2024小规模文化遗产保护工程施工协议书（文化传承）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024小规模文化遗产保护工程施工协议书（文化传承）1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程设计3.1设计单位3.2设计依据3.3设计文件4.工程施工4.1施工单位4.2施工工期4.3施工质量要求4.4施工安全要求5.工程监理5.1监理单位5.2监理职责5.3监理费用6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间7.工程费用7.1工程总费用7.2工程分项费用7.3工程付款方式8.保修期8.1保修期限8.2保修内容8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3工程量清单12.4其他相关文件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：文化遗产保护有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024小规模文化遗产保护工程施工项目2.2工程地点省市区街道路号2.3工程规模占地面积：1000平方米，建筑面积：500平方米2.4工程内容包括文物修复、建筑加固、环境整治等。3.工程设计3.1设计单位设计研究院3.2设计依据《文物保护工程管理办法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等。3.3设计文件包括设计说明书、施工图纸、工程量清单等。4.工程施工4.1施工单位建筑工程有限公司4.2施工工期自合同签订之日起，工期为6个月。4.3施工质量要求严格按照国家有关质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。4.4施工安全要求施工单位应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工现场安全。5.工程监理5.1监理单位工程监理有限公司5.2监理职责对工程施工过程进行全过程监理，确保工程质量、安全和进度。5.3监理费用监理费用为工程总造价的2%，由乙方承担。6.工程验收6.1验收标准按照国家有关质量标准和规范进行验收。6.2验收程序工程完工后，由甲方组织验收，乙方应配合验收。6.3验收时间工程完工后30日内进行验收。7.工程费用7.1工程总费用根据工程量清单，工程总费用为人民币100万元整。7.2工程分项费用包括人工费、材料费、机械费、施工管理费等。7.3工程付款方式1）工程开工前，甲方支付工程总造价的20%作为预付款；2）工程完工后，甲方验收合格，支付工程总造价的70%；3）工程保修期满，甲方验收合格，支付工程总造价的10%作为保修金；4）保修期满后，甲方支付剩余的保修金。8.保修期8.1保修期限本工程自竣工验收合格之日起，保修期为两年。8.2保修内容包括但不限于结构安全、防水、保温、隔热、通风、照明等主要功能部分的保修。8.3保修责任在保修期内，如因施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责维修或更换，直至达到合同约定的质量标准。9.违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定的时间完成工程；乙方提供的工程材料或设备不符合合同要求；甲方未按合同约定支付工程款；双方未按合同约定履行其他义务。9.2违约责任乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为每日工程总造价的0.5%；乙方提供的材料或设备不符合合同要求的，应承担相应的赔偿责任；甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的0.1%；双方未按合同约定履行其他义务的，应根据具体情况承担相应的责任。9.3违约赔偿任何违约行为造成的损失，违约方应承担全部赔偿责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构合同签订地为省市区，争议解决机构为市人民法院。10.3争议解决费用因解决争议而产生的费用，由败诉方承担。11.合同生效与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行；一方严重违约，另一方有权解除合同。11.3合同解除程序合同解除需书面通知对方，合同自通知到达对方之日起解除。12.合同附件12.1设计文件包括但不限于设计说明书、施工图纸、工程量清单等。12.2施工图纸包括但不限于结构施工图、电气施工图、给排水施工图等。12.3工程量清单详细列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、合价等。12.4其他相关文件包括但不限于合同签订证明、付款凭证、验收报告等。13.合同签署13.1签署时间本合同于2024年3月15日签署。13.2签署地点省市区街道路号。13.3签署人员甲方代表：乙方代表：14.其他约定事项14.1本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。14.3本合同如有修改，应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除合同双方（甲方和乙方）之外的，为合同履行提供专业服务、监督、咨询或执行特定任务的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围工程设计咨询；工程施工监理；工程质量检测；工程造价咨询；工程保险评估；法律咨询等。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲方和乙方应根据合同约定和项目需求，共同选择合适的第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方合作协议第三方合作协议应明确第三方的权利、义务、责任和费用等。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致合同履行受到影响时，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方合作协议和项目实际情况确定，并在合作协议中明确。18.