环卫公司内墙施工合同

环卫公司内墙施工合同合同编号：__________环卫公司内墙施工合同与鉴于：甲方为环卫公司，乙方为具有相关资质的内墙施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方内墙施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：环卫公司内墙施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于内墙涂料、壁纸、瓷砖等施工内容。1.5工程质量标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关行业标准执行。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方报价应包含全部施工内容、材料费用、人工费用、管理费用、税费等一切与工程有关的费用。2.3甲方支付乙方工程款，按照双方约定的进度付款，具体付款方式及进度详见附件。三、合同履行3.1乙方应按照甲乙双方约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工，确保工程质量。3.3乙方应保证所施工的材料质量，不得使用假冒伪劣、不合格的材料，如因材料问题导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。3.4乙方在施工过程中应遵守安全生产规定，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。四、合同的变更和解除4.1甲乙双方同意，合同的变更或解除必须书面签署，并经双方确认。4.2在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。4.3如甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、违约责任5.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2乙方如未按照约定工期完成施工，应按照逾期付款的违约金比例向甲方支付违约金。六、争议解决6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程完工并验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.环卫公司内墙施工项目图纸2.环卫公司内墙施工项目方案3.施工进度计划表4.付款申请表5.工程质量验收标准6.材料合格证明文件7.安全生产规定文件8.乙方资质证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，认定为违约行为。2.乙方使用假冒伪劣、不合格的材料，认定为违约行为。3.乙方未按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工，认定为违约行为。4.乙方在施工过程中发生安全事故，认定为违约行为。5.甲乙双方未按照约定履行合同，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指环卫公司。2.乙方：指具有相关资质的内墙施工单位。3.合同总价：指合同约定的全部施工内容、材料费用、人工费用、管理费用、税费等一切与工程有关的费用总和。4.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如乙方未按照约定工期完成施工，甲方可以依据合同约定向乙方追究违约责任，并要求乙方支付违约金。2.材料问题：如乙方使用假冒伪劣、不合格的材料，甲方可以要求乙方更换合格材料，并承担因材料问题导致的工程质量问题责任。3.安全事故：如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任，并向甲方赔偿因此造成的损失。4.合同履行争议：甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：