二零二五年度宝鸡市建筑工程施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度宝鸡市建筑工程施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方住所地1.4.合同双方联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型2.5.工程工期3.工程设计要求3.1.设计依据3.2.设计标准3.3.设计变更3.4.设计费用4.施工组织设计4.1.施工组织原则4.2.施工方案4.3.施工进度计划4.4.施工安全措施5.施工合同价款5.1.合同价款总额5.2.预付款比例及支付方式5.3.进度款支付比例及支付方式5.4.结算款支付比例及支付方式6.材料设备供应6.1.材料设备供应方式6.2.材料设备质量要求6.3.材料设备价格及支付方式7.付款方式及期限7.1.付款方式7.2.付款期限7.3.逾期付款责任8.保修责任8.1.保修范围8.2.保修期限8.3.保修责任9.违约责任9.1.违约情形9.2.违约责任9.3.争议解决方式10.合同解除条件10.1.合同解除条件10.2.合同解除程序10.3.合同解除后果11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决程序11.3.争议解决机构12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同终止条件12.3.合同终止程序13.合同附件13.1.设计文件13.2.施工图纸13.3.其他相关文件14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.法律适用条款14.3.合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：宝鸡市建筑工程有限公司乙方：建筑集团有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方住所地甲方住所地：宝鸡市区路号乙方住所地：西安市区路号1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称宝鸡市区住宅小区建设项目2.2工程地点宝鸡市区路号2.3工程规模占地面积：10000平方米，总建筑面积：80000平方米2.4工程类型住宅楼、商业楼、地下车库2.5工程工期自合同签订之日起，工期为12个月第三条工程设计要求3.1设计依据《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑抗震设计规范》等3.2设计标准按照国家标准及甲方要求进行设计3.3设计变更设计变更需经甲方同意，由乙方负责实施3.4设计费用设计费用为人民币万元，由甲方支付第四条施工组织设计4.1施工组织原则确保工程质量和安全，合理安排施工进度，降低施工成本4.2施工方案包括施工顺序、施工方法、施工工艺等4.3施工进度计划详见附件一：《施工进度计划表》4.4施工安全措施严格执行国家安全生产法规，确保施工现场安全第五条施工合同价款5.1合同价款总额人民币万元5.2预付款比例及支付方式合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的20%作为预付款5.3进度款支付比例及支付方式每月进度款支付比例为已完成工程量的%，每月末前支付5.4结算款支付比例及支付方式工程验收合格后，甲方支付合同总价款的%，剩余款项在工程保修期满后支付第六条材料设备供应6.1材料设备供应方式甲方提供主要材料，乙方负责采购、运输及验收6.2材料设备质量要求材料设备应符合国家及行业标准，质量合格6.3材料设备价格及支付方式材料设备价格按市场价计算，由乙方支付6.4材料设备验收材料设备验收合格后方可投入使用第七条付款方式及期限7.1付款方式采用银行转账方式进行支付7.2付款期限按合同约定的时间和比例支付7.3逾期付款责任逾期付款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并保留追究甲方违约责任的权利第八条保修责任8.1保修范围包括但不限于主体结构、屋面防水、地面防水、管道设施等8.2保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，主体结构为设计使用年限，其他项目为一年8.3保修责任在保修期内，乙方应对保修范围内的质量问题负责，并及时修复第九条违约责任9.1违约情形包括但不限于工期延误、工程质量不合格、材料供应不及时、违约付款等9.2违约责任因甲方原因导致违约的，应承担相应的违约责任；因乙方原因导致违约的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失9.3争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉第十条合同解除条件10.