2025年度35KV变电站电气安装与施工监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度35KV变电站电气安装与施工监理合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期6.合同双方基本信息7.合同签订地点二、合同标的1.35KV变电站电气安装工程概况2.电气安装工程范围及内容3.电气安装工程规模及标准三、合同履行1.电气安装工程进度安排2.电气安装工程验收标准3.电气安装工程质量管理4.电气安装工程安全措施5.电气安装工程环境保护四、监理服务内容1.监理工作范围2.监理工作内容3.监理工作方法4.监理工作标准5.监理人员配备五、合同价款及支付方式1.合同价款总额2.合同价款构成3.支付方式及期限4.付款条件及违约责任六、合同变更及解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更及解除程序七、违约责任1.电气安装工程违约责任2.监理服务违约责任3.付款违约责任4.其他违约责任八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点九、合同生效、终止及解除1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件4.合同终止及解除程序十、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力事件处理3.不可抗力事件通知十一、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任十二、合同附件1.附件一：电气安装工程图纸及技术资料2.附件二：监理服务方案3.附件三：合同履行过程中的其他文件十三、合同其他约定1.合同签订前的准备工作2.合同履行过程中的沟通与协调3.合同解除后的善后处理十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署双方代表签字盖章合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度35KV变电站电气安装与施工监理合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：2025年3月1日4.合同生效日期：合同签订之日起5.合同终止日期：2026年12月31日6.合同双方基本信息：甲方（建设单位）：_________乙方（监理单位）：_________7.合同签订地点：_________二、合同标的1.35KV变电站电气安装工程概况：工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________2.电气安装工程范围及内容：变电站电气设备安装控制保护系统安装辅助设施安装3.电气安装工程规模及标准：设计标准：_________质量标准：_________三、合同履行1.电气安装工程进度安排：工程总工期：_________各阶段工期及节点2.电气安装工程验收标准：国家及行业标准甲方要求的标准3.电气安装工程质量管理：施工质量检查施工质量验收4.电气安装工程安全措施：安全生产责任制安全施工方案5.电气安装工程环境保护：环境保护措施噪音、废水、废气控制四、监理服务内容1.监理工作范围：施工现场管理材料设备管理施工工艺管理质量控制安全管理2.监理工作内容：施工进度监督施工质量监督施工安全监督施工合同管理施工信息管理3.监理工作方法：定期现场巡查定期召开监理例会施工记录审查施工验收4.监理工作标准：国家及行业标准甲方要求的标准5.监理人员配备：监理工程师监理员专业技术人员五、合同价款及支付方式1.合同价款总额：_________2.合同价款构成：监理服务费其他费用3.支付方式及期限：预付款：合同签订后____个工作日内支付进度款：按月支付结算款：工程完工后____个工作日内支付4.付款条件及违约责任：甲方按约定支付款项乙方提供合格的服务违约责任按相关法律法规执行六、合同变更及解除1.合同变更条件：乙方无法按期完成监理任务甲方要求变更合同内容2.合同解除条件：双方协商一致不可抗力因素3.合同变更及解除程序：双方书面通知签订变更或解除协议七、违约责任1.电气安装工程违约责任：乙方未按期完成监理任务乙方提供的监理服务不符合要求2.监理服务违约责任：乙方未履行保密义务乙方未按规定报告工程问题3.付款违约责任：甲方未按约定支付款项甲方延迟付款4.其他违约责任：任何一方违反合同约定违约责任按相关法律法规执行八、争议解决1.争议解决方式：优先通过协商解决协商不成的，提交_________仲裁委员会仲裁2.争议解决程序：双方在争议发生后____个工作日内提出仲裁委员会在收到仲裁申请后____个工作日内组织仲裁3.争议解决地点：_________九、合同生效、终止及解除1.合同生效条件：双方签署并盖章合同签订日期2.合同终止条件：工程完工并验收合格合同期限届满3.合同解除条件：双方协商一致不可抗力因素4.