版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024通信工程建设劳务分包及质量监督协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包单位基本信息1.2.主办单位基本信息2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目进度3.劳务分包内容3.1.分包工作范围3.2.分包工作内容3.3.分包工作要求4.质量监督要求4.1.质量标准4.2.质量检测方法4.3.质量责任5.合同工期5.1.工期安排5.2.工期延误处理6.合同价款6.1.合同价款确定方式6.2.预付款比例6.3.验收付款6.4.结算方式7.材料供应7.1.材料采购7.2.材料供应方式7.3.材料验收8.安全生产8.1.安全生产责任8.2.安全生产措施8.3.事故处理9.环境保护9.1.环境保护责任9.2.环境保护措施9.3.环境污染事故处理10.保密条款10.1.保密内容10.2.保密期限10.3.违约责任11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任承担12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决程序13.合同解除13.1.合同解除条件13.2.合同解除程序14.其他约定事项14.1.不可抗力14.2.合同生效14.3.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.分包单位基本信息1.1.1.名称:________1.1.2.法定代表人:________1.1.3.注册地址:________1.1.4.注册资本:________1.1.5.营业执照号码:________1.2.主办单位基本信息1.2.1.名称:________1.2.2.法定代表人:________1.2.3.注册地址:________1.2.4.注册资本:________1.2.5.营业执照号码:________2.项目概况2.1.项目名称:________2.2.项目地点:________2.3.项目规模:________2.4.项目进度:合同签订后____个月内完成3.劳务分包内容3.1.分包工作范围:________3.2.分包工作内容:3.2.1.施工图纸及技术资料3.2.2.施工现场管理3.2.3.人员配备及管理3.2.4.施工设备、材料及配件的采购、供应与管理3.3.分包工作要求:3.3.1.严格按照国家及行业相关标准和规范执行3.3.2.确保施工质量、安全、进度3.3.3.严格遵守施工现场管理制度4.质量监督要求4.1.质量标准:4.1.1.符合国家及行业相关标准和规范4.1.2.达到项目设计文件要求4.2.质量检测方法:4.2.1.采用国家规定的检测方法和仪器4.2.2.定期进行质量检测4.3.质量责任:4.3.1.分包单位对分包工程的质量负责4.3.2.主办单位对分包工程的质量进行监督5.合同工期5.1.工期安排:5.1.1.合同签订后____个月内完成5.1.2.具体施工进度按项目进度计划执行5.2.工期延误处理:5.2.1.因不可抗力原因导致工期延误,双方应协商解决5.2.2.因分包单位原因导致工期延误,分包单位应承担相应的责任6.合同价款6.1.合同价款确定方式:6.1.1.采用固定总价方式6.1.2.合同总价为____元6.2.预付款比例:6.2.1.合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%6.3.验收付款:6.3.1.分包工程经主办单位验收合格后,支付合同总价的____%6.4.结算方式:6.4.1.采用银行转账方式结算6.4.2.结算时间为每月____日前7.材料供应7.1.材料采购:7.1.1.分包单位负责材料的采购7.1.2.材料质量应符合合同要求7.2.材料供应方式:7.2.1.分包单位负责材料的运输和保管7.2.2.材料进场前应进行验收7.3.材料验收:7.3.1.材料进场后,由双方共同进行验收7.3.2.验收合格后方可使用8.安全生产8.1.安全生产责任8.1.1.分包单位负责施工过程中的安全生产管理,确保施工人员的人身安全。8.1.2.分包单位应按照国家安全生产法律法规和标准,制定安全生产规章制度,并组织实施。8.2.安全生产措施8.2.1.施工现场应设置安全警示标志,明确安全操作规程。8.2.2.施工人员必须佩戴安全防护用品,遵守操作规程。8.2.3.定期进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识。8.3.事故处理8.3.1.发生安全事故时,分包单位应立即采取措施,防止事故扩大。8.3.2.及时报告主办单位,并按照国家相关法律法规处理事故。9.环境保护9.1.环境保护责任9.1.1.分包单位应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施,防止污染。9.1.2.施工过程中产生的废弃物,分包单位应按照规定进行处理。9.2.环境保护措施9.2.1.施工现场应设置环境保护设施,减少对环境的影响。9.2.2.施工过程中,应尽量减少噪声、粉尘等污染物的排放。9.3.环境污染事故处理9.3.1.发生环境污染事故时,分包单位应立即采取措施,减少损失。9.3.2.及时报告主办单位,并按照国家相关法律法规处理事故。10.保密条款10.1.