二零二五年投资型房产认购协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年投资型房产认购协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1投资者名称1.2投资者地址1.3投资者联系方式1.4开发商名称1.5开发商地址1.6开发商联系方式2.房产基本信息2.1房产地址2.2房产类型2.3房产面积2.4房产价格2.5房产交付时间3.投资款项3.1投资金额3.2付款方式3.3付款时间3.4付款地点4.房产权属4.1房产权属转移4.2房产权证办理4.3房产权属登记5.房产用途5.1房产使用年限5.2房产用途限制5.3房产转租规定6.房产维修保养6.1房产维修责任6.2房产维修费用6.3房产维修期限7.投资回报7.1投资回报方式7.2投资回报比例7.3投资回报期限8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除与终止的程序9.违约责任9.1违约责任认定9.2违约责任承担9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3争议解决机构11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务11.3保密期限12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同期限13.合同附件13.1附件一：房产详细信息13.2附件二：付款凭证13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1通知送达14.2合同修改14.3合同解除与终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1投资者名称：甲公司1.2投资者地址：省市区路号1.4开发商名称：乙房地产开发有限公司1.5开发商地址：省市区路号2.房产基本信息2.1房产地址：省市区路号2.2房产类型：住宅2.3房产面积：100平方米2.4房产价格：人民币100万元整2.5房产交付时间：2025年6月30日前3.投资款项3.1投资金额：人民币100万元整3.2付款方式：分期付款，首付款为总金额的30%，余款在房产交付前付清3.3付款时间：首付款在签订合同后10日内支付，余款在房产交付前30日内支付3.4付款地点：省市区路号乙房地产开发有限公司财务部4.房产权属4.1房产权属转移：自房产交付之日起，房产权属转移至投资者名下4.2房产权证办理：开发商负责办理房产证，投资者需配合提供相关资料4.3房产权属登记：房产证办理完成后，投资者需在规定时间内到房产登记机构办理房产登记手续5.房产用途5.1房产使用年限：70年5.2房产用途限制：仅限自住5.3房产转租规定：投资者如需转租房产，需提前30日书面通知开发商，并经开发商同意6.房产维修保养6.1房产维修责任：开发商负责房产的维修保养工作，投资者在正常使用过程中产生的维修费用由开发商承担6.2房产维修费用：维修费用按实际发生计算，投资者需在收到开发商的维修费用发票后10日内支付6.3房产维修期限：开发商应在接到维修通知后3个工作日内安排维修人员上门维修7.投资回报7.1投资回报方式：投资者按房产交付后的第一个月租金的10%享受月投资回报7.2投资回报比例：月投资回报比例为10%，每年累计回报率为120%7.3投资回报期限：投资回报期限为自房产交付之日起至房产使用年限届满之日止8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1投资者单方面解除合同：投资者有权在合同签订后7日内无理由解除合同，并需向开发商支付相当于已付款项10%的违约金。8.2合同终止条件8.2.1房产交付后，投资者完成房产登记手续，合同终止。8.2.2双方协商一致，决定终止合同。8.3合同解除与终止的程序8.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止的决定。8.3.2解除或终止合同后，双方应进行财务结算，包括未付款项的退还或支付。9.违约责任9.1违约责任认定9.1.1投资者未按时支付款项，每逾期一日，需支付相当于未付款项1%的违约金。9.1.2开发商未按时交付房产，每逾期一日，需支付相当于已付款项1%的违约金。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿非违约方因此遭受的损失。9.2.2双方协商解决违约问题，协商不成，可向合同约定的争议解决机构申请仲裁或诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2如协商不成，争议应提交至省市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决地点10.2.1争议解决地点为省市。10.3争议解决机构10.3.1争议解决机构为省市仲裁委员会。11.保密条款11.1保密信息范围11.1.1本合同内容、双方商业秘密、技术秘密等均为保密信息。