二零二五年度风力发电场建设项目施工合同书3篇_第1页
二零二五年度风力发电场建设项目施工合同书3篇_第2页
二零二五年度风力发电场建设项目施工合同书3篇_第3页
二零二五年度风力发电场建设项目施工合同书3篇_第4页
二零二五年度风力发电场建设项目施工合同书3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度风力发电场建设项目施工合同书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段工期安排4.3施工进度调整5.施工图纸及资料5.1施工图纸5.2施工资料5.3图纸及资料交付6.施工合同价款6.1合同价款6.2计价方式6.3付款方式6.4付款时间7.材料设备供应7.1材料设备采购7.2材料设备质量7.3材料设备交付8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保8.4施工现场文明施工9.施工变更及索赔9.1施工变更9.2索赔条件9.3索赔程序10.施工验收及移交10.1验收标准10.2验收程序10.3移交手续11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同附件14.3其他约定第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1发包方:风力发电有限公司1.1.2承包方:建筑集团有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1发包方法定代表人:1.2.2承包方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.3.1发包方联系人:1.3.2发包方联系电话:138xxxx56781.3.3承包方联系人:赵六1.3.4承包方联系电话:139xxxx87652.项目概述2.1项目名称2.1.1二零二四年度风力发电场建设项目2.2项目地点2.2.1省市县乡2.3项目规模2.3.1总装机容量:100兆瓦2.3.2风机数量:50台2.4项目总投资2.4.1项目总投资:人民币5亿元3.施工范围及内容3.1施工范围3.1.1风机基础及塔筒施工3.1.2风机及附属设备安装3.1.3电气及控制系统安装3.1.4输电线路及变电站建设3.2施工内容3.2.1土建工程3.2.2安装工程3.2.3电气工程3.2.4输电线路工程3.3施工标准3.3.1符合国家及行业相关标准3.3.2达到合同约定的质量要求4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.1.1设计阶段4.1.2施工准备阶段4.1.3施工阶段4.1.4验收阶段4.2各阶段工期安排4.2.1设计阶段:3个月4.2.2施工准备阶段:2个月4.2.3施工阶段:18个月4.2.4验收阶段:2个月4.3施工进度调整4.3.1因不可抗力等原因导致工期延误,经双方协商一致后可调整工期5.施工图纸及资料5.1施工图纸5.1.1发包方应在合同签订后30日内提供完整施工图纸5.1.2施工图纸应满足施工要求5.2施工资料5.2.1承包方应按照合同约定收集、整理施工资料5.2.2施工资料应真实、完整、准确5.3图纸及资料交付5.3.1图纸及资料交付时间:合同签订后30日内6.施工合同价款6.1合同价款6.1.1合同总价:人民币5亿元6.2计价方式6.2.1采用固定总价合同6.2.2合同价款包含施工、材料、设备、税费等费用6.3付款方式6.3.1预付款:合同签订后10日内支付人民币5000万元6.3.2进度款:每月支付当月已完成工程量的80%6.3.3验收款:验收合格后支付剩余工程款的50%6.3.4保修金:验收合格后支付人民币1000万元6.4付款时间6.4.1预付款:合同签订后10日内6.4.2进度款:每月25日前6.4.3验收款:验收合格后30日内6.4.4保修金:验收合格后60日内8.施工现场管理8.1施工现场布置8.1.1施工现场应合理规划,确保施工安全和效率8.1.2施工现场应设立明显的标志,包括项目名称、施工范围、安全警示等8.2施工现场安全8.2.1承包方应制定并实施施工现场安全管理制度8.2.2定期进行安全检查,确保施工现场安全8.2.3对施工人员进行安全教育和培训8.3施工现场环保8.3.1施工过程中应采取措施,减少对环境的影响8.3.2遵守国家环保法规,处理施工产生的废弃物8.4施工现场文明施工8.4.1施工现场应保持整洁,垃圾及时清理8.4.2遵守施工现场文明施工规定,不得影响周边居民生活9.施工变更及索赔9.1施工变更9.1.1发包方可根据项目实际情况提出施工变更9.1.2施工变更应经双方协商一致,并签订变更协议9.2索赔条件9.2.1因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致合同价款增加9.3索赔程序9.3.1承包方应在事件发生后7日内向发包方提出索赔申请9.3.2发包方应在收到索赔申请后15日内答复10.施工验收及移交10.1验收标准10.1.1验收标准应符合国家及行业相关标准和合同约定10.1.2验收分为分部工程验收和竣工验收10.2验收程序10.2.1发包方应组织验收,承包方应提供验收所需的资料和条件10.2.2验收不合格的工程,承包方应在规定时间内整改10.3移交手续10.3.1验收合格后,承包方应向发包方提供移交手续10.3.2发包方应在收到移交手续后30日内完成工程移交11.