保密内容10.1.1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。10.1.2.项目技术资料、设计方案等涉及保密的内容。10.2.保密期限10.2.1.保密期限自合同签订之日起____年。10.3.违约责任10.3.1.违反保密义务的,应承担相应的法律责任。10.3.2.给对方造成损失的,应赔偿损失。11.违约责任11.1.违约情形11.1.1.分包单位未按合同约定完成工程。11.1.2.分包单位违反安全生产规定,造成事故。11.1.3.分包单位泄露保密信息。11.2.违约责任承担11.2.1.违约方应承担违约责任,赔偿对方损失。11.2.2.违约方应支付违约金,违约金数额由双方协商确定。12.争议解决12.1.争议解决方式12.1.1.双方应友好协商解决争议。12.1.2.协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。12.2.争议解决程序12.2.1.仲裁委员会根据仲裁规则进行仲裁。12.2.2.仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。13.合同解除13.1.合同解除条件13.1.1.双方协商一致解除合同。13.1.2.因不可抗力导致合同无法履行。13.2.合同解除程序13.2.1.双方书面通知对方解除合同。13.2.2.解除合同后,双方应按照合同约定处理善后事宜。14.其他约定事项14.1.不可抗力14.1.1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.1.2.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并协商解决。14.2.合同生效14.2.1.本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.合同附件14.3.1.本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方的概念15.1.1.本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,根据合同约定参与合同履行或提供相关服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2.第三方可能包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、材料供应商、施工队伍等。15.2.第三方的责权利15.2.1.第三方在合同中的责任:15.2.1.1.第三方应按照合同约定,履行其职责,确保服务质量。15.2.1.2.第三方应遵守国家法律法规和行业标准,保证其服务的合法性。15.2.1.3.第三方对因其服务引起的损失,应承担相应的赔偿责任。15.2.2.第三方的权利:15.2.2.1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。15.2.2.2.第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。15.2.3.第三方的义务:15.2.3.1.第三方应按时、按质、按量完成其服务内容。15.2.3.2.第三方应配合甲乙双方进行合同履行的监督和检查。15.3.第三方与其他各方的划分说明15.3.1.第三方与甲方的划分:15.3.1.1.第三方对甲方负责,甲方对第三方的服务进行监督。15.3.1.2.甲方有权要求第三方提供服务报告,并对服务结果进行验收。15.3.2.第三方与乙方的划分:15.3.2.1.第三方对乙方负责,乙方对第三方的服务进行监督。15.3.2.2.乙方有权要求第三方提供服务报告,并对服务结果进行验收。15.4.第三方介入的具体条款15.4.1.第三方的选择与确定:15.4.1.1.第三方的选择由甲乙双方协商确定。15.4.1.2.第三方的资质和业绩应符合合同要求。15.4.2.第三方的服务内容:15.4.2.1.第三方的服务内容应在合同中明确约定。15.4.2.2.第三方的服务内容应与合同目的相符。15.4.3.第三方的责任限额15.4.3.1.第三方的责任限额应根据其服务内容、资质和风险程度确定。15.4.3.2.第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在发生纠纷时作为赔偿依据。15.4.4.第三方的费用15.4.4.1.第三方的服务费用应在合同中明确约定。15.4.4.2.第三方的服务费用由甲乙双方按照合同约定支付。15.4.5.第三方的变更与替换15.4.5.1.如第三方需要变更或替换,应提前通知甲乙双方,并经双方同意。15.4.5.2.第三方的变更或替换不得影响合同的其他条款。15.4.6.第三方的退出15.4.6.1.第三方在合同履行过程中,如需退出,应提前通知甲乙双方,并经双方同意。15.4.6.2.第三方的退出不得影响合同的继续履行。15.4.7.第三方的违约责任15.4.7.1.第三方违约时,应承担相应的违约责任。15.4.7.2.第三方的违约责任应在合同中明确约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术资料要求:包含项目的设计图纸、技术规范、施工方案等,需加盖设计单位公章。说明:施工图纸及技术资料是施工过程中不可或缺的基础文件,用于指导施工。2.