11.2保密义务11.2.1双方对本合同内容和其他保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.3保密期限11.3.1本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后，本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期12.2.1本合同于2024年X月X日生效。12.3合同期限12.3.1本合同有效期为自生效之日起至房产使用年限届满之日止。13.合同附件13.1附件一：房产详细信息13.2附件二：付款凭证13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1通知送达14.1.1双方之间的通知应以书面形式进行，通过合同中约定的联系方式送达。14.2合同修改14.2.1合同的任何修改必须以书面形式，经双方签字盖章后生效。14.3合同解除与终止后的处理14.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行财务结算和资产移交。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、担保公司、律师事务所等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入合同关系，应事先取得甲乙双方书面同意，并以书面形式明确第三方的权利和义务。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同关系中的责任，由其与甲乙双方签订的单独协议或本合同中的相关条款约定。16.甲乙双方增加的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方同意，在合同履行过程中，如需第三方介入，甲方应确保第三方具备相应的资质和信誉。16.1.2甲方有权要求第三方提供担保或保险，以保障合同履行。16.2乙方额外条款16.2.1乙方同意，在合同履行过程中，如需第三方介入，乙方应确保第三方具备相应的资质和信誉。16.2.2乙方有权要求第三方提供担保或保险，以保障合同履行。17.第三方责权利界定17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据其与甲乙双方签订的单独协议或本合同中的相关条款，行使相应的权利。17.2第三方义务17.2.1第三方应遵守合同约定，履行其在合同关系中的义务。17.3第三方责任限额17.3.1第三方的责任限额由其与甲乙双方签订的单独协议或本合同中的相关条款约定。17.3.2第三方的责任限额包括但不限于：对甲乙双方造成的直接经济损失；对甲乙双方名誉造成的损害；对甲乙双方合法权益造成的侵害。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方的关系基于甲乙双方签订的单独协议或本合同中的相关条款。18.1.2第三方对甲方承担的责任，仅限于其与甲方签订的单独协议或本合同中的相关条款规定。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方的关系基于甲乙双方签订的单独协议或本合同中的相关条款。18.2.2第三方对乙方承担的责任，仅限于其与乙方签订的单独协议或本合同中的相关条款规定。18.3第三方与合同其他方的划分18.3.1第三方与合同其他方的关系由本合同和甲乙双方与第三方签订的单独协议共同确定。18.3.2第三方对合同其他方承担的责任，应在其与甲乙双方签订的单独协议或本合同中的相关条款规定范围内。19.第三方介入的审批程序19.1甲乙双方同意，在第三方介入合同关系前，需经双方书面同意，并签署相关协议。19.2第三方介入后，甲乙双方应将第三方介入情况通知合同其他方，并确保合同其他方知晓第三方的权利和义务。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更20.1.1第三方介入的变更，需经甲乙双方书面同意，并签署变更协议。20.1.2第三方介入的变更，不影响本合同其他条款的效力。20.2第三方介入的解除20.2.1第三方介入的解除，需经甲乙双方书面同意，并签署解除协议。20.2.2第三方介入的解除，不影响本合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房产详细信息要求：详细列出房产的具体位置、面积、户型、配套设施、权属证明等。说明：此附件作为合同附件，用于明确房产的具体情况，确保甲乙双方对房产的了解一致。2.附件二：付款凭证要求：包括所有付款的银行转账记录、现金支付凭证等，证明付款的真实性和完整性。说明：此附件作为合同附件，用于证明甲乙双方已按照合同约定完成付款义务。3.附件三：其他相关文件要求：包括但不限于房产评估报告、地质勘察报告、施工图纸、工程进度报告等。说明：此附件作为合同附件，用于补充合同内容，确保合同的完整性。4.附件四：第三方介入协议要求：详细列出第三方介入的原因、权利、义务、责任限额等内容。说明：此附件作为合同附件，用于明确第三方在合同关系中的地位和责任。