第三方权利与义务18.1第三方权利第三方有权根据合作协议，独立开展其职责范围内的各项工作；第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助；第三方有权在必要时向甲方和乙方提出建议或要求。18.2第三方义务第三方应按照合作协议和合同要求，履行其职责；第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准；第三方应妥善保管和使用甲方和乙方提供的资料。19.第三方与其他各方的划分19.1甲方与第三方关系甲方与第三方之间为委托关系，甲方有权对第三方的工作进行监督和指导。19.2乙方与第三方关系乙方与第三方之间为合作关系，乙方应配合第三方的工作，并承担相应的责任。19.3第三方与施工人员关系20.第三方介入时的额外条款20.1第三方介入费用第三方介入产生的费用，包括但不限于咨询费、检测费、评估费等，由甲方和乙方根据合作协议分担。20.2第三方介入时间第三方介入的时间应与合同工期相协调，确保不影响工程进度。20.3第三方介入结果第三方介入的结果应形成书面报告，并由甲方和乙方共同审核。21.第三方责任追究21.1责任追究条件第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行受到影响，应承担相应的责任。21.2责任追究程序责任追究程序应按照第三方合作协议和合同约定执行。21.3责任追究结果责任追究结果应形成书面文件，并由甲方、乙方和第三方共同确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件要求：设计说明书、施工图纸、工程量清单等文件应完整、清晰，符合国家相关标准和规范。说明：设计文件是施工的依据，必须确保其准确性和可行性。2.施工图纸要求：施工图纸应详细标注施工尺寸、材料、工艺要求等，确保施工人员能够准确理解。说明：施工图纸是施工过程中的关键文件，对施工质量有直接影响。3.工程量清单要求：工程量清单应详细列明各项工程项目的数量、单位、单价、合价等。说明：工程量清单是工程结算的依据，必须准确无误。4.合同签订证明要求：合同签订证明应载明合同签订的时间、地点、参与人员等信息。说明：合同签订证明是合同成立的证据。5.付款凭证要求：付款凭证应包括付款金额、日期、收款人等信息。说明：付款凭证是工程款支付的证据。6.验收报告要求：验收报告应详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息。说明：验收报告是工程验收合格的证明。7.工程变更记录要求：工程变更记录应详细记录工程变更的原因、内容、时间、参与人员等信息。说明：工程变更记录是工程变更管理的依据。8.第三方合作协议要求：第三方合作协议应明确第三方的权利、义务、责任和费用等。说明：第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按合同约定的时间完成工程。乙方提供的工程材料或设备不符合合同要求。甲方未按合同约定支付工程款。第三方未按合作协议履行其职责。2.责任认定标准乙方未按合同约定时间完成工程，每延迟一天，应支付甲方违约金，违约金为每日工程总造价的0.5%。乙方提供的材料或设备不符合合同要求，乙方应承担相应的赔偿责任。甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一天，应支付乙方违约金，违约金为应付款项的0.1%。第三方未按合作协议履行其职责，应承担相应的违约责任。3.示例说明示例一：乙方未在合同约定的6个月内完成工程，延误了30天。乙方应支付甲方违约金，违约金为30天×0.5%×100万元=1.5万元。示例二：乙方提供的钢材质量不符合合同要求，导致工程返工。乙方应承担返工产生的全部费用。示例三：甲方未在工程完工后30天内支付工程款，延误了10天。甲方应支付乙方违约金，违约金为10天×0.1%×100万元=1万元。全文完。2024小规模文化遗产保护工程施工协议书（文化传承）2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2文化遗产1.3施工范围2.双方责任与义务2.1发包人责任2.2承包人责任3.工程设计与技术规范3.1设计要求3.2技术规范4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求5.工程费用与支付5.1工程费用构成5.2费用支付方式5.3支付期限6.材料与设备6.1材料采购与供应6.2设备租赁与使用7.施工质量与验收7.1质量标准7.2验收程序8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护要求9.保密与知识产权9.1保密条款9.2知识产权归属10.合同变更与解除10.1变更程序10.2合同解除条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他14.1通知与送达14.2合同份数14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“发包人”指委托进行文化遗产保护工程施工的单位或个人。1.1.2“承包人”指承担文化遗产保护工程施工任务的单位。1.1.3“文化遗产”指具有历史、艺术、科学价值的文物、建筑群、遗址等。1.1.4“施工范围”指合同约定的文化遗产保护工程施工的具体内容。1.2文化遗产1.2.1发包人应提供文化遗产的详细资料，包括但不限于历史背景、现状描述、保护要求等。1.2.2承包人应严格按照文化遗产的实际情况和发包人提供的相关资料进行施工。1.3施工范围1.3.1施工范围包括但不限于遗址修复、建筑加固、景观恢复等。1.3.2施工范围的具体内容以合同附件《施工范围详细说明》为准。2.双方责任与义务2.1发包人责任2.1.1发包人负责提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。2.1.2发包人负责办理施工所需的各项审批手续。2.1.3发包人负责支付合同约定的工程费用。2.2承包人责任2.2.1承包人负责按照合同约定进行施工，确保工程质量符合要求。2.2.2承包人负责施工过程中的安全生产和环境保护。2.2.3承包人负责按照合同约定的时间完成施工任务。3.工程设计与技术规范3.1设计要求3.1.1设计应符合文化遗产保护的原则和规范。3.1.2设计应充分考虑文化遗产的原始状态和历史价值。3.2技术规范3.2.1施工过程中应遵守国家有关文化遗产保护的技术规范。3.2.2施工材料应符合国家相关质量标准。