附件二:分包单位资质证书要求:提供分包单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件。说明:资质证书是分包单位具备相应施工能力的证明,确保施工质量。3.附件三:人员配备及管理方案要求:列出分包单位施工队伍的人员构成、技术职称、管理职责等。说明:人员配备及管理方案是保证施工队伍素质和施工效率的重要依据。4.附件四:施工设备、材料及配件清单要求:详细列出施工所需的设备、材料及配件名称、规格、数量等。5.附件五:安全生产规章制度要求:制定安全生产规章制度,明确安全生产责任、措施及应急预案。说明:安全生产规章制度是保障施工人员安全的重要保障。6.附件六:环境保护措施及应急预案要求:制定环境保护措施和应急预案,确保施工过程中减少对环境的影响。说明:环境保护措施和应急预案是履行环境保护责任的重要依据。7.附件七:合同履行过程中的各类报告及验收记录要求:包括施工进度报告、质量检测报告、验收记录等。说明:报告及验收记录是监督合同履行情况和确保工程质量的重要资料。8.附件八:保密协议要求:签订保密协议,明确保密内容、期限及违约责任。说明:保密协议是保护商业秘密和知识产权的重要法律文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包单位未按合同约定完成工程。责任认定标准:根据合同约定,分包单位应承担违约责任,赔偿损失。示例:如分包单位未在约定工期内完成工程,应按合同约定支付违约金。2.违约行为:分包单位违反安全生产规定,造成事故。责任认定标准:根据国家安全生产法律法规和合同约定,分包单位应承担相应的赔偿责任。示例:如分包单位因违反安全生产规定导致事故,应赔偿由此产生的损失。3.违约行为:分包单位泄露保密信息。责任认定标准:根据保密协议,分包单位应承担违约责任,赔偿损失。示例:如分包单位泄露甲方商业秘密,应赔偿甲方因此遭受的损失。4.违约行为:第三方未按合同约定提供服务。责任认定标准:根据合同约定,第三方应承担违约责任,赔偿损失。示例:如第三方未按时提供所需材料,应赔偿由此造成的损失。5.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准:根据合同约定,甲方应承担违约责任,支付逾期付款利息。示例:如甲方未按时支付分包单位工程款,应支付相应的逾期付款利息。全文完。2024通信工程建设劳务分包及质量监督协议1本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限1.4合同双方1.5合同份数2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目进度3.劳务分包内容3.1分包范围3.2分包工程量3.3分包工程要求3.4分包工程进度3.5分包工程验收4.质量监督内容4.1质量监督范围4.2质量监督标准4.3质量监督方法4.4质量监督人员4.5质量监督报告5.劳务分包单位资质要求5.1企业资质5.2人员资质5.3设备资质5.4质量管理体系5.5安全生产许可证6.质量监督机构资质要求6.1机构资质6.2人员资质6.3设备资质6.4质量管理体系6.5安全生产许可证7.合同价格及支付方式7.1合同价格7.2价格组成7.3支付方式7.4付款节点7.5逾期付款责任8.工期及进度要求8.1工期安排8.2进度要求8.3工期延误责任8.4进度调整9.质量责任与义务9.1劳务分包单位质量责任9.2质量监督机构质量责任9.3质量事故处理9.4质量纠纷解决10.安全生产责任与义务10.1劳务分包单位安全生产责任10.2质量监督机构安全生产责任10.3安全事故处理10.4安全生产纠纷解决11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件11.4合同解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同终止条件14.4合同终止日期第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景本合同背景为2024年度通信工程建设项目,甲方为[甲方名称],乙方为[乙方名称]。1.2合同目的本合同目的为明确甲乙双方在通信工程建设中的劳务分包及质量监督责任,确保工程顺利进行。1.3合同期限本合同期限自[起始日期]起至[终止日期]止。1.4合同双方甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]联系电话:[甲方联系电话]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]联系电话:[乙方联系电话]1.5合同份数本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。2.项目概述2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目地点]2.3项目规模[项目规模]2.4项目内容[项目内容]2.5项目进度[项目进度]3.劳务分包内容3.1分包范围[分包范围]3.2分包工程量[分包工程量]3.3分包工程要求[分包工程要求]3.4分包工程进度[分包工程进度]3.5分包工程验收[分包工程验收]4.质量监督内容4.1质量监督范围[质量监督范围]4.2质量监督标准[质量监督标准]4.3质量监督方法[质量监督方法]4.4质量监督人员[质量监督人员]4.5质量监督报告[质量监督报告]5.