5.附件五：争议解决协议要求：详细列出争议解决的方式、地点、机构等内容。说明：此附件作为合同附件，用于明确争议解决的途径和程序。6.附件六：保密协议要求：明确保密信息的范围、保密义务、保密期限等内容。说明：此附件作为合同附件，用于保护甲乙双方的商业秘密。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：投资者未按时支付款项责任认定标准：每逾期一日，支付相当于未付款项1%的违约金。示例：若投资者应于2024年X月X日支付10万元款项，但至2024年X月15日仍未支付，则需支付5000元违约金。2.违约行为：开发商未按时交付房产责任认定标准：每逾期一日，支付相当于已付款项1%的违约金。示例：若开发商应于2025年6月30日交付房产，但至2025年7月5日仍未交付，则需支付5000元违约金。3.违约行为：投资者违反合同约定的房产用途责任认定标准：投资者需赔偿开发商因此遭受的损失，包括但不限于维修费用、租金损失等。示例：若投资者将房产用于商业用途，导致开发商遭受租金损失，投资者需赔偿相应的损失。4.违约行为：第三方未履行其合同义务责任认定标准：第三方根据其与甲乙双方签订的单独协议或本合同中的相关条款承担相应责任。示例：若第三方未能提供担保，导致投资者遭受损失，第三方需按照合同约定承担相应责任。全文完。二零二四年投资型房产认购协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1房产定义1.2投资型房产说明1.3合同双方定义2.投资型房产基本信息2.1房产位置2.2房产面积2.3房产用途2.4房产权属3.认购协议内容3.1认购金额3.2认购比例3.3认购期限3.4认购方式4.付款方式4.1付款时间4.2付款方式4.3付款条件5.房产交付5.1交付时间5.2交付条件5.3交付流程6.房产权利义务6.1投资者权利6.2投资者义务6.3出售方权利6.4出售方义务7.利润分配7.1分配比例7.2分配时间7.3分配方式8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同变更与解除10.1变更条件10.2变更程序10.3解除条件10.4解除程序11.合同生效与终止11.1生效条件11.2生效日期11.3终止条件11.4终止日期12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达确认13.适用法律与争议管辖13.1适用法律13.2争议管辖14.其他约定事项14.1其他条款14.2特别约定第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1房产定义本合同所称房产，指位于[具体地址]的房产，具有[房产性质]，包括但不限于土地、建筑物及其附属设施。1.2投资型房产说明投资型房产是指旨在通过出租、出售或其他方式获取收益的房产，本合同所指投资型房产为[具体房产名称]。1.3合同双方定义2.投资型房产基本信息2.1房产位置房产位于[具体地址]，具体坐标为[经纬度信息]。2.2房产面积房产总面积为[面积单位：平方米]，其中建筑面积为[面积单位：平方米]，使用面积为[面积单位：平方米]。2.3房产用途房产用途为[具体用途]，如住宅、商业等。2.4房产权属房产权属清晰，乙方拥有该房产的完全所有权。3.认购协议内容3.1认购金额甲方认购该房产的金额为[金额单位：元]。3.2认购比例甲方认购该房产的比例为[百分比]。3.3认购期限甲方应在[具体日期]前完成认购。3.4认购方式甲方可通过银行转账、支票等方式向乙方支付认购款项。4.付款方式4.1付款时间甲方应在认购期限内支付全部认购款项。4.2付款方式甲方应通过[具体银行名称]的账户向乙方支付认购款项。4.3付款条件5.房产交付5.1交付时间乙方应在[具体日期]前将房产交付给甲方。5.2交付条件5.3交付流程交付流程如下：（1）甲方支付认购款项；（2）乙方办理房产过户手续；（3）房产过户完成后，乙方将房产交付给甲方。6.房产权利义务6.1投资者权利6.2投资者义务6.3出售方权利6.4出售方义务8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担（1）甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金为认购金额的[百分比]%。（2）乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金为认购金额的[百分比]%。（3）任何一方违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。8.3违约赔偿违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失，包括但不限于房产过户费用、利息损失等。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向[具体法院名称]提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为[具体仲裁委员会名称]，仲裁地为[具体地点]。