违约责任11.1违约情形11.1.1承包方未按合同约定完成工程11.1.2承包方未按合同约定支付工程款11.1.3发包方未按合同约定提供施工图纸和资料11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失11.3违约处理11.3.1违约发生后,双方应协商解决11.3.2协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议应通过友好协商解决12.1.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁12.2争议解决程序12.2.1争议发生后,双方应立即通知对方12.2.2争议解决期间,双方应继续履行合同12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致13.1.2发生不可抗力,经双方确认无法继续履行合同13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程完成13.2.2合同解除13.3合同解除及终止程序13.3.1双方应提前30日书面通知对方13.3.2解除或终止合同后,双方应进行工程结算14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.1.1合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、图纸等14.3其他约定14.3.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.3.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、保险公司等。15.2第三方介入原因15.2.1.1需要第三方提供专业服务,如监理、检测、设计等;15.2.1.2合同履行过程中出现争议,需要第三方进行调解或仲裁;15.2.1.3需要第三方提供资金支持,如贷款、担保等;15.2.1.4需要第三方提供技术支持,如研发、改进等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经合同双方书面同意,并签订相应的合作协议;15.3.2第三方介入后,应遵守本合同及合作协议的约定。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和范围确定;15.4.2第三方的责任限额应在合作协议中明确,并不得超过合同总价的10%;15.4.3第三方的责任限额不包括因故意或重大过失造成的损失。15.5第三方与其他各方的责任划分15.5.1第三方与发包方、承包方之间的责任划分:15.5.1.1第三方应按照合作协议的约定履行职责,并对发包方和承包方承担相应的责任;15.5.1.2发包方和承包方应按照本合同的约定履行各自的责任,并对第三方承担相应的配合义务。15.6第三方介入时的额外条款15.6.1.1第三方介入的必要性和合理性;15.6.1.2第三方介入的时间、范围和方式;15.6.1.3第三方介入的费用承担;15.6.1.4第三方介入对合同履行的影响及应对措施。15.7第三方介入时的权利义务15.7.1第三方的权利:15.7.1.1按照合作协议的约定收取服务费用;15.7.1.2要求发包方和承包方提供必要的配合和支持;15.7.1.3在其职责范围内独立作出决策。15.7.2第三方的义务:15.7.2.1按照合作协议的约定履行职责,确保服务质量;15.7.2.2对其提供的服务的质量和效果承担责任;15.7.2.3保守合同双方的商业秘密。15.8第三方介入时的争议解决15.8.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决;15.8.2协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。15.9第三方介入时的合同变更15.9.1第三方介入可能导致合同内容的变更,双方应就变更内容达成一致,并签订补充协议。15.10第三方介入时的合同终止15.10.1第三方介入期间,如出现合同终止的情况,双方应按照本合同的约定处理;15.10.2第三方介入结束后,合同继续有效,除非双方另有约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目施工图纸及技术规范要求:图纸应完整、清晰,技术规范应符合国家及行业相关标准。说明:施工图纸及技术规范是施工的依据,应确保其准确性和可操作性。2.合同双方营业执照副本要求:营业执照应合法有效,并注明经营范围。说明:营业执照是双方合法经营的身份证明。3.合同双方法定代表人身份证明要求:身份证明应真实有效,并注明法定代表人姓名。说明:法定代表人身份证明是双方授权代表签订合同的依据。4.合同双方授权委托书要求:授权委托书应明确授权范围和期限。说明:授权委托书是授权代表签订合同的合法依据。5.施工进度计划表要求:进度计划表应详细列出各阶段的工期安排。说明:施工进度计划表是施工进度管理的依据。6.材料设备清单及质量保证书要求:清单应详细列出材料设备的名称、规格、数量、产地等信息,质量保证书应真实有效。说明:材料设备清单及质量保证书是保证施工质量的重要依据。7.施工现场安全管理措施要求:措施应包括安全防护、应急预案等内容。说明:施工现场安全管理措施是保障施工人员安全的重要手段。8.环境保护措施要求:措施应包括废水、废气、固体废弃物处理等内容。说明:环境保护措施是履行社会责任、保护环境的重要措施。9.验收报告及保修书要求:验收报告应详细记录验收过程和结果,保修书应明确保修范围和期限。说明:验收报告及保修书是工程质量保证的重要文件。10.争议解决协议要求:协议应明确争议解决方式、程序和费用。