合同终止及解除程序：双方书面通知签订终止或解除协议十、不可抗力1.不可抗力定义：自然灾害、战争、政府行为等2.不可抗力事件处理：双方协商确定不可抗力事件发生后的处理措施3.不可抗力事件通知：事件发生后____小时内通知对方十一、保密条款1.保密内容：双方在合同履行过程中获得的信息2.保密期限：合同终止后____年内3.保密责任：双方均有保密义务，违反保密义务的承担相应责任十二、合同附件1.附件一：电气安装工程图纸及技术资料2.附件二：监理服务方案3.附件三：合同履行过程中的其他文件十三、合同其他约定1.合同签订前的准备工作：双方确认合同内容双方签署保密协议2.合同履行过程中的沟通与协调：定期召开沟通会议及时解决工程问题3.合同解除后的善后处理：双方清理合同关系结算剩余款项十四、合同签署1.合同签署日期：_________2.合同签署地点：_________甲方（建设单位）：_________乙方（监理单位）：_________甲方（建设单位）代表签字：_________日期：____年____月____日乙方（监理单位）代表签字：_________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导权条款：说明：本合同中，甲方作为主导方，享有对电气安装与施工监理工作的最终决策权。内容：甲方有权对乙方提出的监理方案、进度计划、验收标准等进行审核和调整，乙方应无条件执行甲方的决定。2.甲方监督责任条款：说明：甲方应承担对电气安装与施工监理工作的监督责任，确保监理工作符合合同要求。内容：甲方应定期对乙方的工作进行监督检查，发现问题时，应及时通知乙方整改，并要求乙方提供整改报告。3.甲方协调责任条款：说明：甲方作为主导方，应负责协调工程相关各方的关系，确保工程顺利进行。内容：甲方应协调施工单位、设计单位、设备供应商等各方关系，解决施工过程中出现的问题。4.甲方提供资料责任条款：说明：甲方应向乙方提供与电气安装与施工监理工作相关的资料，确保乙方能够及时了解工程情况。内容：甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方提供完整的工程图纸、技术规范、施工方案等相关资料。5.甲方支付责任条款：说明：甲方应按照合同约定，按时足额支付乙方监理费用。内容：甲方应在每个支付周期内，按照合同约定的支付比例和金额，向乙方支付监理费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导权条款：说明：本合同中，乙方作为主导方，对电气安装与施工监理工作具有主导权。内容：乙方有权根据工程实际情况，制定监理方案、进度计划、验收标准等，甲方应予以支持和配合。2.乙方质量控制条款：说明：乙方应确保监理工作的质量，对工程质量承担主要责任。内容：乙方应严格按照国家及行业标准进行监理，对施工过程中发现的质量问题，应及时通知施工单位整改。3.乙方进度控制条款：说明：乙方应确保监理工作的进度，对工程进度承担主要责任。内容：乙方应按照合同约定的进度计划进行监理，对施工过程中出现的进度延误，应及时分析原因，并提出解决方案。4.乙方安全控制条款：说明：乙方应确保监理工作的安全性，对施工过程中的安全问题承担主要责任。内容：乙方应严格执行安全管理制度，对施工过程中发现的安全隐患，应及时通知施工单位整改。5.乙方费用控制条款：说明：乙方应合理控制监理费用，确保监理工作的经济效益。内容：乙方应按照合同约定的费用标准进行监理，对超出费用标准的部分，应向甲方提出书面说明。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款：说明：本合同中，若引入第三方中介机构，应明确其职责和权利。内容：第三方中介机构负责协调双方关系，监督合同履行，确保工程顺利进行。2.第三方费用条款：说明：第三方中介机构的服务费用应由甲方承担。内容：甲方应在合同签订后____个工作日内，向第三方中介机构支付服务费用。3.第三方责任条款：说明：第三方中介机构应对其提供的咨询服务承担相应责任。内容：第三方中介机构应按照合同约定，提供专业、高效的咨询服务，对因自身原因导致的服务缺陷，应承担相应责任。4.第三方保密条款：说明：第三方中介机构应遵守保密义务，对在服务过程中获取的敏感信息予以保密。内容：第三方中介机构应签署保密协议，对合同履行过程中获得的甲方和乙方信息予以保密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：电气安装工程图纸及技术资料2.附件二：监理服务方案3.附件三：合同履行过程中的其他文件，包括但不限于：施工单位资质证明设备供应商资质证明监理工作记录工程变更通知单质量验收报告安全事故报告付款凭证争议解决文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按期完成监理任务甲方未按约定支付款项乙方提供的监理服务不符合要求甲方未履行保密义务第三方中介机构未履行保密义务2.违约行为认定：乙方未按期完成监理任务，经甲方通知后仍不改正的，视为违约。