9.3争议解决程序争议解决程序按照[具体仲裁委员会名称]的仲裁规则进行。10.合同变更与解除10.1变更条件合同变更需经双方书面同意，并签订补充协议。10.2变更程序变更程序如下：（1）一方提出变更请求；（2）双方协商达成一致；（3）签订补充协议。10.3解除条件10.4解除程序解除程序如下：（1）提出解除方书面通知对方；（2）双方确认解除合同；（3）办理相关手续。11.合同生效与终止11.1生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2生效日期本合同生效日期为[具体日期]。11.3终止条件合同终止条件包括但不限于：合同约定的终止条件成就、合同解除、合同履行完毕等。11.4终止日期合同终止日期为合同约定的终止条件成就之日或合同解除之日。12.通知与送达12.1通知方式通知应以书面形式进行，可通过信函、电子邮件、传真等方式送达。12.2送达地址双方送达地址如下：甲方[地址]，乙方[地址]。12.3送达确认送达后，接收方应在[具体时间]内予以确认。13.适用法律与争议管辖13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议管辖本合同的争议管辖地为[具体法院名称]。14.其他约定事项14.1其他条款本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。14.2特别约定本合同中的特别约定如下：（1）[具体特别约定内容]；（2）[具体特别约定内容]。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系的非合同当事人，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所等。1.2第三方介入的目的是为了协助合同履行，提供专业服务或解决合同执行中的问题。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订第三方服务协议。2.2第三方服务协议应明确第三方的服务内容、费用、责任范围等。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方服务协议中约定，包括但不限于：3.1.1第三方因提供的服务导致合同不能履行的，责任限额为[金额单位：元]；3.1.2第三方在提供服务过程中造成甲方或乙方财产损失的，责任限额为[金额单位：元]；3.1.3第三方因故意或重大过失导致合同不能履行的，责任限额为[金额单位：元]。4.第三方责任免除4.1.1因不可抗力导致合同不能履行的；4.1.2因甲方或乙方的过错导致合同不能履行的；4.1.3因甲方或乙方的指示导致合同不能履行的。5.第三方权利与义务5.1第三方的权利：5.1.1按照第三方服务协议提供专业服务；5.1.2甲方和乙方应按照约定支付服务费用；5.1.3在合同履行过程中，享有甲方和乙方提供的必要信息。5.2第三方的义务：5.2.1按照合同约定提供专业、高效的服务；5.2.2保守甲乙双方的商业秘密；5.2.3及时向甲乙双方报告服务过程中的问题。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系：6.1.1第三方应按照甲方的要求提供服务；6.1.2甲方有权监督第三方的服务质量；6.1.3第三方服务的成果归甲方所有。6.2第三方与乙方的关系：6.2.1第三方应按照乙方的指示提供服务；6.2.2乙方有权监督第三方的服务质量；6.2.3第三方服务的成果归乙方所有。6.3第三方与甲乙双方的关系：6.3.1第三方作为甲乙双方共同的服务提供者，应确保服务的公正性和客观性；6.3.2第三方应尊重甲乙双方的合法权益；6.3.3第三方应在合同履行过程中保持中立，不得偏袒任何一方。7.第三方介入的具体条款7.1第三方介入的审批程序：7.1.1甲方或乙方需书面提出第三方介入的申请；7.1.2甲乙双方在[具体时间]内共同审议申请，决定是否同意第三方介入；7.1.3一方不同意第三方介入的，需提供书面理由。7.2第三方介入的期限：7.2.1第三方介入的期限由甲乙双方在第三方服务协议中约定；8.第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更：8.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意，并签订变更协议；8.1.2变更协议应明确变更后的服务内容、费用、责任范围等。8.2第三方介入的解除：8.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方书面同意；8.2.2解除第三方介入后，甲乙双方应按照原合同继续履行义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房产产权证明文件要求：提供房产证、土地使用权证等证明房产权属的文件。说明：用于证明房产的权属清晰，无任何法律纠纷。2.房产评估报告要求：由具有资质的评估机构出具，评估房产的市场价值。说明：用于确定房产的认购价格，作为双方协商的基础。