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1承包方未按合同约定完成工程;1.2承包方未按合同约定支付工程款;1.3发包方未按合同约定提供施工图纸和资料;1.4第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准:2.1承包方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失;2.2承包方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失;2.3发包方未按合同约定提供施工图纸和资料,应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失;2.4第三方未按合作协议履行职责,应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。3.违约责任示例说明:3.1承包方未按合同约定完成工程,导致工期延误,发包方有权要求承包方支付违约金,并赔偿因此造成的损失;3.2承包方未按合同约定支付工程款,发包方有权要求承包方支付违约金,并赔偿因此造成的损失;3.3发包方未按合同约定提供施工图纸和资料,导致工程进度延误,承包方有权要求发包方支付违约金,并赔偿因此造成的损失;3.4第三方未按合作协议履行职责,导致工程进度延误或质量不合格,发包方和承包方有权要求第三方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。全文完。二零二四年度风力发电场建设项目施工合同书1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同目的6.合同内容摘要二、项目背景1.项目背景介绍2.项目概况3.项目建设地点4.项目建设规模5.项目建设内容三、合同主体1.发包方2.承包方3.第三方4.合同主体权利与义务四、合同标的1.风力发电机组设备2.施工材料3.施工设备4.施工服务5.合同标的交付五、合同履行1.合同履行地点2.合同履行期限3.合同履行方式4.合同履行责任5.合同变更与解除六、质量标准1.设备质量标准2.材料质量标准3.施工质量标准4.质量检验与验收5.质量问题处理七、工程进度1.工程进度计划2.工程进度管理3.工程进度调整4.工程进度监督5.工程进度奖惩八、合同价款1.合同价款组成2.合同价款支付方式3.合同价款调整4.预付款5.结算与支付九、税费及保险1.税费承担2.保险种类及范围3.保险责任4.保险费用5.保险理赔十、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约责任免除5.违约争议解决十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决效力十二、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除与终止后的处理十三、合同附件1.附件一:风力发电场建设项目施工图纸2.附件二:风力发电机组设备清单3.附件三:施工材料清单4.附件四:施工设备清单5.附件五:其他相关附件十四、其他约定1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同变更与补充4.合同解释5.合同附件效力合同编号2024WDFC001一、合同概述1.合同名称:二零二四年度风力发电场建设项目施工合同书2.合同签订双方:甲方(发包方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]3.合同签订日期:2024年[日期]4.合同有效期:自2024年[日期]起至2025年[日期]止5.合同目的:明确甲乙双方在风力发电场建设项目施工过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行。6.合同内容摘要:本合同涉及风力发电场建设项目的施工内容,包括风力发电机组设备安装、施工材料采购、施工设备租赁及施工服务等。二、项目背景1.项目背景介绍:[项目背景介绍]2.项目概况:[项目概况]3.项目建设地点:[项目建设地点]4.项目建设规模:[项目建设规模]5.项目建设内容:[项目建设内容]三、合同主体1.发包方:[甲方全称],负责项目的投资、建设和管理。2.承包方:[乙方全称],负责项目的施工建设。3.第三方:[如有第三方,列出其名称及角色]4.合同主体权利与义务:[详细列出甲乙双方的权利与义务]四、合同标的1.风力发电机组设备:[设备名称、规格、数量、技术参数等]2.施工材料:[材料名称、规格、数量、技术标准等]3.施工设备:[设备名称、规格、数量、技术参数等]4.施工服务:[施工服务内容、标准、质量要求等]5.合同标的交付:[交付时间、地点、方式等]五、合同履行1.合同履行地点:[合同履行地点]2.合同履行期限:[合同履行期限]3.合同履行方式:[合同履行方式]4.合同履行责任:[甲乙双方履行合同的责任]5.合同变更与解除:[合同变更与解除的条件、程序、责任等]六、质量标准1.设备质量标准:[设备质量标准]2.材料质量标准:[材料质量标准]3.施工质量标准:[施工质量标准]4.质量检验与验收:[质量检验与验收的程序、标准、责任等]5.质量问题处理:[质量问题处理的程序、责任、赔偿等]七、工程进度1.工程进度计划:[工程进度计划]2.工程进度管理:[工程进度管理措施]3.工程进度调整:[工程进度调整的条件、程序、责任等]4.工程进度监督:[工程进度监督的方式、责任等]5.工程进度奖惩:[工程进度奖惩措施]八、合同价款1.合同价款组成:包括设备费、材料费、施工费、管理费、利润等。2.合同价款支付方式:分阶段支付,具体支付节点及比例如下:预付款:合同签订后[天数]内支付合同价款的[百分比]。进度款:按月进度支付,每月支付合同价款的[百分比]。