劳务分包单位资质要求5.1企业资质[企业资质]5.2人员资质[人员资质]5.3设备资质[设备资质]5.4质量管理体系[质量管理体系]5.5安全生产许可证[安全生产许可证]6.质量监督机构资质要求6.1机构资质[机构资质]6.2人员资质[人员资质]6.3设备资质[设备资质]6.4质量管理体系[质量管理体系]6.5安全生产许可证[安全生产许可证]8.合同价格及支付方式8.1合同价格本合同总价为人民币[金额]元,包括但不限于劳务分包费用、材料费用、设备租赁费用等。8.2价格组成1.劳务分包费用:人民币[金额]元;2.材料费用:人民币[金额]元;3.设备租赁费用:人民币[金额]元;4.其他费用:人民币[金额]元。8.3支付方式支付方式如下:1.合同签订后,乙方提交相关资质证明文件,甲方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款;2.乙方完成工程进度达到[百分比]%时,甲方支付合同总价款的[百分比]%;3.工程验收合格后,甲方支付合同总价款的[百分比]%;4.工程保修期满后,甲方支付剩余的[百分比]%。8.4付款节点付款节点如下:1.预付款:合同签订后[天数]内;2.第一次进度款:工程进度达到[百分比]%后[天数]内;3.第二次进度款:工程进度达到[百分比]%后[天数]内;4.验收合格款:工程验收合格后[天数]内;5.保修期满款:保修期满后[天数]内。8.5逾期付款责任如甲方逾期付款,应向乙方支付逾期付款金额的[百分比]%作为违约金。9.工期及进度要求9.1工期安排本工程总工期为[天数]天,自合同签订之日起计算。9.2进度要求乙方应按照甲方要求,确保工程按期完成,具体进度要求如下:1.工程开工前[天数]内完成施工现场准备工作;2.工程主体结构施工完成前[天数]内完成基础工程;3.工程主体结构施工完成前[天数]内完成安装工程;4.工程主体结构施工完成前[天数]内完成装饰装修工程;5.工程竣工验收前[天数]内完成收尾工作。9.3工期延误责任如乙方未按期完成工程,每延误一日,应向甲方支付合同总价款的[百分比]%作为违约金。9.4进度调整如因不可抗力或其他原因导致工程进度调整,双方应协商一致,重新确定工期及进度要求。10.质量责任与义务10.1劳务分包单位质量责任乙方应严格按照国家相关标准和规范施工,确保工程质量达到约定要求。10.2质量监督机构质量责任质量监督机构应负责对工程质量进行全过程监督,确保工程质量符合规定标准。10.3质量事故处理发生质量事故时,乙方应立即采取应急措施,并及时通知甲方和质量监督机构。10.4质量纠纷解决如发生质量纠纷,双方应协商解决;协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.安全生产责任与义务11.1劳务分包单位安全生产责任乙方应严格执行安全生产法律法规,确保施工现场安全生产。11.2质量监督机构安全生产责任质量监督机构应负责对施工现场安全生产进行监督检查,确保安全生产措施落实到位。11.3安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取救援措施,并及时报告甲方和质量监督机构。11.4安全生产纠纷解决如发生安全生产纠纷,双方应协商解决;协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.合同变更与解除12.1合同变更条件1.双方协商一致;2.法律法规或政策调整;3.不可抗力因素。12.2合同变更程序1.双方签署书面变更协议;2.协议经双方盖章后生效。12.3合同解除条件1.双方协商一致;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.一方严重违约。12.4合同解除程序1.双方签署书面解除协议;2.协议经双方盖章后生效。13.违约责任13.1违约情形1.乙方未按期完成工程;2.乙方工程质量不符合约定要求;3.甲方逾期付款;4.任何一方违反合同约定的其他行为。13.2违约责任1.违约方应承担违约责任,支付违约金;2.给对方造成损失的,还应赔偿损失。13.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。14.争议解决14.1争议解决方式1.双方协商;2.仲裁;3.诉讼。14.2争议解决程序1.双方协商解决争议,协商不成的,可申请仲裁或提起诉讼;2.仲裁机构或人民法院依法作出裁决或判决。14.3争议解决地点争议解决地点为[地点]。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持、咨询或其他相关服务的独立实体或个人。15.2第三方介入范围1.工程咨询与设计;2.工程监理与质量监督;3.材料设备采购与供应;4.施工技术指导与培训;5.项目管理与服务。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方协商确定第三方,并签订相应的合作协议或服务合同。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和经验,能够独立承担所提供服务的法律责任。16.3第三方合同签订甲乙双方与第三方签订的合同应与本合同相一致,并明确第三方的责任和义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中“责任限额”是指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成的损失,甲乙双方同意第三方承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定1.