甲方未按约定支付款项，经乙方催告后仍不支付的，视为违约。乙方提供的监理服务不符合要求，经甲方验收不合格的，视为违约。甲方或第三方中介机构违反保密义务，泄露合同信息的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.保密协议：指合同双方就保密事项签订的协议，约定保密内容和期限。4.质量验收：指对工程质量进行检查，确认是否符合合同约定的标准和要求。5.安全生产责任制：指对安全生产责任进行明确和落实，确保生产过程中的安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工单位不按设计要求施工。解决办法：监理单位应及时通知施工单位整改，并向甲方报告。2.问题：工程进度延误。解决办法：监理单位应分析原因，提出解决方案，并与甲方协商调整进度计划。3.问题：工程质量问题。解决办法：监理单位应要求施工单位整改，并进行验收，确保工程质量。4.问题：付款纠纷。解决办法：按照合同约定进行支付，如有争议，提交争议解决程序。五、所有应用场景：1.35KV变电站电气安装与施工监理合同适用于新建变电站的电气安装与施工监理。2.适用于变电站改造、扩建工程的电气安装与施工监理。3.适用于变电站设备更新、更换的电气安装与施工监理。全文完。2025年度35KV变电站电气安装与施工监理合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________2.乙方（受托方）：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：本合同背景系甲方拟在2025年度内建设一座35KV变电站，为确保电气安装与施工质量，甲方委托乙方担任该变电站的电气安装与施工监理工作。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在35KV变电站电气安装与施工监理工作中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，实现合同双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）电气安装：指将电气设备、线路、电缆等安装到变电站内，并按照设计要求进行调试、试运行、验收等过程。（2）施工监理：指对电气安装过程进行监督、检查、验收，确保工程质量、进度、安全等符合国家及行业标准。3.2关键词解释：（1）35KV变电站：指电压等级为35千伏的变电站。（2）电气安装与施工监理：指对35KV变电站的电气安装过程进行监督、检查、验收。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，完成35KV变电站电气安装与施工监理工作。（2）甲方应按照合同约定，向乙方支付监理费用。（3）甲方应配合乙方进行现场检查、验收等工作。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，完成35KV变电站电气安装与施工监理工作。（2）乙方应确保监理工作的质量、进度、安全等符合国家及行业标准。（3）乙方应配合甲方进行现场检查、验收等工作。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至35KV变电站电气安装与施工监理工作完成之日止。5.2合同履行地点：35KV变电站施工现场。5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定，采取现场监理、远程监理等方式，对35KV变电站电气安装与施工过程进行监督、检查、验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的监理工作完成。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前30日书面通知对方。（2）双方协商一致解除合同，应签订终止协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应向甲方提交监理报告。（2）双方应按照合同约定，结算监理费用。（3）合同终止后，双方应按照国家及行业标准，对35KV变电站进行验收。七、费用与支付7.1费用构成：（1）监理服务费：根据监理工作量及收费标准，监理服务费为人民币______元。（2）差旅费：乙方因监理工作需要产生的差旅费用，由甲方承担。（3）资料费：乙方编制的监理资料、报告等产生的费用，由甲方承担。7.2支付方式：（1）监理服务费：甲方应在合同签订后______个工作日内，支付监理服务费的______%，即人民币______元。（2）监理服务费：在监理工作完成并经甲方验收合格后______个工作日内，支付监理服务费的______%，即人民币______元。（3）差旅费：乙方在产生差旅费用后______个工作日内，向甲方提交费用清单及发票，甲方应在______个工作日内支付。