验收款:竣工验收合格后支付合同价款的[百分比]。结算款:最终结算时支付剩余合同价款。3.合同价款调整:因市场波动、政策调整等原因导致成本变化时,双方协商调整合同价款。4.预付款:[金额]元,用于购买施工材料等前期准备工作。5.结算与支付:结算款应在工程验收合格后[天数]内支付。九、税费及保险1.税费承担:乙方应依法承担并缴纳所有税费。2.保险种类及范围:包括建筑工程一切险、意外伤害险等。3.保险责任:具体保险责任范围按保险合同约定执行。4.保险费用:由乙方承担,具体费用在合同价款中列明。5.保险理赔:保险事故发生后,乙方应及时通知保险公司并配合理赔。十、违约责任1.违约情形:包括未按时履行合同义务、质量不合格、工程进度延误等。2.违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿:具体赔偿金额根据违约情形及损失程度确定。4.违约责任免除:因不可抗力导致违约的,双方互不承担责任。5.违约争议解决:通过协商解决;协商不成,提交[仲裁委员会]仲裁。十一、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决机构:[仲裁委员会]或[法院]。3.争议解决程序:按照相关法律法规和争议解决机构的规定执行。4.争议解决费用:由败诉方承担,或双方协商分摊。5.争议解决效力:争议解决结果具有法律效力。十二、合同解除与终止1.合同解除条件:[合同解除的条件]2.合同终止条件:[合同终止的条件]3.合同解除程序:[合同解除的程序]4.合同终止程序:[合同终止的程序]5.合同解除与终止后的处理:[合同解除与终止后的处理措施]十三、合同附件1.附件一:风力发电场建设项目施工图纸2.附件二:风力发电机组设备清单3.附件三:施工材料清单4.附件四:施工设备清单5.附件五:其他相关附件十四、其他约定1.合同生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。2.合同变更与补充:任何变更或补充均应以书面形式进行,并经甲乙双方签字盖章。3.合同解释:本合同条款如有歧义,以书面解释为准。4.合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):________________________代表人(签字):________________________日期:________________________乙方(盖章):________________________代表人(签字):________________________日期:________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.项目决策权条款甲方可根据项目进展和实际情况,对项目的设计、施工方案等进行调整和决策。乙方需积极配合甲方的决策,并按甲方要求调整施工计划。2.资金支付条款甲方负责项目的资金筹措和支付,乙方应在甲方提供的资金范围内进行施工。甲方应保证项目资金的及时到位,乙方有权要求甲方提供资金支付进度表。3.施工变更管理条款甲方有权根据项目需要,对施工方案进行变更,乙方应无条件执行。任何施工变更需经甲方确认,并书面通知乙方,变更部分费用由甲方承担。4.工程验收条款甲方负责组织工程验收,乙方应按要求完成工程验收前的准备工作。工程验收合格后,甲方应在[天数]内支付验收款。5.争议解决条款甲方在争议解决过程中享有主导权,有权决定争议解决的方式和程序。争议解决过程中,甲方有权要求乙方提供必要的资料和证明。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.设计变更权条款乙方在施工过程中,如发现设计存在不合理之处,有权提出设计变更建议。甲方应在[天数]内对乙方的设计变更建议进行回复,否则视为同意。2.材料采购权条款乙方有权根据项目需求,自行采购材料,甲方需在[天数]内确认材料清单和价格。乙方有权对不合格材料进行更换,费用由材料供应商承担。3.施工进度管理条款乙方有权根据实际情况,调整施工进度计划,甲方需在[天数]内确认调整后的计划。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如施工场地、临时设施等。4.工程验收条款乙方负责组织工程验收,甲方应按乙方要求参与验收。工程验收合格后,甲方应在[天数]内支付验收款。5.争议解决条款乙方在争议解决过程中享有主导权,有权决定争议解决的方式和程序。争议解决过程中,乙方有权要求甲方提供必要的资料和证明。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介服务条款合同中明确第三方中介的服务内容、费用及支付方式。第三方中介应独立、公正地履行职责,不得偏袒任何一方。2.中介费用承担条款中介费用由甲方和乙方按约定的比例分担。甲方和乙方应按照中介服务协议,按时支付中介费用。3.中介争议解决条款如中介在履行职责过程中出现争议,双方应协商解决;协商不成,提交[仲裁委员会]仲裁。4.中介变更条款如需更换中介,双方应协商一致,并书面通知对方。新中介应具备与原中介相当或更高的资质和能力。5.中介保密条款第三方中介应对合同内容、项目信息等保密,不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.风力发电场建设项目施工图纸2.风力发电机组设备清单3.施工材料清单4.施工设备清单5.第三方中介服务协议6.税费缴纳凭证7.保险合同8.工程验收报告9.工程变更记录10.质量检验报告11.预付款支付凭证12.进度款支付凭证13.验收款支付凭证14.结算款支付凭证15.