第三方责任限额由甲乙双方在签订第三方合同时协商确定;2.责任限额应考虑第三方的资质、经验、服务性质等因素;3.责任限额应在第三方合同中明确约定。18.第三方责任划分18.1责任划分原则1.第三方在其服务范围内承担相应责任;2.甲乙双方各自承担其在合同中的责任;3.第三方责任不涉及甲乙双方的责任。18.2责任划分具体内容1.第三方在提供咨询服务时,应确保其建议和方案符合国家相关法律法规和行业标准;2.第三方在提供技术支持时,应保证其技术指导和服务达到合同约定的质量标准;3.第三方在提供工程监理和质量监督时,应严格按照国家相关标准和规范执行;4.第三方在提供材料设备采购与供应时,应保证材料设备的质量和数量符合合同约定;5.第三方在提供项目管理与服务时,应确保项目按期、按质、按量完成。19.第三方权利19.1第三方权利定义本合同中“第三方权利”是指第三方在合同履行过程中享有的合法权益。19.2第三方权利具体内容1.第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的信息和资料;2.第三方有权根据合同约定,独立开展服务工作;3.第三方有权要求甲乙双方支付相应的服务费用;4.第三方有权要求甲乙双方在合同约定的范围内提供必要的协助和支持。20.第三方义务20.1第三方义务定义本合同中“第三方义务”是指第三方在合同履行过程中应承担的义务。20.2第三方义务具体内容1.第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务;2.第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准;3.第三方应保守甲乙双方的商业秘密;4.第三方应按照合同约定承担相应的责任。21.第三方介入合同变更21.1合同变更条件1.第三方介入合同内容变更;2.第三方介入合同履行过程中出现不可抗力因素。21.2合同变更程序1.甲乙双方与第三方协商一致,签订书面变更协议;2.变更协议经甲乙双方和第三方盖章后生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:通信工程建设项目概述要求:详细描述项目背景、目标、规模、内容、进度等。说明:本附件为合同履行的基础文件,用于明确项目的基本情况。2.附件二:劳务分包合同要求:详细列出分包工程内容、工程量、进度要求、验收标准等。说明:本附件为劳务分包的详细约定,用于明确分包方的责任和义务。3.附件三:质量监督合同要求:详细列出质量监督范围、标准、方法、人员、报告等。说明:本附件为质量监督的具体规定,用于确保工程质量。4.附件四:劳务分包单位资质证明文件要求:提供劳务分包单位的营业执照、人员资质证书、设备资质证书等。说明:本附件用于证明劳务分包单位具备履行合同的能力。5.附件五:质量监督机构资质证明文件要求:提供质量监督机构的营业执照、人员资质证书、设备资质证书等。说明:本附件用于证明质量监督机构具备履行合同的能力。6.附件六:合同价格明细表要求:详细列出合同价格组成、各项费用及支付方式。说明:本附件用于明确合同价格及支付方式。7.附件七:工程进度计划表要求:详细列出工程进度安排、各阶段完成时间等。说明:本附件用于明确工程进度要求。8.附件八:安全生产管理制度要求:列出安全生产管理制度、措施及应急预案。说明:本附件用于明确施工现场的安全生产要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按期完成工程责任认定标准:每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价款的[百分比]%作为违约金。示例:若乙方未按期完成工程,延误了10天,则乙方需支付合同总价款的[百分比]10%作为违约金。2.违约行为:乙方工程质量不符合约定要求责任认定标准:乙方应承担因质量问题造成的损失,并支付相应的赔偿金。示例:若因乙方施工导致工程出现质量问题,甲方因此遭受损失人民币[金额]元,乙方应赔偿该损失。3.违约行为:甲方逾期付款责任认定标准:甲方逾期付款,应向乙方支付逾期付款金额的[百分比]%作为违约金。示例:若甲方逾期付款30天,则甲方需支付逾期付款金额的[百分比]30%作为违约金。4.违约行为:任何一方违反合同约定的其他行为责任认定标准:违约方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿损失。示例:若甲方违反合同约定,擅自修改工程方案,导致乙方遭受损失人民币[金额]元,甲方应赔偿该损失。全文完。2024通信工程建设劳务分包及质量监督协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监督方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度3.劳务分包内容3.1分包工作范围3.2分包工作内容3.3分包工作标准4.质量监督内容4.1监督范围4.2监督方式4.3监督标准5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3付款节点6.工期及进度安排6.1工期要求6.2进度安排6.3工期延误责任7.材料设备供应7.1材料设备清单7.2供应责任7.3质量要求8.