厂房拆除施工合同

厂房拆除施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：第一条工程概况1.1工程名称：厂房拆除施工工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于厂房主体结构、附属设施、地下管线等拆除，以及拆除过程中的安全防护、垃圾清运、环境保护等工作。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内，向业主提交工程预付款申请，预付款金额为合同总价的30%。2.3乙方应在工程进度达到约定的阶段性节点后，向业主提交进度款申请，进度款金额为当期工程实际完成价值的70%。2.4工程完成后，乙方应向业主提交完整的工程结算资料，双方按照约定的结算方式进行最终结算。第三条工程进度3.1乙方应按照业主提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。3.2乙方应提前五个工作日向业主提交工程进度报告，报告内容包括但不限于工程进度、存在的问题及解决措施等。3.3业主应按照约定时间支付进度款，否则乙方有权暂停施工，责任由业主承担。第四条质量标准4.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程完成后，乙方应承担不少于一年的质量保修期。4.3业主有权对工程施工过程和工程质量进行监督、检查，发现问题应及时通知乙方进行整改。第五条安全生产5.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和业主单位的安全规定进行施工，确保施工安全。5.2乙方应建立健全安全生产管理制度，配备充足的安全生产管理人员和必要的安全防护设施。5.3乙方应对施工现场进行定期安全检查，发现安全隐患应及时整改。5.4发生安全事故的，乙方应立即启动应急预案，并按有关规定及时报告业主和相关部门。第六条环境保护6.1乙方应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场的环境保护工作。6.2乙方应采取有效措施，防止噪声、扬尘、废水等对周边环境的影响。6.3乙方应严格按照规定对废弃物进行分类处理，不得随意堆放、丢弃。第七条违约责任7.1乙方未按照约定的工期、质量、安全标准完成工程的，应承担相应的违约责任。7.2业主未按照约定时间支付合同款项的，应承担滞纳金。7.3双方因不可抗力导致无法履行合同的，根据实际情况协商解决。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2双方在争议解决过程中，应保持施工场地的整洁，避免对周边环境造成二次污染。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完成之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.厂房拆除施工工程设计图纸2.工程进度计划表3.安全生产管理制度4.环境保护措施方案5.工程质量保修书6.乙方资质证明文件7.安全生产许可证8.环境影响评估报告9.工程结算资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程的，视为违约。2.乙方未按照约定的质量标准完成工程的，视为违约。3.乙方未按照约定的安全标准完成工程的，视为违约。4.业主未按照约定时间支付合同款项的，视为违约。5.双方因不可抗力导致无法履行合同的，不视为违约，但应根据实际情况协商解决。三、法律名词及解释：1.厂房：指本合同约定的拆除施工的建筑物。2.承包商：指本合同约定的承担拆除施工任务的乙方。3.业主：指本合同约定的厂房的所有权人。4.拆除施工工程：指对厂房进行拆除作业的各项工程活动。5.安全生产：指在施工过程中，采取措施确保人身、财产安全和环境保护的工作。6.环境保护：指在施工过程中，采取措施减少对周边环境的污染和破坏。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误的问题，乙方应及时与业主沟通，制定合理的赶工计划，并采取措施确保工程按期完成。2.遇到质量问题，乙方应立即整改，并承担整改费用。3.遇到安全问题，乙方应立即停工，排查安全隐患，并制定整改措施。4.遇到支付问题，乙方应与业主沟通，明确支付事项，确保合同款项的及时支付。五、所有应用场景：1.适用于厂房