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等10.2合同解除程序任何一方要求解除合同，应书面通知对方，并说明理由；合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜10.3合同解除后果合同解除后，已履行部分的合同条款继续有效，未履行部分的合同条款终止履行第十一条争议解决11.1争议解决方式发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉11.2争议解决程序仲裁或诉讼程序应按照相关法律法规及仲裁规则或诉讼程序进行11.3争议解决机构仲裁机构：陕西省西安市仲裁委员会人民法院：宝鸡市中级人民法院第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效12.2合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、合同解除、合同到期等12.3合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜，包括但不限于工程验收、结算、保修等第十三条合同附件13.1设计文件包括但不限于施工图纸、设计说明书、施工组织设计等13.2施工图纸包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点详图等13.3其他相关文件包括但不限于合同签订证明、付款凭证、工程验收报告等第十四条其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容及履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2法律适用条款本合同适用中华人民共和国法律14.3合同附件清单详见附件三：《合同附件清单》第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的定义在本合同中，第三方介入是指除合同双方（甲方与乙方）以外的其他实体，包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、检测机构、仲裁机构、法院或其他任何形式的第三方服务提供者。1.2第三方介入的范围（1）对工程项目的质量、进度、安全进行监督和管理；（2）对材料、设备的质量进行检测和评估；（3）对合同履行情况进行咨询和提供专业意见；（4）在合同争议解决过程中提供仲裁或司法服务。第二条甲乙方与第三方的关系2.1甲方与第三方的关系甲方应与第三方签订相应的合作协议或委托书，明确第三方的权利和义务，确保第三方在合同履行过程中的合法权益。2.2乙方与第三方的关系乙方应积极配合第三方的介入工作，提供必要的资料和便利条件，并确保第三方的工作不受干扰。第三条第三方的责任限额3.1责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的专业能力、服务范围和合同约定进行确定。3.2责任限额的约定合同中应明确约定第三方的责任限额，包括但不限于：（1）因第三方原因导致的工程质量问题，第三方应承担相应的修复责任及经济赔偿；（2）因第三方原因导致的工期延误，第三方应承担相应的违约责任；（3）第三方在履行职责过程中因自身过失导致的损失，第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方介入的流程与程序4.1第三方介入的申请甲乙双方可根据实际情况向第三方提出介入申请，第三方应在接到申请后及时响应。4.2第三方介入的审批甲方或乙方在申请第三方介入前，应向对方通报，并获得对方同意。4.3第三方介入的实施第三方介入后，应按照合同约定和相关规定，独立、客观、公正地履行职责。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务与被服务关系，甲方为服务接受方，第三方为服务提供方。5.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为合作与被合作关系，乙方为合作方，第三方为合作提供方。5.3第三方与其他第三方的划分若合同中涉及多个第三方，则各方应相互尊重、独立履行职责，避免利益冲突。第六条第三方介入的费用承担6.1费用承担原则第三方介入的费用应根据合同约定、服务内容和实际发生情况进行合理分担。6.2费用承担方式第三方介入的费用可由甲乙双方按比例分担，也可由合同双方共同承担。第七条第三方介入的合同变更7.1合同变更的申请甲乙双方在第三方介入过程中如需对合同进行变更，应书面提出申请，并获得对方同意。7.2合同变更的审批合同变更申请经双方同意后，由合同双方与第三方协商确定变更内容。7.3合同变更的生效合同变更经双方签字（或盖章）并通知第三方后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《施工进度计划表》要求：详细列出工程各阶段的施工时间节点，包括但不限于土建、安装、装饰等。说明：本附件用于指导施工进度，确保工程按计划推进。2.附件二：《设计文件》要求：包括但不限于施工图纸、设计说明书、施工组织设计等。说明：本附件为工程设计的依据，确保施工质量符合设计要求。3.附件三：《合同附件清单》要求：列明合同中约定的所有附件，包括名称、数量、提供方等。说明：本附件用于明确合同附件的完整性，方便双方查阅。4.附件四：《材料设备清单》要求：详细列出工程所需材料、设备的名称、规格、数量、供应商等信息。说明：本附件用于材料设备的采购、验收和管理工作。5.附件五：《付款凭证》要求：包括但不限于银行转账凭证、现金收据等。说明：本附件用于证明款项的支付情况，确保合同履行。6.附件六：《工程验收报告》要求：包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的验收结果。