2024零星劳务分包合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024零星劳务分包合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3零星劳务第二条合同范围及工作内容2.1工作范围2.2工作内容2.3工作量第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间第四条合同期限4.1工期4.2延期的处理第五条承包人义务5.1施工准备5.2施工质量5.3安全生产5.4材料供应第六条发包人义务6.1施工场地提供6.2施工条件保障6.3合同变更第七条违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同解除第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力处理第十二条税收条款12.1税收责任12.2税收缴纳第十三条保险条款13.1保险责任13.2保险办理13.3保险理赔第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的终止14.3合同的续签14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即项目的业主或项目管理部门。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担零星劳务分包工作的分包商。1.3零星劳务零星劳务是指本合同约定的承包人应完成的各项零星施工任务，包括但不局限于临时性、辅助性、补充性的施工工作。第二条合同范围及工作内容2.1工作范围承包人应按照发包人的要求，在合同约定的工作范围内完成零星劳务工作。工作范围包括但不限于：（1）施工现场的临时设施搭建与拆除；（2）施工现场的辅助性施工；（3）施工现场的补充性施工；（4）其他发包人指定的零星施工任务。2.2工作内容（1）按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工；（2）保证施工质量，达到发包人要求的质量标准；（3）遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全；（4）按照约定的时间、进度完成施工任务。2.3工作量承包人应完成的工作量，按照发包人提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行计算。工作量包括但不限于：（1）人工工日；（2）材料用量；（3）施工设备台班。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同的价格，按照发包人提供的工程量清单和承包人报价，经双方协商一致后确定。合同价格包括但不限于：（1）零星劳务的人工费用；（2）零星劳务的材料费用；（3）零星劳务的施工设备费用；（4）其他双方约定的费用。3.2价格调整合同价格在合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式发包人应按照本合同约定的付款条款，向承包人支付合同价款。支付方式包括但不限于：（1）预付款；（2）进度付款；（3）验收合格后付款；（4）其他双方约定的支付方式。3.4支付时间发包人应按照本合同约定的付款条款，在约定的时间内向承包人支付合同价款。支付时间包括但不限于：（1）合同签订后支付预付款；（2）工程进度达到约定的比例后支付进度款；（3）工程验收合格后支付尾款。第四条合同期限4.1工期承包人应按照发包人要求，在合同约定的工期内完成零星劳务工作。工期自合同签订之日起计算。4.2延期的处理如因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任。如因不可抗力或其他发包人原因导致工程延期，双方可协商延长工期。第五条承包人义务5.1施工准备承包人应按照发包人的要求，提前做好施工准备工作，包括人员、材料、设备等。5.2施工质量承包人应保证施工质量，确保施工过程中不受的质量问题。如出现质量问题，承包人应承担修复及赔偿责任。5.3安全生产承包人应严格遵守施工现场的安全生产规定，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。5.4材料供应承包人应按照发包人的要求，及时供应合同约定的材料。如因承包人原因导致材料供应延误，承包人应承担相应责任。第六条发包人义务6.1施工场地提供发包人应按照合同约定，向承包人提供施工场地。施工场地应满足合同约定的施工条件。6.2施工条件保障发包人应保障施工条件的稳定，确保施工现场的水、电、通信等基础设施正常使用。6.3合同变更如发包人需变更合同内容，应与承包人协商一致，并签订书面变更协议。合同变更应明确变更的内容、价格、工期等。第八条违约责任8.1承包人违约承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿发包人的损失；（3）按照合同约定承担其他违约责任。8.2发包人违约发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿承包人的损失；（3）按照合同约定承担其他违约责任。第九条争议解决9.1协商解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过协商解决。协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.2调解解决如双方同意，争议可通过第三方调解解决。调解不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.3仲裁解决如双方同意仲裁解决争议，应在本合同中约定仲裁机构。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.4法律途径如双方不同意仲裁解决争议，可依法向合同约定的人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自双方签订合同之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约责任违反保密条款的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、社会事件、政策调整等。11.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。11.3不可抗力处理双方应按照合同约定，处理因不可抗力事件导致的合同履行问题。第十二条税收条款12.1税收责任承包人应按照国家税收法律、法规，自行申报并缴纳相关税费。12.2税收缴纳承包人应在合同约定的时间内，向国家税务机关缴纳应纳税款。第十三条保险条款13.1保险责任承包人应按照发包人的要求，办理合同约定的保险手续。13.2保险办理承包人应在本合同签订后，及时办理保险手续。保险期限应覆盖合同履行期限。13.3保险理赔如发生保险事故，承包人应按照保险条款，向保险公司提出理赔申请。第十四条其他条款14.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的终止（1）合同约定的工期届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方违约导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他终止情形。14.3合同的续签合同终止后，如需继续合作，双方可签订新的合同。14.4附件本合同附件包括但不限于：（1）工程量清单；（2）承包人报价单；（3）施工图纸；（4）技术方案；（5）其他双方约定的附件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出承包人应完成的零星劳务工作的工程量，包括人工工日、材料用量、施工设备台班等。附件二：承包人报价单详细列出承包人针对工程量清单提供的报价，包括人工费、材料费、设备费等。附件三：施工图纸提供详细的施工图纸，标明零星劳务工作的施工要求和技术标准。附件四：技术方案提供零星劳务工作的施工技术方案，包括施工工艺、施工步骤等。附件五：安全生产措施列出承包人应遵守的施工现场安全生产规定，确保施工安全。附件六：保险条款详细列出承包人应办理的保险手续，包括保险责任、保险办理、保险理赔等。附件七：税收相关规定提供国家税收法律、法规的相关规定，指导承包人自行申报并缴纳税费。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定完成零星劳务工作，导致工期延误。2.承包人施工质量不符合发包人要求，需重新修复或赔偿损失。3.承包人未按照约定时间向发包人支付合同价款，未按时履行支付义务。4.发包人未按照约定时间向承包人提供施工场地或施工条件，影响施工进度。5.发包人未按照约定支付合同价款，延迟履行支付义务。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定每延误一天，承包人应向发包人支付违约金。2.施工质量不符合要求：承包人需负责修复并承担修复费用，赔偿发包人因此遭受的损失。3.支付延迟：按照合同约定每延迟支付一天，承包人应向发包人支付延迟支付金额的利息。4.施工场地或条件提供延迟：按照合同约定每延迟提供一天，承包人应向发包人支付违约金。5.价款支付延迟：按照合同约定每延迟支付一天，承包人应向发包人支付延迟支付金额的利息。示例说明：如果承包人未按照合同约定在约定的工期内完成零星劳务工作，导致工期延误10天，根据合同约定，承包人应向发包人支付违约金10,000元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，导致合同无法履行或部分履行。2.合同履行：指承包人按照合同约定完成零星劳务工作，发包人按照约定支付合同价款的行为。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约损失赔偿金。4.工期延误：指合同约定的工期未能按时完成的情况。5.保险：指承包人按照发包人的要求，办理合同约定的保险手续，以保障施工过程中的风险。6.税收：指承包人应按照国家税收法律、法规，自行