合同签订双方的营业执照、资质证书等证明文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程进度。认定:通过甲方现场检查或乙方提交的工程进度报告确认。2.违约行为:乙方提供的设备、材料质量不合格。认定:通过第三方检测机构出具的检测报告确认。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款项。认定:通过银行转账记录或甲方出具的付款凭证确认。4.违约行为:甲方擅自变更施工方案,导致工程延误或成本增加。认定:通过甲方书面通知和工程进度报告确认。三、法律名词及解释:1.合同:双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:合同当事人未履行合同义务或履行不符合合同约定。3.仲裁:由仲裁机构对争议进行审理并作出裁决。4.诉讼:通过法院对争议进行审理并作出判决。5.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。6.预付款:合同履行前,甲方预先支付给乙方的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:双方协商确定变更内容,甲方承担相应费用。2.问题:材料供应商延迟交货。解决办法:乙方提前与供应商沟通,争取按时交货;如无法按时交货,乙方有权要求赔偿。3.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方及时修复,甲方确认修复合格后支付修复费用。4.问题:工程进度延误。解决办法:双方协商调整工程进度计划,确保工程按期完成。五、所有应用场景:1.风力发电场建设项目施工合同。2.设备、材料采购合同。3.工程验收合同。4.保险合同。5.争议解决合同。全文完。二零二四年度风力发电场建设项目施工合同书2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.乙方(施工单位):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________3.其他相关方(如有):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在二零二四年度风力发电场建设项目施工过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利实施,实现甲方投资回报。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.风力发电场:指利用风力发电技术,将风能转化为电能的场所。2.施工单位:指具备相应资质,承担风力发电场建设项目施工任务的单位。3.设计单位:指承担风力发电场建设项目设计任务的单位。3.2关键词解释1.项目进度:指风力发电场建设项目施工过程中的各项任务完成情况。2.质量标准:指风力发电场建设项目施工过程中,对施工质量的要求。3.安全生产:指在风力发电场建设项目施工过程中,确保施工人员生命财产安全。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.权利:(1)对风力发电场建设项目进行监督和检查;(2)对施工单位进行考核,有权要求施工单位改进施工质量;(3)在合同履行过程中,有权要求乙方提供相关资料和报告。2.义务:(1)按照合同约定,按时足额支付工程款;(2)在风力发电场建设项目施工过程中,为乙方提供必要的施工条件;(3)对风力发电场建设项目进行验收,并办理相关手续。4.2乙方的权利和义务1.权利:(1)在合同履行过程中,有权要求甲方提供必要的施工条件;(2)在风力发电场建设项目施工过程中,有权要求甲方解决施工过程中出现的问题;(3)在合同履行过程中,有权要求甲方支付违约金。2.义务:(1)按照合同约定,按时完成风力发电场建设项目施工任务;(2)确保风力发电场建设项目施工质量,符合相关标准;(3)在施工过程中,确保施工人员生命财产安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至风力发电场建设项目竣工并验收合格之日止。5.2合同履行地点风力发电场建设项目施工地点:__________5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定,承担风力发电场建设项目施工任务;2.甲方按照合同约定,提供施工所需条件;3.双方应按照合同约定,履行各自的权利和义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.风力发电场建设项目竣工并验收合格;2.双方协商一致,终止合同;3.因不可抗力等原因,导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致,签订终止合同协议;2.乙方完成风力发电场建设项目施工任务,并确保工程质量;3.甲方验收合格,办理相关手续。6.4终止后果1.双方应按照合同约定,结算工程款;2.乙方应退还甲方已支付的保证金;3.双方应按照合同约定,处理善后事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程量清单费用:包括但不限于土建工程、电气安装工程、设备安装工程等工程量清单中列明的费用。2.人工费:包括但不限于施工人员工资、福利、津贴等。3.材料费:包括但不限于钢材、水泥、砂石、电缆、风机叶片等材料费用。4.设备租赁费:包括但不限于施工设备租赁费用。5.设计费:包括但不限于设计单位提供的设计服务费用。6.其他费用:包括但不限于临时设施费、安全文明施工费、保险费、税费等。