说明：本附件用于证明工程已按合同要求完成，为后续结算和保修提供依据。7.附件七：《保修记录》要求：详细记录保修范围内的维修、更换等情况。说明：本附件用于跟踪保修情况，确保工程质量得到保障。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误责任认定标准：实际工期与合同约定工期相比，超过天为工期延误。示例：若合同约定工期为12个月，实际工期超过12个月10天，则认定为工期延误。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：根据国家及行业标准，工程质量不符合要求。示例：若主体结构检测不合格，则认定为工程质量不合格。3.违约行为：材料供应不及时责任认定标准：材料供应时间与合同约定时间不符。示例：若合同约定材料在日前到货，实际到货时间超过天，则认定为材料供应不及时。4.违约行为：违约付款责任认定标准：未按合同约定时间、比例支付款项。示例：若合同约定预付款在签订合同后5个工作日内支付，实际支付时间超过5个工作日，则认定为违约付款。5.违约行为：第三方介入不当责任认定标准：第三方在介入过程中出现重大失误，影响工程进度和质量。示例：若第三方在施工过程中因判断失误导致工程返工，则认定为第三方介入不当。全文完。二零二四年度宝鸡市建筑工程施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程质量要求3.合同标的及范围3.1合同标的物3.2工程量清单3.3工程变更及增减4.工程工期4.1计划工期4.2实际工期4.3工期延误及违约责任5.工程款项及支付方式5.1工程预付款5.2进度款支付5.3结算款支付5.4验收款支付5.5逾期付款违约责任6.材料及设备6.1材料供应方式6.2设备供应方式6.3材料及设备质量要求6.4材料及设备验收7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收争议处理8.保修责任8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二13.3其他约定事项三14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：材料及设备清单14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：宝鸡市建筑工程有限公司乙方：施工单位1.2合同双方地址甲方地址：宝鸡市区路号乙方地址：宝鸡市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称宝鸡市住宅小区一期工程2.2工程地点宝鸡市区路号2.3工程规模总建筑面积：100000平方米，地上建筑面积：80000平方米，地下建筑面积：20000平方米2.4工程类别住宅楼、商业楼、地下车库2.5工程质量要求符合国家现行工程质量标准及设计文件要求，达到合格工程标准第三条合同标的及范围3.1合同标的物宝鸡市住宅小区一期工程的施工、竣工验收及保修等。3.2工程量清单详见附件一：工程量清单3.3工程变更及增减因设计变更、现场条件变化等原因，需对工程量进行变更或增减时，双方应按照实际情况协商一致后进行修改。第四条工程工期4.1计划工期合同工期为12个月，自合同签订之日起计算。4.2实际工期实际工期根据工程进度和现场实际情况进行调整，双方应保持沟通协商。4.3工期延误及违约责任因甲方原因造成工期延误，每延误一日，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的0.5%。第五条工程款项及支付方式5.1工程预付款合同签订后5日内，甲方应向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。5.2进度款支付进度款按工程进度支付，每月支付合同总价款的10%，累计支付至合同总价款的70%。5.3结算款支付工程验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在15日内支付结算款，结算款为合同总价款的20%。5.4验收款支付工程竣工验收合格后，乙方提交验收报告，甲方在15日内支付验收款，验收款为合同总价款的10%。5.5逾期付款违约责任甲方逾期付款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。第六条材料及设备6.1材料供应方式甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责其他材料的采购。6.2设备供应方式甲方负责提供工程所需的主要设备，乙方负责其他设备的采购。6.3材料及设备质量要求材料及设备应符合国家现行质量标准，符合设计文件要求。6.4材料及设备验收材料及设备到货后，双方应共同验收，确认无误后签收。第七条工程验收7.1验收标准工程验收应符合国家现行工程质量标准及设计文件要求。7.2验收程序工程竣工验收分为初步验收和最终验收两个阶段。7.3验收争议处理如发生验收争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁。第八条保修责任8.1保修期限本工程自竣工验收合格之日起，甲方对主体结构工程提供保修期为50年；对地基基础工程、屋面防水工程、管道设施工程提供保修期为10年；对电气管线、上下水管线的安装工程提供保修期为5年。