（4）资料费：乙方在提交监理资料、报告等后______个工作日内，向甲方提交费用清单及发票，甲方应在______个工作日内支付。7.3支付时间：（1）监理服务费的首付款：合同签订后______个工作日内支付。（2）监理服务费的尾款：监理工作完成后，验收合格后______个工作日内支付。（3）差旅费及资料费：在乙方提交费用清单及发票后______个工作日内支付。7.4支付章件：（1）甲方支付监理费用时，应出具正式的付款凭证。（2）乙方收到甲方支付的监理费用后，应出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约：（1）如甲方未按约定支付监理费用，应向乙方支付______%的违约金。（2）如甲方未按约定提供必要的配合，导致监理工作无法正常进行，应承担相应的责任。8.2乙方违约：（1）如乙方未按约定完成监理工作，应向甲方支付______%的违约金。（2）如乙方在监理过程中出现重大失误，导致工程质量问题，应承担相应的责任。（3）如乙方泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：违约方应按照违约责任条款的约定，向守约方支付相应的赔偿金额。赔偿方式可为现金支付、赔偿等。九、保密条款9.1保密内容：本合同项下涉及的技术秘密、商业秘密及甲方提供的其他保密信息。9.2保密期限：自合同签订之日起______年内。9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理的保密措施，确保保密信息的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）社会事件：如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例：地震、洪水、战争、罢工、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、商业秘密等特殊情形。（2）法律法规规定的不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同中未明确约定的权利，甲方保留其所有权利。（2）乙方在履行合同过程中获得的任何技术成果、商业秘密等，乙方应保留甲方对该成果、秘密的优先权。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对监理工作的最终决定权。（2）乙方在监理过程中发现的质量问题，乙方有权要求甲方进行整改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并作为合同附件。14.2修改和补充效力：合同的修改和补充具有同等法律效力，与本合同具有同等约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应配合乙方进行现场检查、验收等工作。（2）乙方应配合甲方进行施工协调、进度管理等。15.2协作与配合方式：（1）双方应定期召开协调会议，讨论工程进展及问题解决。（2）双方应通过书面或口头方式及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间关于35KV变电站电气安装与施工监理工作的完整协议，任何一方不得以任何形式修改、补充或变更本合同。16.3增减条款：任何一方不得未经对方同意，擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：代表（签字）：_____________________日期：_____________________盖章：_____________________乙方（受托方）：代表（签字）：_____________________日期：_____________________盖章：_____________________附件：1.35KV变电站电气安装与施工监理大纲2.监理服务收费标准3.保密协议4.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表：1.35KV变电站电气安装与施工监理大纲2.监理服务收费标准3.保密协议4.其他相关文件（如施工图纸、设备清单等）二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a)未按约定支付监理费用。b)未按约定提供必要的配合，导致监理工作无法正常进行。乙方违约：a)未按约定完成监理工作。b)在监理过程中出现重大失误，导致工程质量问题。c)泄露甲方商业秘密。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：以甲方未按约定支付监理费用或未提供必要配合的事实为依据。乙方违约的认定：以乙方未按约定完成监理工作、出现重大失误或泄露商业秘密的事实为依据。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.保密协议：双方就保密内容、保密期限及保密履行方式达成的协议。