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。2.进度款:乙方在完成合同约定的工程量后,甲方应在收到乙方提交的验收报告及发票后7个工作日内支付相应工程量的款项。3.结算款:风力发电场建设项目竣工并验收合格后,甲方应在收到乙方提交的最终结算报告及发票后30个工作日内支付剩余款项。4.保证金:合同签订后,乙方应向甲方支付合同总价款的5%作为保证金,在合同履行完毕后无违约行为的情况下,甲方应无息退还保证金。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后10个工作日内。2.进度款支付时间:每个进度节点完成后7个工作日内。3.结算款支付时间:风力发电场建设项目竣工并验收合格后30个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前核实乙方提交的工程量清单、验收报告及发票的真实性。2.甲方在支付款项时,应按照合同约定的支付方式及时间进行支付。3.乙方应在收到款项后出具相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。2.甲方未按时提供施工条件,导致乙方工期延误,应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付逾期竣工违约金,违约金按每日万分之五计算。2.乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复责任,修复费用由乙方承担。8.3赔偿金额和方式1.违约金以实际损失为计算依据,甲方和乙方应按照实际损失协商确定赔偿金额。2.赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复工程等。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。2.双方在本合同履行过程中知悉的与风力发电场建设项目相关的其他保密信息。9.2保密期限本合同签订之日起至风力发电场建设项目竣工并验收合格之日止。9.3保密履行方式1.双方对本合同约定的保密内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害;2.战争、动乱、政府行为等;3.疫情等公共卫生事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解决,尽量减少损失。3.因不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害;2.战争、动乱等政府行为;3.疫情等公共卫生事件。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同或合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.合同约定的保密内容;2.合同约定的专属于一方履行的义务;3.法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对风力发电场建设项目的设计、施工、验收等环节的监督权。2.甲方保留对风力发电场建设项目的知识产权。3.乙方保留对风力发电场建设项目施工过程中发现的问题提出建议的权利。13.2特殊权力保留1.乙方在施工过程中,如发现施工图纸或技术规范与实际情况不符,有权要求甲方提供正确的图纸或技术规范。2.乙方在施工过程中,如发现甲方提供的材料或设备不符合合同约定,有权要求甲方更换或赔偿。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充不影响本合同的履行。2.合同的修改和补充应在合同履行过程中及时履行。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,确保风力发电场建设项目顺利实施。2.双方应就风力发电场建设项目施工过程中出现的问题及时沟通和解决。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,讨论风力发电场建设项目施工过程中的问题。2.双方应通过电话、电子邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于风力发电场建设项目施工的完整协议,任何与本合同相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________签字:__________日期:__________乙方(施工单位):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________签字:__________日期:__________其他相关方(如有):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________签字:__________日期:__________附件及其他说明解释一、附件列表:1.风力发电场建设项目施工图纸及技术规范2.工程量清单及报价3.甲方提供的材料及设备清单4.施工进度计划5.乙方提交的验收报告及发票6.保密协议7.不可抗力事件证明材料8.争议解决相关文件9.合同补充协议10.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付款项;未按时提供施工条件;提供的图纸或技术规范与实际情况不符;未按合同约定验收工程。乙方违约:未按时完成工程;施工质量不符合合同约定;未按合同约定提供

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论