8.2保修范围在保修期内，因设计、施工、材料等原因造成的质量问题，甲方应负责修复或更换，费用由责任方承担。8.3保修责任保修期内，甲方应设立保修机构，负责保修工作的组织实施。乙方应在接到保修通知后及时处理保修事项。第九条违约责任9.1违约情形（1）甲方未按约定支付工程款项；（2）乙方未按约定完成工程；（3）乙方未按约定进行工程验收；（4）双方违反合同约定的其他情形。9.2违约责任承担（1）支付违约金；（2）赔偿对方因此遭受的损失；（3）承担其他违约责任。9.3违约赔偿违约金的计算方式为：违约金=违约金额×违约金比例，违约金比例最高不超过合同总价款的10%。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议解决程序如下：（1）书面通知对方；（2）协商解决；（3）向人民法院提起诉讼。第十一条合同解除11.1合同解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序合同解除程序如下：（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）双方协商解除合同的具体事宜；（3）解除合同后，双方应结清各自的权利义务。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。第十三条其他约定事项13.1其他约定事项一本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。13.2其他约定事项二本合同未尽事宜，参照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。13.3其他约定事项三本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：材料及设备清单14.3附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方履行合同义务或解决合同争议而介入合同关系的独立第三方机构或个人。（1）监理单位：负责监督工程质量、进度、安全及合同履行情况。（2）造价咨询机构：负责工程造价的咨询、审核及纠纷调解。（3）设计单位：负责工程设计的优化、修改及施工图的编制。（4）第三方评估机构：负责对工程进度、质量、安全等方面进行评估。（5）法律顾问：负责提供法律咨询、合同审核及争议解决服务。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订《第三方介入协议》。2.2第三方介入协议应明确第三方的介入范围、职责、权利和义务。第三条第三方职责（1）对工程进度、质量、安全进行监督；（2）对工程造价进行咨询、审核及纠纷调解；（3）对工程设计进行优化、修改及施工图的编制；（4）对工程进度、质量、安全等方面进行评估；（5）提供法律咨询、合同审核及争议解决服务。3.2第三方在履行职责过程中，应保持客观、公正、独立，不得偏袒任何一方。第四条第三方权利和义务4.1第三方权利：（1）获得合同履行过程中所需的信息和资料；（2）对合同履行情况进行监督和评估；（3）提出改进意见和建议；（4）要求甲乙双方履行合同义务；（5）根据《第三方介入协议》的规定，享有其他权利。4.2第三方义务：（1）按照合同约定和《第三方介入协议》的规定，履行职责；（2）保守合同履行过程中的商业秘密；（3）不得泄露合同履行过程中的信息；（4）不得参与任何可能导致利益冲突的活动；（5）根据《第三方介入协议》的规定，履行其他义务。第五条第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任限额根据《第三方介入协议》的规定执行，最高不超过合同总价款的5%。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系：（1）第三方受甲方委托，对合同履行情况进行监督和评估；（2）甲方应向第三方提供履行合同所需的信息和资料；（3）甲方应支付第三方履行职责所需的服务费用。6.2第三方与乙方的关系：（1）第三方受乙方委托，对合同履行情况进行监督和评估；（2）乙方应向第三方提供履行合同所需的信息和资料；（3）乙方应支付第三方履行职责所需的服务费用。6.3第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方在合同履行过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方；（2）第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题；（3）第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应通知双方并协助处理。第七条第三方介入协议的生效及终止7.1《第三方介入协议》自甲乙双方签字盖章之日起生效。7.2《第三方介入协议》在合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。第八条本合同其他条款的适用本合同中未涉及第三方介入的条款，仍适用于第三方介入后的合同履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：（1）清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单