3.认购协议要求：甲乙双方签字（或盖章）的认购协议。说明：作为合同附件，明确甲乙双方的认购权利和义务。4.付款凭证要求：甲方支付认购款项的银行转账记录、支票等凭证。说明：用于证明甲方已履行付款义务。5.房产交付凭证要求：甲方接收房产的凭证，如收房确认书等。说明：用于证明甲方已接收房产。6.第三方服务协议要求：甲乙双方与第三方签订的服务协议。说明：明确第三方介入合同关系的权利和义务。7.争议解决协议要求：甲乙双方在争议解决过程中签订的协议。说明：用于明确争议解决的方式和程序。8.合同变更协议要求：甲乙双方在合同变更过程中签订的协议。说明：用于明确合同变更的内容和生效日期。9.合同解除协议要求：甲乙双方在合同解除过程中签订的协议。说明：用于明确合同解除的原因和生效日期。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方未按约定时间支付认购款项。1.2乙方未按约定时间交付房产。1.3第三方未按约定提供专业服务。1.4任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的计算标准为合同金额的[百分比]%。2.3损失赔偿的标准为实际损失，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。3.违约责任示例说明：3.1甲方未按约定时间支付认购款项，应向乙方支付违约金，违约金为认购金额的[百分比]%。3.2乙方未按约定时间交付房产，应向甲方支付违约金，违约金为认购金额的[百分比]%。3.3第三方未按约定提供专业服务，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额为甲方实际损失。全文完。二零二四年投资型房产认购协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2法律适用与争议解决2.房产认购2.1房产基本情况2.2认购金额与付款方式2.3房产交付与过户3.投资回报3.1投资回报比例与计算方式3.2投资回报发放时间3.3投资回报支付方式4.产权与使用4.1房产产权归属4.2房产使用权限与限制5.房产维修与保养5.1维修责任与费用承担5.2保养责任与费用承担6.房产转让与抵押6.1房产转让条件6.2房产抵押条件7.违约责任7.1逾期付款违约责任7.2逾期交付违约责任7.3其他违约责任8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件9.税费与费用9.1房产税费承担9.2其他相关费用承担10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址11.合同附件11.1房产认购书11.2房产买卖合同11.3其他相关文件12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.不可抗力13.1不可抗力事件定义13.2不可抗力事件处理14.其他约定事项14.1合同未尽事宜协商解决14.2合同修订与补充第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义a.“投资型房产”指位于____市____区，房屋编号为____，建筑面积为____平方米的房产。b.“认购人”指本合同的甲方，即____。c.“开发商”指本合同的乙方，即____。d.“投资回报”指认购人按照本合同约定从开发商处获得的回报收益。e.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。1.2法律适用与争议解决a.本合同适用中华人民共和国法律。b.双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。2.房产认购2.1房产基本情况a.房产地址：____市____区____路____号。b.房产类型：住宅。c.房产用途：自用或出租。d.房产面积：____平方米。2.2认购金额与付款方式a.认购金额：____元。b.付款方式：分____期付款，具体付款时间及金额如下：1.第____期：____元，付款时间：____；2.第____期：____元，付款时间：____；3.依此类推。2.3房产交付与过户a.房产交付时间：____。b.房产过户手续由开发商负责办理，过户费用由双方按约定承担。3.投资回报3.1投资回报比例与计算方式a.投资回报比例为____%。b.投资回报计算方式：以认购金额为基数，按年利率____%计算。3.2投资回报发放时间a.投资回报每年发放一次，具体发放时间为____。3.3投资回报支付方式a.投资回报以银行转账方式支付至认购人指定账户。4.产权与使用4.1房产产权归属a.房产产权归认购人所有。4.2房产使用权限与限制a.认购人有权自行使用、出租或出售房产。b.认购人不得擅自改变房产结构及用途。5.房产维修与保养5.1维修责任与费用承担a.房产在保修期内由开发商负责维修。b.房产保修期结束后，维修费用由认购人承担。5.2保养责任与费用承担a.认购人负责房产的日常保养。b.保养费用由认购人承担。6.房产转让与抵押6.1房产转让条件a.