地下商场建设喷锚网支护施工合同

地下商场建设喷锚网支护施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为进行地下商场建设，需对施工现场进行喷锚网支护施工，现经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：地下商场建设喷锚网支护施工1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于喷锚网支护、土方开挖、基础施工等。二、合同金额2.1本合同施工总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、运输、管理、税费等一切费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方应按甲方要求，保证工程进度，确保工程按时完成。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程质量必须达到设计要求和验收标准，确保施工安全。五、材料供应5.1甲方负责提供工程所需的主要材料，包括但不限于混凝土、钢筋、水泥等。5.2乙方负责对甲方提供的材料进行检验，确保材料质量。六、施工安全6.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。6.2乙方应做好施工现场的安全防护措施，防止安全事故的发生。七、合同的履行7.1甲方应按合同约定支付工程款，不得无故拖欠。7.2乙方应按合同约定完成施工，不得擅自停工、窝工。八、违约责任8.1甲方逾期支付工程款，应按同期银行贷款利率支付滞纳金。8.2乙方未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。九、争议解决9.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.主要材料供应清单3.施工安全防护措施方案4.工程进度计划和付款时间表5.乙方施工队伍资质证明6.甲方支付的工程预付款和进度款的凭证7.工程验收报告和竣工证书8.双方签订的补充协议和修改条款二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款：甲方未按照合同约定的时间、数额、方式支付工程款的行为。2.乙方未按约定工期完成工程：乙方未按照合同约定的时间完成工程的行为。3.乙方擅自停工、窝工：乙方在无正当理由的情况下，停止施工或延迟施工的行为。4.甲方未提供材料或提供的材料不合格：甲方未按照合同约定提供材料，或者提供的材料不符合合同约定的质量标准的行为。三、法律名词及解释：1.喷锚网支护：一种用于地下工程的开挖支护技术，通过喷射混凝土和布置钢筋网来加固土体，提高土体的稳定性和承载能力。2.违约金：当一方违反合同约定时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。3.滞纳金：甲方逾期支付工程款时，按照同期银行贷款利率计算的逾期付款赔偿金。4.工程验收：对完成的工程进行检查、试验、测量和评定，以确定工程是否达到合同约定的质量标准和要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付工程款：乙方可以与甲方协商，要求甲方尽快支付工程款；如果协商不成，乙方可以依法向法院提起诉讼，要求甲方支付工程款及逾期付款的滞纳金。2.乙方未按约定工期完成工程：甲方可以与乙方协商，要求乙方尽快完成工程；如果协商不成，甲方可以依法向法院提起诉讼，要求乙方支付违约金。3.乙方擅自停工、窝工：甲方可以与乙方协商，要求乙方立即恢复施工；如果协商不成，甲方可以依法向法院提起诉讼，要求乙方承担停工、窝工导致的损失。五、所有应用场景：1.地下商场建设项目的喷锚网支护