任何一方违反本合同条款或条件，应向对方支付违约金【金额】。5.2若违约行为严重，给对方造成重大损失，非违约方有权终止合同，并保留追究违约方法律责任的权利。六、保密条款6.1双方同意在合同有效期内及终止后，对合同内容及相关信息保密，不得向任何第三方透露。6.2保密期限为【____】年，自合同终止之日起计算。七、法律适用与争议解决7.1本合同的有效性、解释和履行均适用中华人民共和国法律。7.2若双方因本合同发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任一方均有权向【争议解决方式】提交仲裁或诉讼。八、其他事项8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并作为合同附件。8.2本合同一式【____】份，甲乙双方各执【____】份，自合同生效之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：2025年专业版建设工程劳务合同（二）建设工程劳务合同甲方：（单位名称全称）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）乙方：（个人或单位全称）地址：（详细地址）法定代表人/个人姓名：（姓名）联系电话：（电话号码）依据中华人民共和国《劳动法》及相关法律法规的明确规范，甲方与乙方经友好协商，于平等、自愿、互利的基础上，达成以下劳务合作协议，以确立双方在建设工程劳务合作中的权益关系、明确责任范围，并确保合同之履行。第一条项目概述1.1甲方根据实际需求，委托乙方提供特定的建设工程劳务服务。1.2建设工程项目名称：（明确填写项目名称全称）1.3工程地点：（精确描述项目所在位置）1.4任务内容：（详细列明乙方需承担的具体工作内容）第二条合同期限2.1合同有效期自____年（月）（日）起，至____年（月）（日）止。2.2甲方在书面通知乙方的前提下，有权提前终止合同。第三条劳务报酬与支付方式3.1甲方按约定向乙方支付劳务报酬，具体金额为每月人民币（具体数字）元，支付方式为按月结算。3.2乙方须向甲方提供符合规定的劳动报酬发放凭证。3.3劳务报酬支付方式：（明确列出支付方式，如银行转账、现金等）。第四条工作时间与休假4.1乙方工作时间为每日上午（具体时间）至下午（具体时间）。4.2乙方享有法定休假日，请假须提前获得甲方批准。第五条保险及福利5.1甲方依照国家法规为乙方办理工伤保险。5.2对于乙方因工受伤或患病的情况，甲方将依法进行相应处理与补偿。第六条保密条款6.1乙方须对甲方提供的商业秘密、商业信息及工作过程中获取的保密资料予以严格保密。6.2乙方不得擅自泄露甲方商业秘密，不得挪用工程资金，不得从事与工作任务无关的商业活动。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方由此造成的损失。7.2如乙方未按时按质完成工作任务，甲方有权扣除相应劳务报酬。第八条争议解决8.1本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。8.2合同争议应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。第九条其他约定（根据双方实际情况，可在此添加其他合作约定事项）第十条合同变更与解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同解除应符合合同约定的条件，并在提前通知对方的情况下进行。甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：乙方（个人签字/单位盖章）：法定代表人/个人签字：日期：2025年专业版建设工程劳务合同（三）专业版建设工程劳务合同甲方（委托方）：地址：____电话：____统一社会信用代码：____法定代表人：____乙方（承包方）：地址：____电话：____统一社会信用代码：____法定代表人：____鉴于：甲方有承接建设工程项目的需求，乙方具备从事相关工程劳务的能力和资质。为明确双方的权利和义务，根据中华人民共和国法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，特订立本合同，以资共同遵守。第一条总则1.1本合同的订立、履行、解释、争议解决等均适用中华人民共和国法律。1.2双方应以书面形式明确表达意见和要求，以避免疑义或争议。1.3乙方应确保施工安全，并严格遵守相关法律法规，确保甲方及相关人员的安全。第二条工程内容2.1甲方委托乙方进行以下建设工程项目的劳务承包：____，工程地址：____，工程规模：____，工程内容及进度要求：____。2.2乙方应严格按照甲方提供的工程图纸、文件等技术要求和标准进行施工。2.3乙方应保证工程质量合格、施工进度符合约定，并具备相关施工资质和证书。第三条工期3.1工程开始日期及竣工日期由双方协商确定。3.2因甲方原因导致工期延迟，甲方应支付相应赔偿。3.3因乙方原因导致工期延迟，乙方应承担违约责任并支付违约金。第四条施工报酬4.1施工报酬根据工作量及合同约定的工程质量合理确定。4.2乙方提交工程量清单，经甲方审核后支付。乙方提供的结算申请和发票应符合国家税务机关要求。第五条材料与设备5.1乙方负责采购施工所需材料和设备，并确保其质量合格、进场时间符合施工进度。5.2甲方应提供约定的材料和设备。5.3乙方应对甲方提供的材料和设备进行验收，发现问题及时通知甲方并按要求处理。第六条施工质量和保修6.1乙方对工程质量负责，并按照相关标准施工。6.2乙方提供约定的保修期，并对质量问题及时整改，保障甲方权益。6.3乙方在保修期内对工程进行定期检查和维护，并提供相关维修和保养意见。第七条合同变更7.1合同变更须经双方书面协商并达成一致意见。7.2任何一方不得擅自变更合同内容。第八条争议解决8.1双方应通过友好协商解决争议。8.2如协商不成，可选择提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。第九条合同解除9.1未履行合同义务的一方有权单方解除合同并承担违约责任。9.2发现对方严重违约并造成损失或威胁施工安全的一方有权解除合同。第十条合同的补充和附件10.1本合同附件具有同等法律效力。10.2双方可协商补充约定，补充约定