技术文件及资料8.1技术文件要求8.2资料提交时间8.3资料审核9.工程验收及交付9.1验收标准9.2验收程序9.3交付条件10.违约责任10.1分包方违约责任10.2总包方违约责任10.3监督方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:________________1.1.2分包方法定代表人:________________1.1.3分包方住所:________________1.1.4分包方联系方式:电话:________________,传真:________________,电子邮箱:________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:________________1.2.2总包方法定代表人:________________1.2.3总包方住所:________________1.2.4总包方联系方式:电话:________________,传真:________________,电子邮箱:________________1.3监督方信息1.3.1监督方名称:________________1.3.2监督方法定代表人:________________1.3.3监督方住所:________________1.3.4监督方联系方式:电话:________________,传真:________________,电子邮箱:________________2.工程概况2.1工程名称:________________2.2工程地点:________________2.3工程规模:________________2.4工程进度:自合同签订之日起至________________3.劳务分包内容3.1分包工作范围:________________3.2分包工作内容:________________3.2.1具体工作内容:________________3.2.2工作量:________________3.3分包工作标准:________________4.质量监督内容4.1监督范围:________________4.2监督方式:________________4.2.1定期检查4.2.2不定期抽查4.3监督标准:________________5.合同价款及支付方式5.1合同价款:人民币________________元整5.2支付方式:________________5.2.1预付款:合同签订后________________日内支付总额的________________%5.2.2进度款:按照实际完成工程量支付5.2.3结算款:工程验收合格后________________日内支付5.2.4保修金:________________元,保修期满后无质量问题无息退还6.工期及进度安排6.1工期要求:________________6.2进度安排:________________6.2.1各阶段工期安排:________________6.2.2各阶段进度目标:________________6.3工期延误责任:________________7.材料设备供应7.1材料设备清单:________________7.1.1材料设备名称:________________7.1.2材料设备规格型号:________________7.1.3材料设备数量:________________7.1.4材料设备质量要求:________________7.2供应责任:________________7.2.1分包方负责提供工程所需的全部材料设备7.2.2材料设备供应时间:________________7.3质量要求:________________8.技术文件及资料8.1技术文件要求8.1.1分包方应按照总包方提供的施工图纸、技术规范和设计文件进行施工8.1.2分包方应确保施工过程中所使用的施工图纸、技术规范和设计文件是最新的8.2资料提交时间8.2.1分包方应在工程开工前提交施工组织设计、施工方案、进度计划等资料8.2.2分包方应在工程进度达到预定节点时提交相应的进度报告和施工记录8.3资料审核8.3.1总包方应在收到分包方提交的资料后进行审核8.3.2总包方应在收到资料后________________日内完成审核并通知分包方9.工程验收及交付9.1验收标准9.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范9.1.2工程应达到合同约定的质量标准9.2验收程序9.2.1分包方应按合同约定的时间向总包方提出验收申请9.2.2总包方应在收到验收申请后________________日内组织验收9.3交付条件9.3.1工程质量合格9.3.2工程资料齐全9.3.3工程已按照合同约定完成10.