认购人需提前____个月书面通知开发商，并经开发商同意后，方可转让房产。6.2房产抵押条件a.认购人需提前____个月书面通知开发商，并经开发商同意后，方可办理房产抵押手续。8.违约责任8.1逾期付款违约责任a.若认购人未按约定时间付款，每逾期一日，应向开发商支付____元的违约金。b.若认购人累计逾期付款超过____天，开发商有权解除本合同，并要求认购人支付已付款项的____%作为违约金。8.2逾期交付违约责任a.若开发商未按约定时间交付房产，每逾期一日，应向认购人支付____元的违约金。b.若开发商累计逾期交付超过____天，认购人有权解除本合同，并要求开发商支付已付款项的____%作为违约金。8.3其他违约责任a.若任何一方违反本合同约定，导致合同目的无法实现，应承担相应的违约责任。b.违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。9.合同解除与终止9.1合同解除条件a.因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。b.若一方违约，守约方有权解除合同。9.2合同终止条件a.合同约定的投资回报发放完毕。b.双方协商一致终止合同。10.税费与费用10.1房产税费承担a.房产交易税费按照国家相关政策规定，由认购人承担。b.房产持有期间产生的税费，由认购人承担。10.2其他相关费用承担a.除上述税费外，其他因履行本合同产生的费用，按双方约定承担。11.通知与送达11.1通知方式a.通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、电子邮件或直接送达等方式。b.通知应在合理时间内送达，以收件人实际收到通知的时间为准。11.2送达地址a.甲方（认购人）送达地址：____。b.乙方（开发商）送达地址：____。12.合同附件12.1房产认购书a.房产认购书为本合同附件之一，与本合同具有同等法律效力。12.2房产买卖合同a.房产买卖合同为本合同附件之一，与本合同具有同等法律效力。12.3其他相关文件a.其他与本合同履行相关的文件，经双方确认后可作为附件。13.合同生效与解除13.1合同生效条件a.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同解除条件a.按照第九条约定的合同解除条件。14.其他约定事项14.1合同未尽事宜协商解决a.本合同未尽事宜，由双方协商解决。14.2合同修订与补充a.本合同如有修订或补充，应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义a.“第三方”指在履行本合同过程中，经甲乙双方同意介入合同关系中的个人或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所等。15.2第三方责任a.第三方应根据其专业职责，提供真实、准确的服务或信息。b.第三方因故意或重大过失导致甲乙双方权益受损的，应承担相应的法律责任。15.3第三方费用a.第三方费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。b.第三方费用应在合同中明确约定支付方式及时间。16.甲乙双方责任16.1甲方责任a.甲方应配合第三方的工作，提供必要的信息和资料。b.甲方应对第三方提供的信息和资料的真实性负责。16.2乙方责任a.乙方应配合第三方的工作，提供必要的信息和资料。b.乙方应对第三方提供的信息和资料的真实性负责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义a.“责任限额”指第三方因违约或过失对甲乙双方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额约定a.第三方责任限额为本合同总金额的____%。b.若第三方违约或过失造成的损失超过责任限额，甲乙双方有权要求第三方承担超出部分的责任。18.第三方介入流程18.1第三方介入申请a.甲乙双方协商一致后，向第三方发出介入申请。b.第三方应在____日内答复甲乙双方。18.2第三方介入协议a.甲乙双方与第三方签订《第三方介入协议》，明确各方权责。b.《第三方介入协议》作为本合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。19.第三方介入后的合同履行19.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。19.2第三方介入期间，若甲乙双方因第三方介入发生争议，应先协商解决；协商不成的，按本合同第1.2条约定解决。20.第三方变更或退出20.1第三方变更a.若第三方需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订《第三方变更协议》。20.2第三方退出a.第三方退出合同关系，应提前____日通知甲乙双方。b.第三方退出后，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。21.第三方与其他各方的