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼：指当事人将争议提交人民法院进行审理的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：监理过程中发现质量问题，甲方要求整改，但乙方拖延整改。解决办法：甲方应督促乙方尽快整改，必要时可要求乙方提供整改方案，并定期检查整改进度。2.问题：监理费用支付不及时，影响乙方工作积极性。解决办法：甲方应按照合同约定支付监理费用，如因特殊情况导致支付延迟，双方应协商解决。3.问题：保密信息泄露，可能对甲方造成损失。解决办法：双方应严格遵守保密协议，如发生泄露，乙方应承担相应法律责任。4.问题：合同履行过程中，双方对某些条款理解不一致。解决办法：双方应通过协商，明确相关条款的具体含义，必要时可寻求法律专业人士的帮助。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：_____________________2.第三方地址：_____________________3.第三方联系人：_____________________4.第三方联系电话：_____________________5.第三方职责：参与监理工作的计划、组织、实施和监督。对电气安装与施工过程进行技术指导和咨询服务。对监理报告进行审核，提出意见和建议。6.第三方权利：获得监理工作相关的信息资料。对监理工作提出意见和建议。要求甲方和乙方遵守合同约定。7.第三方义务：按照合同约定履行监理职责。确保监理工作的质量和效率。对监理过程中发现的问题及时报告甲方和乙方。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利：在合同履行过程中，乙方有权要求甲方提供必要的资料和信息。乙方有权对监理工作进行监督，确保监理工作的质量和进度。乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。2.乙方的利益条款：甲方应保证乙方在合同履行期间获得合理的利润。甲方应承担乙方在监理过程中产生的合理费用。甲方应保证乙方在合同终止后，有权获取监理报告和相关资料。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按约定支付监理费用，应向乙方支付______%的违约金。甲方未提供必要配合，导致监理工作无法正常进行，应承担相应的责任。甲方不得擅自修改监理方案，如需修改，应征得乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。甲方有权对监理工作进行监督，确保监理工作的质量和进度。甲方有权要求乙方提交监理报告和相关资料。2.甲方的利益条款：乙方应保证监理工作的质量和进度，确保工程按时交付。乙方应提供高质量的监理服务，满足甲方要求。甲方有权要求乙方在合同终止后，退还部分已支付的监理费用。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定完成监理工作，应向甲方支付______%的违约金。乙方在监理过程中出现重大失误，导致工程质量问题，应承担相应的责任。乙方不得泄露甲方商业秘密，否则承担法律责任。全文完。2025年度35KV变电站电气安装与施工监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订时间与地点3.合同标的3.135KV变电站电气安装工程概况3.2施工监理工作内容4.合同工期4.1工程总工期4.2各阶段工期安排5.合同价款5.1合同总价款5.2工程量清单及单价5.3预付款比例及支付时间5.4进度款支付比例及支付时间5.5结算方式及支付时间6.工程质量要求6.1工程质量标准6.2质量检验及验收6.3质量保证期7.施工进度要求7.1各阶段施工进度计划7.2施工进度调整7.3施工进度延误处理8.施工安全与文明施工8.1施工安全责任8.2安全生产措施8.3文明施工要求9.监理职责与权限9.1监理人员组成9.2监理职责9.3监理权限10.沟通与协调10.1沟通方式10.2协调机制11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同变更与补充13.1合同变更程序13.2合同补充协议14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：电力有限公司1.1.2乙方：电气安装工程监理有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：1.2.2乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系电话：02156781.3.3乙方联系电话：021876543212.合同签订时间与地点2.1合同签订时间：2025年1月1日2.2合同签订地点：上海市区路号3.