违约责任10.1分包方违约责任10.1.1分包方未按合同约定完成工程,每延误一日,应向总包方支付________________元违约金10.1.2分包方提供不合格材料或设备,每发现一处,应向总包方支付________________元违约金10.2总包方违约责任10.2.1总包方未按合同约定支付款项,每延误一日,应向分包方支付________________元违约金10.2.2总包方未按时组织验收,每延误一日,应向分包方支付________________元违约金10.3监督方违约责任10.3.1监督方未按合同约定履行监督职责,每延误一日,应向总包方支付________________元违约金11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为________________11.3争议解决期限11.3.1双方应在争议发生后________________日内提出解决请求12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1分包方严重违约,经总包方催告后仍不改正12.1.2总包方严重违约,经分包方催告后仍不改正12.2合同解除程序12.2.1提出解除方应书面通知对方12.2.2解除通知发出后,合同自通知到达对方时解除12.3合同解除后的处理12.3.1双方应立即停止履行合同义务13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同经双方签字盖章后生效13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期完成13.2.2合同约定的质量标准达成13.3合同终止后的处理13.3.1双方应进行工程结算13.3.2双方应办理合同终止手续14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等14.1.2发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于:施工图纸技术规范设计文件施工组织设计施工方案进度计划14.3合同附件清单14.3.1合同附件清单如下:附件一:施工图纸附件二:技术规范附件三:设计文件附件四:施工组织设计附件五:施工方案附件六:进度计划第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中的第三方是指除合同双方(甲乙双方)以外的,为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的独立第三方机构或个人。2.第三方介入范围2.1.1工程监理:负责对工程进度、质量、安全等进行监督和管理。2.1.2材料设备检测:对分包方提供的材料设备进行质量检测。2.1.3工程造价咨询:提供工程预算、结算等服务。2.1.4争议仲裁:在甲乙双方发生争议时,进行仲裁调解。3.第三方介入程序3.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方机构或个人的资质、能力和费用。3.2甲乙双方应签订第三方服务协议,明确双方的权利义务。3.3第三方介入后,应按照合同约定和第三方服务协议的约定履行职责。4.第三方责任限额4.1.1第三方服务协议中明确约定的责任限额。4.1.2若第三方服务协议未约定责任限额,则按照国家相关法律法规的规定执行。4.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力等非自身原因造成损失的,不负赔偿责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方作为独立第三方机构或个人,其职责仅限于合同约定的范围内,不参与甲乙双方的权利义务关系。5.2第三方在履行职责过程中,与甲乙双方应保持独立,不得泄露任何一方的商业秘密。5.3第三方在履行职责过程中,若发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知甲乙双方,并协助甲乙双方解决问题。6.第三方介入时的额外条款6.1.1第三方介入的目的是为了更好地履行本合同,提高工程质量和效率。6.1.2第三方介入期间,甲乙双方应积极配合,提供必要的支持和协助。6.1.3第三方介入期间,甲乙双方应按照合同约定支付第三方服务费用。7.第三方介入时的权利义务7.1第三方的权利:7.1.1按照合同约定和第三方服务协议的约定,获得相应的服务费用。7.1.2在履行职责过程中,有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。7.1.3对甲乙双方的违约行为,有权提出建议和意见。7.2第三方的义务:7.2.1按照合同约定和第三方服务协议的约定,履行相应的职责。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 课题申报参考:健康中国视域下医疗、医保、医药协同发展研究
- 二零二五版房屋互换及社区活动组织服务协议3篇
- 2025年度农业用地承包经营权登记合同参考4篇
- 2025年版个人与投资公司信贷合作借款合同样本4篇
- 二零二五版木工支模与智能家居安装服务合同4篇
- 二零二五版智能家居产业股权投资及合作生产合同3篇
- 二零二五年度厨房设备节能改造与评估合同8篇
- 2025年度个人与个人草原生态补偿资金管理合同范本4篇
- 2025年新型建筑材料采购及安装施工合同3篇
- 二零二五年度品牌产品售后服务客户关系维护合同3篇
- GB/T 16895.3-2024低压电气装置第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置和保护导体
- 计划合同部部长述职报告范文
- 人教版高一地理必修一期末试卷
- GJB9001C质量管理体系要求-培训专题培训课件
- 《呼吸衰竭的治疗》
- 2024年度医患沟通课件
- 2024年中考政治总复习初中道德与法治知识点总结(重点标记版)
- 2024年手术室的应急预案
- 五年级上册小数除法竖式计算练习300题及答案
- 语言规划讲义
- 生活用房设施施工方案模板
评论
0/150
提交评论