4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1承包人应编制详细的工程进度计划，经发包人批准后执行。4.1.2工程进度计划应包括施工阶段、时间节点、主要工程量等。4.2工期要求4.2.1合同工期为自开工之日起至竣工验收合格之日止。4.2.2工期延误责任由承包人承担。5.工程费用与支付5.1工程费用构成5.1.1工程费用包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备租赁费等。5.1.2工程费用以合同附件《工程费用明细表》为准。5.2费用支付方式5.2.1工程费用按月进度支付，每月支付比例由双方协商确定。5.2.2首付款为合同总额的10%，开工前支付。5.3支付期限5.3.1每月支付期限为次月5日前。5.3.2工程竣工后，剩余工程费用在验收合格后30日内支付完毕。6.材料与设备6.1材料采购与供应6.1.1承包人负责采购施工所需的材料。6.1.2采购材料应符合国家相关质量标准。6.2设备租赁与使用6.2.1承包人负责租赁施工所需的设备。6.2.2租赁设备应符合施工要求，并确保其安全可靠。8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.1.1承包人应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2承包人应制定安全生产管理制度，确保施工过程中的安全。8.1.3发包人应提供必要的安全生产条件，如安全防护设施、安全培训等。8.2环境保护要求8.2.1施工过程中应采取有效措施，防止对环境造成污染。8.2.2承包人应按照国家环保标准处理施工产生的废弃物。8.2.3发包人应监督承包人执行环境保护措施。9.保密与知识产权9.1保密条款9.1.1双方对本合同内容及其履行过程中的商业秘密负有保密义务。9.1.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容。9.2知识产权归属9.2.1施工过程中产生的知识产权归承包人所有。9.2.2发包人有权免费使用承包人施工过程中产生的知识产权。10.合同变更与解除10.1变更程序10.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。10.1.2合同变更不得违反国家法律法规和合同约定。10.2合同解除条件10.2.1发包人有权在承包人严重违约的情况下解除合同。10.2.2承包人有权在发包人严重违约的情况下解除合同。11.违约责任11.1违约情形11.1.1承包人未按合同约定完成工程或质量不达标。11.1.2发包人未按合同约定支付工程费用。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。12.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字或盖章后，本合同即生效。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2合同解除。14.其他14.1通知与送达14.1.1任何一方通知对方，应以书面形式进行，并按照合同约定的地址送达。14.2合同份数14.2.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于施工范围详细说明、工程费用明细表等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行或提供相关服务的任何个人、企业或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询顾问、材料供应商等。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同履行过程中的责任，应与其提供的具体服务内容相对应。15.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保其服务的质量。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和配合。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。15.4.2第三方在履行职责时，应尊重甲乙双方的权利，不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方介入的程序16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。16.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利和义务。16.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持沟通，确保合同履行的顺利进行。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、合同约定以及行业标准确定。17.2第三方的责任限额应在合作协议中明确，并经甲乙双方同意。17.3在发生第三方责任时，甲乙双方应根据合同约定和合作协议追究第三方的责任，不足部分由甲乙双方按比例分担。18.第三方介入的额外条款18.1第三方介入后，甲乙双方应确保第三方能够及时、准确地了解合同履行情况。18.2第三方介入后，甲乙双方应定期召开会议，讨论合同履行中的问题，并协调解决方案。18.3第三方介入后，甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其服务符合合同要求。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更或解除，需经甲乙双方书面同意。19.2第三方介入的变更或解除，应不影响本合同的履行。19.3第三方介入的变更或解除，需在变更或解除后及时通知甲乙双方。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。20.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《施工范围详细说明》要求：详细列出施工项目、施工内容、施工方法、工程量等。说明：本附件为合同附件，是合同的重要补充。2.《工程费用明细表》要求：详细列出各项工程费用的构成、计算依据、支付方式等。说明：本附件为合同附件，用于明确工程费用的支付细节。3.《安全生产管理制度》要求：明确安全生产的责任主体、安全措施、应急预案等。说明：本附件为合同附件，用于指导承包人