合同标的3.135KV变电站电气安装工程概况3.1.1工程名称：市35KV变电站电气安装工程3.1.2工程地点：市区街道3.1.3工程规模：装机容量兆伏安，35KV变电站3.2施工监理工作内容3.2.1监理范围：包括但不限于电气设备安装、调试、验收等全过程3.2.2监理标准：按照国家及行业相关标准执行3.2.3监理方式：现场巡视、检查、抽检、验收等4.合同工期4.1工程总工期：自合同生效之日起，共计12个月4.2各阶段工期安排4.2.1设备到货及验收阶段：2个月4.2.2安装阶段：6个月4.2.3调试阶段：2个月4.2.4验收阶段：2个月5.合同价款5.1合同总价款：人民币壹仟万元整（￥1,000,000.00）5.2工程量清单及单价5.2.1电气设备安装：单价元/台5.2.2调试及验收：单价元/项5.3预付款比例及支付时间5.3.1预付款比例：合同总价的20%5.3.2支付时间：合同签订后15个工作日内5.4进度款支付比例及支付时间5.4.1进度款支付比例：每月完成工程量的20%5.4.2支付时间：每月25日前5.5结算方式及支付时间5.5.1结算方式：按月结算5.5.2支付时间：结算后15个工作日内6.工程质量要求6.1工程质量标准6.1.1达到国家及行业相关质量标准6.1.2符合甲方提出的特殊质量要求6.2质量检验及验收6.2.1甲方组织质量检验及验收6.2.2乙方配合甲方进行质量检验及验收6.3质量保证期6.3.1质量保证期：自工程验收合格之日起，共计12个月8.施工安全与文明施工8.1施工安全责任8.1.1乙方负责施工过程中的安全管理工作8.1.2甲方提供必要的安全防护设施及施工条件8.2安全生产措施8.2.1乙方制定并实施安全生产责任制8.2.2乙方定期进行安全教育和培训8.2.3乙方设立安全监督机构，负责日常安全检查8.3文明施工要求8.3.1乙方遵守施工现场文明施工规定8.3.2乙方保持施工现场整洁，不得随意堆放材料8.3.3乙方合理规划施工现场，减少对周边环境的影响9.监理职责与权限9.1监理人员组成9.1.1乙方指定项目负责人及监理工程师9.1.2监理人员应具备相应的资质和经验9.2监理职责9.2.1对施工过程进行监督检查，确保工程质量9.2.2对施工进度进行跟踪，确保按期完成9.2.3对施工安全进行监督，确保安全生产9.3监理权限9.3.1对不符合质量、安全、进度要求的施工提出整改意见9.3.2对严重违反合同的行为有权制止并报告甲方10.沟通与协调10.1沟通方式10.1.1双方应通过书面形式进行正式沟通10.1.2双方应定期召开工程协调会，解决施工过程中的问题10.2协调机制10.2.1甲方指定专人负责与乙方沟通协调10.2.2乙方应积极配合甲方的工作，及时解决问题11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后30日内提交书面争议报告11.2.2仲裁机构应在收到争议报告后60日内作出裁决12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方严重违反合同约定12.1.2发生不可抗力，致使合同无法履行12.2合同终止条件12.2.1工程全部完成并验收合格12.2.2双方协商一致解除合同13.合同变更与补充13.1合同变更程序13.1.1双方应书面确认合同变更内容13.1.2合同变更自双方签字之日起生效13.2合同补充协议13.2.1合同补充协议与本合同具有同等法律效力13.2.2合同补充协议经双方签字盖章后生效14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同并盖章14.1.2合同已按约定支付预付款14.2合同终止条件14.2.1合同期满14.2.2合同解除或终止第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或选定的，提供专业服务或咨询意见的个人或机构。1.2.1技术咨询与评估1.2.2质量监督与验收1.2.3安全监督与评估1.2.4进度监控与调整1.2.5合同争议调解2.第三方介入的选定与邀请2.1甲乙双方应共同商定第三方介入的具体需求和条件。2.2第三方的选定应基于其专业能力、信誉和过往经验。2.3第三方的邀请应通过书面形式，明确介入的具体内容、期限和费用。3.第三方的责任与义务3.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行其职责。3.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.3第三方对在履行职责过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。4.第三方的权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行其职责。4.2第三方有权对甲乙双方提出改进建议或警告。4.3第三方有权要求甲乙双方支付其提供的专业服务的费用。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务的性质和内容确定。5.2第三方的责任限额应在